山东省宁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑重字第1号
公诉机关宁阳县人民检察院。
被告人曾现峰，曾用名曾现明。因涉嫌诈骗罪，于2011年5月22日被宁阳县公安局刑事拘留，2011年6月5日被取保候审。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年6月6日被云南省华宁县公安局抓获并被刑事拘留，后押解回宁阳，于2013年7月13日被依法逮捕。现押于宁阳县看守所。
被告人秦某甲，退休干部。因涉嫌合同诈骗罪，2013年7月13日被宁阳县公安局依法逮捕，同日被取保候审。现在家。
辩护人张辉玉、王正，山东誉实律师事务所律师。
被告人张某甲，1996年至2013年7月任磁窑镇大磨庄村支部书记、村委会主任。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年7月13日被宁阳县公安局依法逮捕。2014年8月20日初审被判处有期徒刑宣告缓刑后，于当日被释放。
宁阳县人民检察院以宁检刑诉（2014）58号起诉书指控被告人曾现峰犯合同诈骗、诈骗罪，被告人秦某甲、张某甲犯合同诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院于2014年8月13日作出（2014）宁刑初字第83号刑事判决书后，被告人秦某甲不服该判决提出上诉。泰安市中级人民法院经审理，以“原审判决认定事实不清，证据不足”，发回本院重审。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员孟娟、张娜出庭支持公诉，被告人曾现峰、被告人秦某甲及其辩护人张辉玉、王正，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁阳县人民检察院指控：
（一）合同诈骗罪
1、2010年11月20日，被告人曾现峰、张某甲、秦某甲以非法占为目的，在泰安浩瀚水利资源开发工程有限公司（以下简称浩瀚公司）法定代表人钟某乙不名情的情况下，隐瞒无权处理海子河宁阳县磁窑镇大磨庄段金某乙鸡场附近200亩地的事实，与被害人梁某签订河道清淤协议书，以210万元的价格交由梁某清淤。2010年11月21日，被害人梁某根据协议约定支付押金70万元，其中50万转入秦某甲账户，20万元由秦某甲转交给曾现峰。被告人曾现峰将20万元用于个人消费、归还借款。被告人秦某甲将其中11万元余元用于浩瀚公司的各项支出，10万元用于个人购买大磨庄村的小康楼，借给被害人梁某3万元，剩余26万元据为已有，案发后秦某甲已退回27万元并已返还被害人梁某。2010年11月至2011年1月份，梁某陆续向大磨庄村交款45万元，其中35万元大磨庄村以“收曾现峰东河开发押金款”的名义出具的收据用于村集体还账，另外10万元未入账，由被告人张某甲安排会计秦某乙支付宁某修桥款。
2、2009年12月20日，大磨庄村与被告人曾现峰签订河道治理合同，由曾现峰承包开发海子河大磨庄流域160余亩地。合同签订后，因曾现峰无力履行合同也没有向大磨庄村交纳承包费，遂产生以招商引资来转嫁债务的想法。被告人曾现峰为吸引被害人钟某乙投资，与被告人张某甲合谋，张某甲在明知曾现峰没有履行合同而且没缴纳承包费的情况下，指使村会计为曾现峰出具83万元承包费的收据以及曾现峰已交纳各项承包费用141.6万元的证明，以此骗得钟某乙的信任。2010年4月，钟某乙投资200万元成立浩瀚公司后，曾现峰与钟某乙签订协议取得该公司40%的股权，并被任命为总经理。
（二）诈骗罪
1、2009年1月份，被告人曾现峰欲购买赵某在宁阳县磁窑镇开发的双赢小区（现名新城嘉园）两套房子，并预付了订金。2009年2月份，曾现峰找到赵某，以将这两套房子转卖给被害人孔某为由，骗取赵某书写收孔某28万元收据，后曾现峰以该收据骗得被害人孔某现金28万元。
2、2009年8月份，被告人曾现峰在磁窑镇大磨庄村小康楼开发商张某庚不知情的情况下，以宁阳县磁窑大磨庄村小康楼一套楼房做抵押，骗得被害人张某乙现金13万元。2009年12月份，曾现峰编造借口取得张云林签字的购买小康楼两套楼房的合同后，于2009年12月6日在张某庚不知情的情况下以该购房合同做抵押，骗得被害人张某丙现金15万元。
