贵州省贵阳市花溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016)黔0111刑初390号
公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。
被告人张勇飞，男，1986年6月10日出生，土家族，中专文化，无业，住贵州省思南县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月26日被陕西省西安市公安局抓获，2014年9月30日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年10月23日被贵州贵安新区公安局刑事拘留，同年11月28日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，当日由贵州贵安新区公安局执行逮捕，现羁押于清镇市看守所。
公诉机关以花检公诉刑诉[2015]339号起诉书、花检刑变诉[2015]3391号变更起诉书指控被告人张勇飞犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院原审于2015年12月16日对被告人张勇飞进行宣判，被告人张勇飞上诉，贵阳市中级人民法院于2016年5月22日将该案发回重审。审理期间，贵阳市花溪区人民检察院于2016年7月19日建议补充侦查，本院决定延期审理。贵阳市花溪区人民检察院于2016年8月17日补充侦查结束移送本院，2016年8月24日以花检公诉刑补诉[2016]7号补充起诉决定书，指控被告人张勇飞犯故意伤害罪向本院补充起诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年10月28日公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派代理检察员赵某、代理检察员杨某出庭支持公诉，被告人张勇飞到庭参加诉讼。贵阳市花溪区人民检察院于2016年11月11日再次建议补充侦查，本院决定延期审理，贵阳市花溪区人民检察院于2016年12月9日将该案移送本院，本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年1月至10月底，被告人张勇飞对向某谎称其承建的贵州贵安新区大学城项目需要资金周转，并用伪造的房产证抵押给向某，骗取向某现金45万元人民币。
2、2013年3月，被告人张勇飞谎称其承接贵州贵安大学城医学院校区教师公寓建设项目工程的事实，又以虚拟的六盘水市建筑工程有限公司贵阳分公司的名义与甘某所在的贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司签订《贵州大学城医院校区劳务分包合同》，骗取甘某合同保证金30万元人民币。
3、2013年4月，被告人张勇飞冒充中铁五局集团有限公司工程发包人，谎称能够帮助李某1承接贵州大学城医学院校区的土石方工程，以中铁五局集团有限公司名义与李某1签订《贵州大学城医学院（花溪区）校区土石方工程劳务施工合同》，骗取李某1合同保证金10万元人民币。
4、2013年5月至11月期间，被告人张勇飞冒充中铁五局集团有限公司大学城医学院项目部负责人，谎称将位于贵州贵安新区大学城医学院价值每平方米420元的13万方的劳务清包土建工程承包给刘某，以中铁五局集团有限公司名义与刘某所在的贵州朗道劳务有限公司签订《贵州大学城医学院校区教师公寓楼劳务分包合同》，骗取刘某合同保证金、工程协调费120万余元人民币。
5、2013年10月至2014年1月，被告人张勇飞谎称其承接贵州贵安新区大学城医学院教师公租房项目劳务工程事实，并以中铁五局集团有限公司的名义与王某1所在的贵州民盛建筑有限责任公司签订伪造的《贵州大学城贵阳医学院教师公租房（7﹟、8﹟、9﹟、10﹟）楼建设工程施工劳务分包合同》，骗取王某1保证金95万元人民币。
6、2014年1月27日，被告人张勇飞对罗某1谎称其租赁的奥迪A8轿车系其所有，并将该车质押给罗某1，骗取罗某1现金60万元人民币。
7、2014年1月29日，被告人张勇飞以对晏某1谎称其租赁的大众途锐牌越野车系其所有，并将该车质押给晏某1，骗取晏某1现金37.2万元。