认定上述事实的证据有协议书等书证，证人秦某乙等的证言，被害人梁某等的陈述，被告人曾现峰、张某甲、秦某甲的供述与辩解，文件检验鉴定书等鉴定意见。
公诉机关认定，被告人曾现峰的行为构成合同诈骗、诈骗罪，被告人张某甲、秦某甲的行为构成合同诈骗罪，请求依法判处。
被告人曾现峰在庭审中对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，认为其在主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实施诈骗的行为；另外，梁某直接向大磨庄村委会支付的45万元钱，曾现峰并不知情，这45万元与曾现峰无关。起诉书指控的诈骗罪部分，已用其在浩瀚公司的40%的股权抵顶给张某庚和孔某了。
被告人秦某甲辩称其是代表浩瀚公司履行的职务行为，与梁某签订的河道清淤协议是真实的，不存在诈骗的动机和行为。其辩护人认为：1、秦某甲参与签订涉案协议属于履行职务的行为，不是个人行为；2、浩瀚公司对金某乙鸡场以南200亩河滩地具有处置权，有权将该200亩河滩地承包给梁某清淤，合同可以履行；3、秦某甲没有非法占有梁某所交的投资款，还为浩瀚公司垫付了数十万的资金。且秦某甲并未与曾现峰、张某甲合谋诈骗梁某，秦某甲的行为不构成合同诈骗罪。
被告人张某甲对指控的罪名及事实有异议，认为其不具有非法占有梁某财物的目的，也没有占为已有的行为，是为了村集体的项目，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
（一）合同诈骗事实
1、2009年12月20日，大磨庄村委会与曾现峰签订《宁阳县磁窑镇大磨庄村河道治理合同书》，大磨庄村委会将海子河大磨庄流域内河滩地发包给曾现峰，由曾现峰负责河道治理，并提供资金和交纳相关费用，合同中未明确曾现峰承包开发海子河大磨庄流域的河滩地亩数，以后双方均认可为168亩。合同签订后，曾现峰未按约定交付项目承担费、管理费和承包金，因其无力履行合同，遂产生招商引资的想法。2010年2月，曾现峰及张某甲通过秦某甲联系资金，秦某甲通过其朋友钟某甲介绍认识钟某甲侄子钟某乙。曾现峰为吸引钟某乙投资，找到张某甲，要求大磨庄村委会出具其已向村里交钱的证明。张某甲明知曾现峰未交钱，却指使村会计秦某乙于2010年4月23日为曾现峰出具了曾现峰已向村委交纳83万元承包费的假收据和已交承包费、补偿金、保证金等计141.6万元的虚假证明，以此骗得钟某乙的信任。
2010年4月2日，钟某乙、曾现峰作为转让人，秦某甲、钟某甲作为受让人，签订《股份转让协议》：钟某乙将其在浩瀚公司股份中的20%平均赠与秦某甲、钟某甲，曾现峰将其在浩瀚公司股份中的5%赠与秦某甲。同时，明确浩瀚公司的人员所占股份的比例为：钟某乙40%，曾现峰35%，秦某甲15%，钟某甲10%。
2010年4月5日，曾现峰与钟某乙签订《合作协议》，约定：曾现峰“用已取得的磁窑镇大磨庄村的168亩河滩地的三十年经营权、磁窑镇东磨庄村的310亩河滩地的十年经营权和姬家庄村的440亩河滩地的十年经营权以及磁窑镇大磨庄段海子河截留蓄水综合治理的环评报告置换公司40%的股权”，曾现峰“将上述经营权转移给公司”，双方还约定了其他内容。同年4月13日，钟某乙投资200万元成立浩瀚公司并领取了《企业法人营业执照》。2010年5月1日，浩瀚公司法定代表人钟某乙出具《授权委托书》，委托秦某甲代表浩瀚公司全权办理海子河大磨庄段河道综合治理工程的全部事务。
2010年4月20日，大磨庄村委会与浩瀚公司签订《河道整治承包协议》，大磨庄村委会同意原河道承包人曾现峰已经取得的海子河大磨庄流域的河道整治、建设及经营权（河滩约计160余亩，以最后实际测量为准）全部转包给浩瀚公司，河道整治、建设所需资金全部由浩瀚公司负责解决。2010年4月29日，浩瀚公司交付开工保证金50万元，由大磨庄村委会接收并出具收据。
2、2010年11月20日，被告人曾现峰、秦某甲在浩瀚公司法定代表人钟某乙不知情的情况下，隐瞒海子河大磨庄段鸡场附近200亩地仍由村民承包耕种、没有办理土地使用手续、不具备整治清淤条件的事实，与被害人梁某签订河道清淤协议书，以220万元的价格交由梁某清淤。2010年11月21日，梁某根据协议约定向秦某甲、曾现峰支付押金70万元。其中20万元转入曾现峰账户，50万元在转入钟某甲账户后由秦某甲转至其个人账户39万元。曾现峰将20万元用于买车、还账等个人支出；秦某甲的50万元案发后退还梁某36万元，另外借给梁某3万元，另11万元用于浩瀚公司日常支出。2010年11月至2011年1月间，梁某分多次向大磨庄村交款45万元，其中35万元大磨庄村以“收曾现峰东河开发押金款”的名义出具的收据，将款用于村集体还账。另外10万元由张某甲安排会计秦某乙支付宁某修桥款。案发后支付的10万元修桥款已退还梁某，大磨庄村另退还梁某5万元，其余30万元大磨庄村与梁某达成协议，2015年6月30日前全部退还。
上述事实有庭审查证属实的以下证据证实：
1、立案决定书、受案登记表，证实被害人梁某向公安机关报案及公安机关收立案情况
2、被害人梁某陈述，证实2010年9月陈树江给其说“大磨庄有个搞水利工程的，清淤下边有风化岩”。过了几天，陈树江领着梁某到大磨庄姓秦的办公室问了问，后又问了大磨庄村里，确实有个项目。后因价格问题，和秦某甲反复谈了一个月，临到2010年11月20日签合同时，确定按1.1万元／亩、总价220万元支付给浩瀚公司，由梁某负责200亩河滩地的河道清淤。合同是在泰安满庄一个小饭店签的，甲方是曾现峰。第二天梁某按协议先付给秦某甲70万，当时曾现峰给其打电话说来不了，让秦某甲拿给其收到条，秦某甲将曾现峰写的70万的收条交给梁某，梁某把他妻子杜霞的银行卡交给秦某甲，秦某甲转到曾现峰卡上20万，又在银行给秦某甲50万的现金支票。后听说曾现峰外边欠不少钱，不放心，把剩余的钱交到大磨村了。后没开工，村里说浩瀚公司没给老百姓补偿。到2011年5月在济南找到钟某乙，钟说不知道此事，纯属他俩个人行为，发现受骗了。
3、书证
（1）张某甲提供的合同书一份，内容为：2009年3月26日，大磨庄村委会与安京宝、曾现峰、孔某等四人签订的租赁庄东河道荒滩的承包合同，租赁期为10年，租金80万元。
（2）大磨庄村委会与曾现峰签订的河道治理合同书，约定曾现峰第一个十年交清83万元。
（3）2010年3月15日磁窑镇对于《大磨庄河道调查情况》（附有方位图），证实2010年3月12日至13日，镇建设办公室组织水利站、林业站、多办、国土所、大磨庄、东磨庄、姬家庄等单位对海子河大磨庄段进行调查，北起大磨庄村北金某乙鸡场，南至姬家庄桥，河道南北全长2323米（大磨庄村、东磨庄村和姬家庄村各自所占河道长度均有显示），河道内侧面积约1000亩，其中河道面积488亩、河滩121亩、基本农田392亩。
2010年9月3日，大磨庄村《关于磁窑镇海子河大磨庄村开发治理海子河拦河截流蓄水工程的情况报告》，证实一期工程群众补偿已全结清，二期工程有部分河滩地上物虽已做了工作，与村民协议，但是未给群众补偿。
2009年10月30日大磨庄村、姬家庄村和东磨庄村共同出具的《关于海子河综合治理的报告》，证实大磨庄村，东磨庄村、姬家庄村三村村委同意在大磨庄村内修建拦河水坝一座。
（4）2009年11月9日，宁阳县发展和改革局文件（宁发改计（2009）106号）《关于磁窑镇大磨庄村〈建设海子河拦河截流蓄水工程项目〉的批复》，显示：主要建设内容为河槽整治；维修、建设堤防；新建橡胶坝二座；建设年限2009年10月至2010年6月，工程总投资448.52万元，全部由村自筹解决。
（5）2010年11月19日，宁阳县水务局文件（宁水字（2010）52号）《关于宁阳县海子河大磨庄村段综合治理工程初步设计的批复》，显示建设内容为河槽整治，新建橡胶坝一座，同意工程总工期5个月，要在2011年汛前完成，工程总投资1698.03万元。
2010年8月9日，宁阳县砂资源综合整治指挥部“关于海子河大磨庄段截流蓄水治理开发工程部分泥砂外运的处理方案”，证实在该项目中“在县砂资源管理局未验收前，不允许私自外运和销售”砂资源的事实。
（6）2010年12月28日，磁窑镇人民政府文件（磁政发（2010）77号）《关于成立磁窑镇海子河大磨庄村段综合治理工程领导小组成员名单的通知》，证实根据宁发改计（2009）106号、宁水字第（2010）52号批复和县砂资源综合整治指挥部意见，成立了工程领导小组。
（7）2011年4月26日，浩瀚公司向磁窑镇人民政府递交“海子河大磨庄段橡胶坝工程开工申请”，证实该公司已做好前期准备工作，申请开工。
2011年5月6日，浩瀚公司授权委托书，证实该公司法定代表人钟某乙授权张某庚全权负责宁阳县磁窑镇海子河大磨庄段综合治理工程的管理工作。
（8）2010年12月23日，浩瀚公司及钟某乙本人的保证书各一份，证实该公司及钟某乙保证严格按照宁水字（2010）52号批复的工程建设内容进行施工，并保证沙土暂不外运。