被告人张勇飞骗取上述财物后逃匿。
8、2015年11月21日上午7时许，被告人张勇飞因前晚睡觉吵闹问题与被害人罗某2发生言语争执，争执中被告人张勇飞用右手对罗某2头部进行扇打，并两次用右脚踢打罗某2腹部，造成罗某2脾脏破裂出血，送医后进行脾脏切除手术。后经贵州医科大学法医鉴定中心鉴定，被害人罗某2外伤与脾脏自身病变共同作用导致脾脏破裂，行脾切除术为轻伤。
公诉机关为证实上述事实，举证了被告人的户籍证明、被告人供述、被害人陈述、合同及收条、证人证言、借条、房产证、施工合同、工程联系单、施工图纸、银行转账凭证、抵押协议、收条、贵阳市房屋产权监理处通知、辨认笔录、鉴定意见、被害人病历及住院记录、情况说明、到案经过等证据，并以被告人张勇飞的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪、故意伤害罪，并依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、二百三十四条之规定，提请我院依法判处。
被告人张勇飞对故指控的意伤害罪、合同诈骗罪自愿认罪，对指控的合同诈骗罪提出以下罪轻辩解：甘某的30万元、李某1的10万元我退还了的。对指控的诈骗罪的事实，被告人张勇飞无异议，对定性认为应定为合同诈骗罪，不认可为诈骗。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪
1、2013年3月，被告人张勇飞谎称其承接贵州贵安大学城医学院校区教师公寓建设项目工程的事实，制作了虚假的六盘水市建筑工程有限公司贵阳分公司的印章及合同，与甘某所在的贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司签订《贵州大学城医院校区劳务分包合同》，骗取甘某合同保证金30万元人民币。
2、2013年4月，被告人张勇飞冒充中铁五局集团有限公司工程发包人，谎称能够帮助李某1承接贵州大学城医学院校区的土石方工程，制作了虚假的中铁五局集团有限公司的印章及合同，与李某1签订《贵州大学城医学院（花溪区）校区土石方工程劳务施工合同》，骗取李某1合同保证金10万元人民币。
3、2013年5月至11月期间，被告人张勇飞冒充中铁五局集团有限公司大学城医学院项目部负责人，谎称将位于贵州贵安新区大学城医学院价值每平方米420元的13万方的劳务清包土建工程承包给刘某，制作了虚假的中铁五局集团有限公司的印章及合同，与刘某所在的贵州朗道劳务有限公司签订《贵州大学城医学院校区教师公寓楼劳务分包合同》，骗取刘某合同保证金、工程协调费120万元人民币。
4、2013年10月至2014年1月，被告人张勇飞谎称其承接贵州贵安新区大学城医学院教师公租房项目劳务工程事实，制作了虚假的中铁五局集团有限公司的印章及合同，与王某1所在的贵州民盛建筑有限责任公司签订伪造的《贵州大学城贵阳医学院教师公租房（7﹟、8﹟、9﹟、10﹟）楼建设工程施工劳务分包合同》，骗取王某1保证金95万元人民币。
5、2013年1月至10月底，被告人张勇飞对向某谎称其承建的贵州贵安新区大学城项目需要资金周转，并用伪造的房产证抵押给向某，以借款为由骗取向某现金45万元人民币。
6、2014年1月27日，被告人张勇飞对罗某1谎称其租赁的奥迪A8轿车系其所有，并将该车质押给罗某1，以借款为由骗取罗某1现金60万元人民币。
7、2014年1月29日，被告人张勇飞以对晏某1谎称其租赁的大众途锐牌越野车系其所有，并将该车质押给晏某1，以借款为由骗取晏某1现金37.2万元。
被告人张勇飞骗取上述财物后逃往陕西省西安市，2014年9月26日被陕西省西安市公安局抓获。
（二）故意伤害罪
2015年11月21日上午7时许，被告人张勇飞在清镇市看守所被羁押候审期间，因前晚睡觉吵闹问题与同监室的被害人罗某2发生言语争执，争执中被告人张勇飞用右手对罗某2头部进行扇打，并两次用右脚踢打罗某2腹部，造成罗某2脾脏破裂出血，送医后进行脾脏切除手术。后经贵州医科大学法医鉴定中心鉴定，被害人罗某2外伤与脾脏自身病变共同作用导致脾脏破裂，行脾切除术为轻伤。
上述事实，有下列公诉机关举证的证据予以证实：
（一）合同诈骗罪
1、被告人张勇飞的户籍证明：案发时被告人张勇飞已达到完全刑事责任年龄。