2011年5月14日浩瀚公司向磁窑镇人民政府出具的《承诺书》一份，证实该公司就海子河大磨庄村段综合整治工程向磁窑镇人民政府保证在工程施工中不出现河道买卖现象等事项。
（9）浩瀚公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实该公司的成立时间、注册资本、法定代表人及公司类型。
（10）2010年12月12日，《宁阳县磁窑镇海子河大磨庄村段综合治理工程责任书》，证实磁窑镇人民政府与浩瀚公司签订工程约定书，约定浩瀚公司严格按照设计和宁水字（2010）52号批复的工程建设内容、工程量进行施工，如超出批复内容（河道清淤时在满足两岸复堤后，疏挖沙土可以外运，禁止超面积清淤），责任自负等责任。
（11）2010年4月20日《河道整治承包协议》一份，证实大磨庄村委会与浩瀚公司签订承包合同，浩瀚公司取得曾现峰已取得的大磨庄流域的河道整治、建设及经营权，河道河滩约计160余亩。合同首期整治承包情况是：除大磨庄村的160余亩河道河滩外，大磨庄村保证浩瀚公司以每年每亩300元的价格承包姬家庄河道河滩50亩。二期工程为海子河东西两岸另外的300亩河道河滩，及东磨庄村200亩河道河滩。
（12）2010年4月23日大磨庄村委会的证明一份，证明曾现峰已交纳海子河大磨庄段十年承包费83万，已交纳河滩地约168亩以及地上物（树木）补偿金43.6万元，已交纳海子河治理工作保证金15万。（经庭审证实该证明系虚假证明）
（13）2010年7月13日，大磨庄村委会出具的《归还保证金承诺书》一份，证实大磨庄村于2010年4月29日代收浩瀚公司保证金50万元，被该村用于清偿债务，保证于2010年7月30日前归还。
（14）山东省淮河流域水利管理局规划设计院于2010年11月出具的《泰安市宁阳县海子河大磨庄村段综合治理工程初步设计报告》。
（15）发票一张，证实浩瀚公司支付设计费15万元（由钟某乙交纳）。
（16）2010年4月28日的《授权委托协议》复印件两份，以上两书证上有证人李某甲、张某丁辨认的字迹，均证实未见过该授权委托协议，未在授权书上签字，不是本人经办的事实。
（17）被害人梁某提供的2010年11月20日的《协议书》一份，内容是：甲方：曾现峰，乙方：梁某，乙方投资220万元，参与该项目合作开发海子河大磨庄段金某乙鸡场附近200亩地，使用期十年。合同签订时由乙方支付110万元给甲方作押金。协议书落款处有“梁某”、“曾现峰”的签名和指纹。
（18）被害人梁某提供的“收条”，内容显示：今收到梁某现金柒拾万元整，收款人为曾现峰。证实梁某已交款70万元。
（19）被害人梁某提供的加盖有大磨庄村委会公章的“收条”三张，显示大磨庄村（会计秦某乙）分别于2010年11月30日、12月10日、2011年1月26日收“曾现明东河开发押金款”20万、5万、10万。
（20）大磨庄村委会的记帐凭证及收据三张，显示：大磨庄村分别于2010年11月30日、12月10日、2011年1月26日收“曾现明东河开发押金”20万、5万、10万，三张收据上加盖有该村公章和“民主理财专用章”，出纳处有“秦某乙”字样。
大磨庄村委会的记帐凭证四张，内容显示：大磨庄村分别于2009年9月7日借李某丙50万元用于“退东河开发合同用”；2010年4月30日大磨庄村收到浩瀚公司现金50万元，同日李某丙收到大磨庄村借款及利息68万元、大磨庄村欠李某丙借款利息18万元。
（21）大磨庄村于2011年9月27日出具的证明一份、证人金某甲提供的河滩承包合同三份及相应的公证书，上述证据证实该村村民金云平、金云贵（与金某乙系父子关系）、金四清在1998年1月分别与大磨庄村委签订了河滩承包合同，承包期到2028年1月1日。
（22）书证一宗
①浩瀚公司法定代表人钟某乙于2010年5月1日出具的授权委托书一份，内容是：兹委托秦某甲先生代表我公司全权办理海子河大磨段河道综合治理工程的全部事务。特此授权。该委托书落款处有钟某乙的签字，有浩瀚公司公章。
②被害人梁某提供的曾现峰出具的“委托书”一份，内容显示：曾现峰委托秦某甲办理本人与梁某所订的海子河大么庄段治理工程一切事宜。委托人：曾现峰，日期为2010年11月20日。
（23）取自宁阳县人民法院磁窑法庭案卷的书证一宗