2、张勇飞的供述，证明：涉嫌诈骗罪被带到公安机关配合调查，涉案金额共计405万左右，一共是八起案子，时间是从2013年3月份到今年3月份，以大学城工地为由和租车来做抵押骗取别人的金钱的。2013年7月份左右，在甘某和胡某还没有发现他们被骗之前，他们带我去省军区大剧院旁边的楼上找一个只知道姓向的女人，向她借了30万元，说好的三个月还，我用在外面广告电话联系做的伪造的房产证做抵押，甘某和胡某也不知道我的房产证是假的，其他人也没有质疑，他就让她的表弟和我签订了一个抵押合同和借条，当天就转账到我的卡上，之后我又单独找到向姐，向她借了15万元，这45万元算的是6分的利息，利息按月支付了的，一直付到今年2月份，本金45万元一直没有还，剩下的钱付了一些零星的利息和租车的费用，搭活动板房和购置办公用品花了20万元钱，其余的都用完了。2013年5月份左右，我找到胡某说我缺钱用，我就和他商量说我在北京路吉祥租赁公司租有一个奥迪A6车，他说我们去找甘某，他有办法帮你解决，胡某说那你拿之前和刘某签订的合同再拿来和他签，这样就可以骗到钱了。我和胡某商量好以后，我有找到之前帮我刻章的人刻章，刻好章之后，我们找到甘某借钱，用租的奥迪A6做担保，甘某说这个车不是我的户头，不借钱给我。胡某就跟甘某说我有一个工地，因为车不是我的户头，要是向甘总借钱的话，就跟甘总签一份劳务分包合同，甘总作担保借钱给我。当时甘某同意给我作担保借30万给我，说担保的钱作为他的进场费，我就用“六盘水市建筑工程有限公司贵阳分公司”的名义跟他签订了合同，承诺我给甘某在贵州大学城医学院校区教师公寓建设项目的20多万平方的面积给他做，签完后，他就开车带我和胡某到他的朋友李某2住处去借钱，后了之后甘某说“我这个朋友缺钱，向你借钱钱用”。李某2问有什么可以抵押的没有，甘某说：“有这个奥迪A6，但不是他的户头，不过我可以做担保”。李某2同意借给我30万元，我给李某2打了欠条。钱在当天下午打在甘某的卡上。我是第二天和胡某到甘某的办公室找他，我给他打了收条以后，甘某把他的身份证和卡给了我，我和胡某去花果园把钱转到我老婆晏某2的卡上一共是28.2万，甘某和李某2说这时借钱的规矩，利息是6分钱。得到钱的第三天我给了胡某2万元，作为付给他帮助我想办法的酬劳，骗到的钱还了余某18万，付了租车费7万元左右，其余的用完了，在工地没有做成后甘某找我还钱，要求还他50万元，作为他的损失，但我一直没有还钱给他，直到今年2月份给他的卡上打了5万元，之后我也没有还他钱，在3月份我就到西安躲债了。2013年3月份，我跟中铁五局商量在大学城医学院教师公寓地下室开挖工程由我来做，但是中铁五局没有给我做，我就介绍李某1来做，合同他自己写，盖的章“贵州大学城医学院项目指挥部”的印章是我找人做的。合同签完后李某1给我10万元，之后我急用钱，向他借了7万元。后面工程没有做成，我就把17万都还给他了。2013年3月份，李某1知道我在贵安新区大学城医学院校区有工地，就说要介绍刘某给我认识，在三月份的一天，李某约刘某和我在新添寨东凤镇镇上的一家餐馆见面谈合作的事情，刘某说贵安新区大学城的工地给他做，并交给我40万元的保证金，于第二日下午三四点通过银行转账的方式转到我的卡上，我当场同意并与他签订了合同，是借用贵州大学城医学院校区公租房项目，以项目经理的身份跟他签订的合同，这个身份是伪造的，合同也是伪造的，合同的章是我在花果园通过广告找人在外面刻的，章刻好了就直接寄给我，一个是“中铁五局（集团）有限公司”，一个是“贵州大学城医学院项目指挥部”，是在2013年3月份找人刻的。之后又因缺钱用，陆陆续续的向刘某要了总共有80万左右。后来这个工程没有做成，他来花果园浙江大酒店找我退钱，要求一共退他200多万元，他要求我给他打欠条，我当时就给他打了欠条，还说当天付钱，我说身上没有钱，钱慢慢还，他就把我租来的一辆路虎极光，一辆宝马730开走说是抵押了，让我拿钱去换，之后我陆陆续续退给他50万左右，车也没有去换，给了50万以后就把手机关机，跑到西安去躲了，剩余的钱还了余某48万元，租车花了一部分钱，其他的用光了。2013年8月份左右，我联系到王某1找他借钱，当时就借了我15万元钱，之后的一个月之内陆陆续续借给我95万元钱，我用这笔钱还了刘某20万元，付了借钱的利息和租车的费用，之后他找我还钱，当时我已经没有钱了，我就用他们以为我在贵州大学城有工地的虚构事实，以劳务分包的方式跟王某1签订合同。