证实2013年7月3日，宁阳县人民法院磁窑法庭开庭审理磁窑镇大磨庄村委会诉浩瀚公司承揽合同案，通过庭审笔录可以证实大磨庄村与浩瀚公司签订合同时，大磨庄村只对合同中第四条约定的160亩河滩地有处置开发权，姬家庄50亩没有到位，大磨村及浩瀚公司均未取得承包权。同时证实浩瀚公司开工之后两个多月就因为地上附属物没有清理而停工。
证实钟某乙收到2010年4月23日大磨庄村的证明一份，以此证明曾现峰已交承包费、补偿金等共141.60万元。
证实浩瀚公司于2010年4月27日汇款50万元至大磨庄村，2010年4月29日大磨庄村出收据，收到浩瀚公司工程保证金50万元。
4、证人证言
（1）证人李某甲证言，证实李某甲没有授权张某甲使用海子河本村河段合作投资开发河滩的事实，没有在授权书上签字。李某甲已告知张某甲本村河滩地现已是耕地，已经承包给农户。
（2）证人张某丁证言，证实其没有授权张某甲使用海子河本村河段合作投资开发河滩的事实。
（3）证人张某戊证言，证实被告人秦某甲伙同曾现峰、张某甲隐瞒无权处理（大磨庄村）金某乙鸡场附近的200亩地（河滩）的事实，与被害人梁某签订土地承包合同，秦某甲指使其随意丈量土地，张某甲曾在就该地承包给曾现峰的合同上签字，金某甲加盖村委公章的事实。
（4）证人钟某甲证言，证实：①2010年3月份经秦某甲介绍钟某乙到大磨庄村投资，大磨庄村里给钟某乙出示了大磨庄村和曾现峰签的承包合同以及曾现峰交承包费的收据的事实。被告人秦某甲与被害人梁某商议土地承包事宜，被告人曾现峰与梁某签订了土地承包协议，其代替秦某甲收取了梁某交纳的50万元土地承包款，随后秦某甲转走39万元。②曾现峰与秦某甲、张彪（即本案张某戊）等人去宁阳县委党校找过张某甲。③被告人秦某甲辩解的26万元图纸设计费不属实，收取梁某的50万元当时公司包括钟某乙都不知情。④梁某找秦某甲借款（要回）3万元。
（5）证人金某甲的证言，证实大磨庄村与曾现峰签订的承包合同中不包括金某乙鸡场附近的200亩地，该承包协议为虚假协议，证人张某戊曾找其在一份协议上加盖本村公章，其让张某戊为此曾找过张某甲。
（6）证人李某乙证言，证实姬家庄村与大磨庄村的《授权委托协议》中的公章是李某甲打电话让盖的，张某甲来盖的，盖章时“姬家庄”、“800”、“李某甲”部分都是空白的，姬家庄村有一百五六十亩河滩地，这些地和大磨庄村没关系。
（7）证人张某己证言，证实磁窑镇安排针对大磨庄村海子河开发所设立的领导小组，从未参与过磁窑镇大磨庄村的开发事务。
（8）证人秦某乙证言，证实2009年12月20日被告人张某甲安排秦某乙给曾现明出具的83万元的收据是假的，目的是为了让承包河滩的钟某乙看。另外根据张某甲的安排给曾现明开具的15万元的证明也是假的，曾现明给村里打了借条，但一直没给钱。梁某分三次往村里交了45万元，其中35万元分三次以“收曾现明东河开发押金”的名义村里出的收条，钱也在村里下账了，另外的10万元其根据张某甲的安排给宁某当做修桥款了。
（9）证人李某丙证言，证实大约三四年前大磨庄村借过李某丙50万元，用了不到一年就归还的事实。
（10）证人宁某证言，证实2011年其收到10万元钱还了修桥工程款的事实。
（11）证人秦某丙、刘某的证言，均证实2010年秋天，秦某甲给曾现峰打电话让村里给浩瀚公司去量地，张某甲安排秦某丙和刘某去的，按照曾现峰的安排量了大磨庄村和东磨庄村的一共约130亩左右的土地。海子河东、西两岸分别是大磨庄村和东磨庄村的荒滩地，都有人承包着的事实。
（12）证人金某乙证言，证实大磨庄村东北角河滩桥桥北有个鸡场，鸡场周围十五亩地是他承包的大磨庄村委会的，承包合同三十年，现已承包十五年，不知道要收回或占用该承包地的事实。
（13）证人沈某证言，证实2010年11月份山东省淮河流域水利管理局规划设计院为浩瀚公司出具了初步设计报告，2011年5月份又出具了施工图纸，前期秦某甲曾经来问过价格，设计费15万元是钟某乙支付的，秦某甲没有支付过费用的事实。发票还在设计院保存（后提供给侦查机关）。
5、各被告人对上述事实供认不讳，并与其他证据相互印证。
6、鉴定意见
（1）补充泰安市公安局文件检验鉴定书一份，（泰）公（刑）鉴（文）字（2013）017号，证实《协议书》中的“宁阳县磁窑镇大磨庄村村民委员会”系真实的印章所盖，与证人张某戊的证言及秦某乙的证言可以相互印证。
（二）诈骗事实
1、被告人曾现峰在泰安同力经贸有限公司（以下简称同力公司）开发的、位于宁阳县磁窑镇开发的双赢小区（现名新城嘉园）建设中承包干活。2009年1月，曾现峰向同力公司负责人赵某提出用房子来抵顶同力公司欠的工程款，并以范庆秀（曾现峰之妻）名义预定双赢小区七单元二楼东、西两户，预交房款3万元。同年2月10日，曾现峰提出将双赢小区七单元二楼东户、西户两套房屋转给孔某，房款共计28万元，并让赵某写了将这两套房子卖给孔某的收款收据。曾现峰将收据交给孔某，孔某将28万元给了曾现峰。2009年10月，曾现峰领着大磨庄村村民金某丙、毛某找到赵某，让赵某将2009年2月10日写给孔某收款收据的两套房子分别卖给毛某、金某丙，并称给孔某的收据孔已丢失。赵某按照曾现峰的要求，将双赢小区七单元二楼东户卖给了毛某，西户卖给了金某丙，并于2009年10月21日各自办理了房屋所有权证。曾现峰骗取孔某现款28万元。
上述事实有庭审查证属实的以下证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人到公安机关报案及公安机关立案情况。
（2）被害人陈述
被害人孔某陈述，证实2009年2月份，其想买磁窑肉联厂开发的房子（即双赢小区）两套，正好有个朋友曾现峰说能买便宜点的房子，孔某就给了曾现峰28万元，房子是七单元二楼东西户两套，曾现峰给了一张收据，上面盖的公章是“泰安同力经贸有限公司”，负责人是赵某，单据上也有盖的赵某的私章，曾现峰说这是交钱的证据。后来这两套房子又卖给别人了。给曾现峰二十八万。
（3）证人证言
①证人赵某证言，证实2008年7月份，其在磁窑镇开发双赢小区（现名新城嘉园），曾现峰在该工程中包工干活，后曾现峰提出用房子来抵工程款。2009年1月份，曾现峰预定该小区七单元二楼东、西两户，并支付3万元定金。2009年2月份，曾现峰提出两套房子不要了，孔某要，两套房子价值28万元，我就给孔某打了张价值28万元的房条给曾现峰，曾现峰把条给了孔某。2009年4月份，孔某找到我要这两套房，并说是曾现峰拿着这张纸条找他借的款。我不同意给孔某房子，并找到曾现峰，让曾现峰在给孔某单子的底联上签上两个月交不上钱，单据作废的字样。2009年天快冷的时候，曾现峰领着金某丙、毛某又找到我，我对金某丙、毛某说这两套房子现在与孔某有牵扯，曾现峰说没事，孔某手里的那张房单子已经丢失了，他与孔某之间的账也扯清了。2009年10月份其把双赢小区七单元二楼东西两户房子卖给了金某丙、毛某，并办理了房产证。
②证人金某丙、毛某、金某丁（毛某之夫）证言，证实金某丙、毛某分别购买了磁窑双赢小区七单元的东西两户房屋，并办理了房产证，但在装修时，孔某以有该两套房屋的收据为由，强行将两套房屋的锁换掉。
（4）书证
①房屋所有权证复印件两份，证实宁阳县磁窑镇矩平路东1幢7单元201室、202室分别归毛某、金某丙所有的事实。与被告人供述、被害人陈述、证人证言等相关证据相互印证。
②0409186收款收据收据联复印件一份
证实2009年2月10日泰安同力经贸有限公司负责人赵某收双赢小区七单元二楼东西户房款28万元，客户名称为孔某。
③0409186的收款收据存根联复印件一份
证实2009年2月10日赵某出具“双赢小区七单元二楼东西户房款28万元，客户名称为孔某”的收款收据，此事的代办人为曾现峰，该收据上还注有“两个月交不齐钱单据作废”字样。
④0405871收款收据存根联复印件一份
证实2008年12月24日赵某预收王永兴的双赢小区七单元二楼西户1万元房款。
⑤0409193收款收据收据联复印件一份
证实2009年10月9日赵某收金某丙的储藏室、代办证费1.2378万元。
⑥0409192收款收据收据联复印件一份、存根联一份
证实2009年10月8日赵某收金某丙的新城嘉园七单元二楼西户（不含储藏室）房款15.8万元。
⑦0000894收款收据收据联复印件一份
证实2009年10月28日赵某收毛某的储藏室、代办证费1.2378万元。
⑧0405878收款收据收据联复印件一份
证实2009年10月30日赵某收毛某的新城嘉园七单元二楼东户房款14万元。
⑨0409181收款收据存根联复印件一份
证实2009年1月19日赵某收范庆秀（曾现峰之妻）的双赢小区七单元二楼东户预交房款3万元。
（5）被告人曾现峰对上述事实供认不讳，并与其他证据相互印证，但认为其欠孔某的借款已用其在浩瀚公司的股份来抵债。
2、2009年8月，被告人曾现峰在未交付房款的情况下，取得大磨庄村小康楼开发商张某庚签字的《小康楼买卖合同》（2栋东1户）一份，买受人是曾现峰。后曾现峰在张某庚不知情的情况下，以该份《小康楼买卖合同》所记载的楼房作抵押，骗得张某乙借款13万元。2009年12月，曾现峰隐瞒真实用意，在编造借口取得张某庚签字的购买小康楼两套楼房（记明2栋东2户、东3户）的合同后，于同年12月6日在张某庚不知情的情况下以该购房合同作抵押，骗得张某丙现金15万元。