之后我陆陆续续分五次还了36万元，最后一次还了5000的当天跑去西安躲债去了。第一因为是亲戚关系，第二因为他跟我去过现场，我在工地上也认识一些人，打过招呼，再加上给他看合同，签的和朱某的是一样的，整个合同是假的，印章也是假的，他就信任我了。2014年1月份，王某1联系并由他担保带我去借钱的，用我租来的奥迪A8做抵押，王某1也知道是租的，向王某1的亲家罗某1借了60万元，7分钱的利息，当场给了我17万的现金，通过银行转账转了8万元在我的卡上，剩下的30万由罗某1直接转给了王某1，这个钱至今未还，剩下的钱付了7万给李某2，付给向姐6万，付给租赁公司七万，剩下的自己花了。2014年1月29日，我到白云区找到晏某1，当时对他讲，我现在需要钱用于工地周转，之后晏某1问我借好多，我讲借40万元，晏某说必须有东西抵押，我说有一辆越野车抵押，晏某1让我开过来，我打电话给陈某1，叫他赶紧到吉祥祥云租赁公司租一辆途锐越野车开到白云区来，随后我打了三万元租车费到该公司账户，后我将这辆车（贵Ａ×××××）交给晏某1，晏某1问车子是谁的，我说是我的，但户名是我家孃的，之后我就写了一张40万元的欠条，并预先付了2.8万元的利息，之后从晏某1手里借了37.2万元。自己用了1万元左右，其余还了别人的高利贷。还的高利贷是2013年12月份到吉祥祥云租赁公司租的一辆奥迪A8轿车，用这辆车抵押，向贵阳旭东路恒生典当行借了60万元。这笔钱至今未还。想过还钱，但是没有钱还。在贵安新区大学城花燕路边上我修了一栋活动板房，两层的，有三百多个平方，作为办公点，之前以为能做医学院的工程，后来没做成，就用来骗人了。当时借钱没有信用，没有办法就用签订假合同和用租来的车作抵押这种方式骗取信任借钱。租的车都是给别人钱，让别人帮我租的，车没还，都是租赁公司的人自己拖走的。合同都是假的，是我在花果园通过广告找人刻的章和伪造房产证。
3、被害人向某的陈述，证明：2013年1月24日，经甘某介绍，张勇飞到我办公室找我说是大学城项目需要30万元资金，当时张勇飞带着两个房产证，一栋是小河的，一栋是金阳的，作为担保，因为我和甘某关系不错，就同意了，我叫我的出纳罗某3和张勇飞看房子，看完房子后当时就给了张勇飞30万元。第二次是2013年10月31日，这期间我一直催张勇飞还钱，张勇飞说他手上有300万元的支票，要给工人工资，他的两栋房子也不是不值钱，意思是让我再借15万给他，过两三天连同之前的30万元一起还给我。我就叫罗某3借给张勇飞15万元，之后联系不上张勇飞。当时张勇飞拿了一大堆大学城的资料给我看，我就相信了。
4、被害人甘某的陈述，证明：2012年底，我经我的搭档胡某介绍认识的张勇飞，当时认识的时候，不管是朋友还是他的自我介绍，都说张勇飞是省建设厅副厅长的侄子，而且张勇飞每次主线都开不一样牌子的高档车，所以我们也相信了他的身份。在2012年底，张勇飞说他在大学城那边有一个医学院校区的工程想给我和胡某做，于是我们双方在2013年3月7日在我的大营坡的工地办公室，张勇飞以“六盘水市建筑工程有限公司贵阳分公司”的名义和我方公司“贵州建工欣欣园建筑劳务有限公司”签订了“贵州大学城医学院校区劳务分包合同”。并于2013年3月19日在我办公室把30万现金给了张勇飞，当时他给我写了保证金收条，之后我多次电话催促张勇飞让我进场施工，但他以各种理由推脱，此期间，他带我去过工地，确有他的三幢板房在工地上，更有一次在他将我带到中铁五局卢经理办公室去，但卢经理没在，后来我催促得急，张勇飞还把盖得有“中铁五局有限公司”印章的委托书给我看，意在表明工地的真实性和他的真实性，我又信了，直到2013年底，李某1打电话给我讲一切都是假的的时候，我才意识自己被骗了。在我意识到自己被骗了以后曾经尝试联系张勇飞但是联系不上，因为张勇飞带着一个工队去医学院工地被业主方制止了，然后业主方出面与工队谈判，工队才知道被骗了，张勇飞自然就暴露了，所以他肯定就晓得大家都知道他在骗大家了，于是就跑了，这也是我听李某1讲的。我一共被张勇飞骗取人民币30万元，全是100面值的，当时用塑料袋口袋包着给他的，也是张勇飞要求给的现金。