上述事实有庭审查证属实的以下证据证实：
1、被害人张某庚陈述，证实曾现峰对张某庚声称要购买两套房屋，要求其先签订房屋买卖合同以便向家人要钱。其担心曾现峰不能交齐房款而又与曾现峰签订一补充协议。曾现峰在张某庚不知情的情况下以小康楼的三楼房屋作抵押向张某丙、张某乙借款的事实。
2、证人证言
（1）证人张某丙证言，证实曾现峰以小康楼的两套房产作抵押向张某丙借钱15万，张某戊作担保人。
（2）证人张某乙证言，证实曾现峰以小康楼的一套房产作抵押向张某乙借钱13万，到期未归还，房产归张某乙。
（3）证人张某戊证言，证实曾现峰以小康楼的两套房产作抵押向张某丙借钱，张某戊是担保人。
3、书证
（1）大磨庄村委会与张某庚签订的合作协议复印件一份，证实张某庚开发大磨庄的小康楼并组织向村民销售。
（2）张某庚与曾现峰于2009年12月5日签订的补充协议复印件一份，证实小康楼2号楼东数2-3户两套房产的交款日期及到期未交清，双方退款退房。
（3）解除房产销售合同协议复印件一份，证实因曾现峰未付款，2009年所签房屋销售合同作废，日期为2010年1月16日。
（4）小康楼买卖合同复印件三份，证实大磨庄村委会将小康楼2栋东1-3户出售于曾现峰。
（5）借条复印件一份，证实2009年8月29日曾现峰以小康楼2号楼东1户作抵押向张某乙借款13万元。
（6）借条复印件一份，证实2009年12月6日曾现峰以小康楼2号楼东2-3户作抵押向张某丙借款15万元。
被告人曾现峰对上述事实供认不讳，并与其他证据相互印证。
综合证据：
（1）济南市公安局槐荫区分局提供的抓获证明一份
证实曾现峰被抓获的相关情况。
（2）被告人曾现峰的户籍证明一份
证实被告人曾现峰作案时系完全刑事责任能力人。
（3）接受刑事案件登记表一份，证实本案系2011年6月16日，梁某到宁阳县公安局报案称：被曾现峰诈骗115万元。
（4）户籍证明三份，证实被告人曾现峰、秦某甲、张某甲作案时具备刑事责任能力。
（5）收据一张，证实2011年10月21日梁某收到宁阳县公安局返还27万元的事实。
（6）羁押证明及抓获证明一宗
证实被告人曾现峰于2013年6月6日被云南省华宁县公安局民警抓获，同日被羁押在华宁县看守所。
被告人秦某甲于2013年7月13日被宁阳县公安局民警在济南家中抓获。
被告人张某甲于2013年7月13日被宁阳县公安局民警在磁窑镇大磨庄村抓获。
本院认为，被告人曾现峰、秦某甲、大磨庄村委会以非法占有为目的，在明知海子河大磨庄段金某乙鸡场附近200亩地不具备治理清淤条件、合同不可能履行的情况下，隐瞒事实真相，与被害人梁某签订清淤协议，骗取被害人钱财115万元，数额特别巨大，构成合同诈骗罪；被告人曾现峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以房产诱惑他人，骗取房款、借款56万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾现峰、秦某甲犯合同诈骗罪，被告人曾现峰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人张某甲作为大磨庄村委会的法定代表人，明知梁某准备清淤的土地不具备清淤条件，在大磨庄村委会与曾现峰所签订的协议上签字、盖章；在梁某向大磨庄村委会交钱时，未向其说明真相，且以“收曾现峰东河开发押金款”的名义为梁某开具收据，将被害人交纳的钱款用于村集体支出，被告人张某甲履行职务的行为，符合单位犯罪的构成要件。对此，本院书面建议公诉机关对犯罪单位大磨庄村委会补充起诉，但公诉机关仍以自然人犯罪起诉，依据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百八十三条之规定，对被告人张某甲的行为应按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其','2018-10-02
22:50:48',0,'web',NULL),(36472238,'6d549a40-821c-42e5-ac5d-a8570014065b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：213次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"9\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2017）京02行终1641号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"北京市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"北京\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"6d549a40-821c-42e5-ac5d-a8570014065b\",\"案件名称\":\"北京长川医用技术有限责任公司与北京市食品药品监督管理局二审行政判决书\",\"法院名称\":\"北京市第二中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"上诉人北京长川医用技术有限责任公司（以下简称长川医用）因诉北京市食品药品监督管理局（以下简称市食药监局）所作京械注准20162150941《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称注册证）程序违法一案，不服北京市西城区人民法院（以下简称一审法院）所作（2017）京0102行初414号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1531756800000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"北京长川医用技术有限责任公司与北京市食品药品监督管理局二审行政判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"北京长川医用技术有限责任公司与北京市食品药品监督管理局二审行政判决书
（2017）京02行终1641号\");$(\"#hidDocID\").val(\"6d549a40-821c-42e5-ac5d-a8570014065b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"北京长川医用技术有限责任公司与北京市食品药品监督管理局二审行政判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）京02行终1641号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"北京市第二中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"9\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"北京市第二中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"食品药品安全行政管理(食品、药品)\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\" },{
name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{ name: \"裁判日期\", key:
\"trialDate\", value: \"2017-12-27\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\",
value: \"北京长川医用技术有限责任公司,北京市食品药品监督管理局\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第八十九条\',法条内容:\'第八十九条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"北京长川医用技术有限责任公司与北京市食品药品监督管理局二审行政判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-17\\\\\",\\\\\