5、被害人李某1的陈述，证明：2013年3月份左右，我的一位朋友甘某给我说，他在贵安新区大学城拿到一个劳务清包项目，发包人是中铁五局的张勇飞，因为我与甘某关系很好，他想照顾我揽点工程做，就介绍我和张勇飞认识了，甘某问张勇飞还有什么可以做的工程没有，张勇飞说还有一个地下室的土石方开挖工程，但是由中铁五局负责此项目，但他可以帮我搞定。2013年4月19日，张勇飞打电话给我说可以帮我搞定大学城医学院教师公寓楼地下室土石方开挖工程，但是要我交15万元的工程保证金，当时我只带有十万元现金，我与张勇飞约在乌当区东风食品厂内张勇飞开的一辆途锐车上将10万元现金交给他，他在车上现场给我写了一张花溪大学城医学院进场保证金收条，并承诺本个月之内把合同拿下来，2013年4月23日，张勇飞在乌当区温泉路边上将四份空白的“大学城医学院校区土石方工程劳务施工合同”交给我，让我在施工单位方签了我的名字后交给他，他说会拿去找中铁五局的签，到了2013年4月28日，张勇飞打电话说合同已经签了，叫我到乌当区温泉路上，将已签好的中铁五局集团有限公司并加盖“中铁五局有限公司贵州大学城医学院校区项目部”公章的劳务施工合同交给我，张勇飞口头承诺2013年5月10日进场，合同拿到的第三天，我在乌当区温泉路张勇飞开的奥迪车上给了他5万元现金，因当时他要的是15万元保证金，我只给了10万，合同拿到后我追加了这5万元给他，但这5万元他没有给我打收条，在等待进场开工的过程中，我找到张勇飞希望他把分包给甘某的36万方工程分一部分出来给我的一个朋友韩某做，张勇飞说不用分，他还有工程的，这样，韩本礼就把他的朋友刘某介绍进来，张勇飞答应给刘某13万方的房建清包工程做，但要求刘某交40万的工程保证金，2013年5月7日，我，张勇飞，赵某，刘某，韩某，我们五人约在新添寨万江路一个餐馆里面商谈此事并希望把合同签订，但是当时刘某还未拿到朗道劳务有限公司的资质，故而未签订合同，但是张勇飞急于去铜仁有事急用钱，叫刘某拿40万保证金给他，因还未签订合同，刘某不同意先付此款，而我想促成此事，就同意先帮刘某垫付这笔钱，由于有点不放心，就让张勇飞写了一张借条给我，张勇飞为表诚意，还将他坐落于金阳新区世纪城的一套房的房产证给我做抵押，2013年5月9日，张勇飞将我，熊某，赵某，刘某，韩某约到金阳世纪城两岸咖啡馆，张勇飞与刘某签订了劳务分包合同，刘某于第二天就把40万元汇到熊某账上了，张勇飞收回了写给我的欠条，并重写了一张欠条给刘某我也把房产证还给了张勇飞。因为当时向促成这一单合同，所以就愿意替刘某垫付这一笔钱，这40万元是张勇飞发包给刘某工程的工程保证金，但他以借条形式写给刘某。我与张勇飞签订的大学城医学院教师公寓楼地下室土石方开挖项目，共交给他15万元，他承诺我2013年5月10日进场开工，到5月10日，我组织两台挖掘机进场，被中铁五局阻止不让进，说工程是他们自己在做，我就去找张勇飞，张勇飞就带我到黔灵公园铁五局，他说进去找人协调，让我在门口等，在等的过程中，一名自称姓常的说自己是医学院分管机械处的处长打电话给我说医学院已经和中铁五局协商好了，同意拿另一个项目给我做，让我把堵在路上的挖掘机开走，给我另做的项目是大学城医学院校区道路工程，并让我自己起草合同，2013年5月14日，由张勇飞联系常处长在大学城医学院门口等我，我将起草好的合同交给常处长，2013年5月18日，张勇飞打电话给我说合同签下来了，合同约定2013年7月10日开工，到了开工日期，张勇飞又推说图纸还未审批下来。2013年8月30日，张勇飞给我一张开工令，将开工日期推迟到2013年9月15日，9月15日又下发了工作联系单，将工期又推迟到2013年11月15日，并提供了施工图纸给我，到了2013年11月15日，我仍未能进场施工，张勇飞又说业主方同意赔偿我的损失200万，这200万由他去向业主要，并分别给我和熊某打了两张借条为据，其中写了一张借了我80万的借条，借熊某120万的借条，为了不让我们去医学院闹，张勇飞给我们看了中铁五局的付360万的转账支票进账单，表明他有能力支付这笔钱给我们。我和这个自称常处长的人见过四次面，也去医学院问过有无常处长此人，工作人员只答不清楚。张勇飞还叫了一个自称是医学院的赵书记与我谈过，但是我已经产生怀疑，想去核实，但是张勇飞说在医学院不好谈，说约赵书记出来谈，去年7月左右，张勇飞把我和自称赵书记的人约到贵开路神奇星岛酒店，赵书记说他与张勇飞伯伯关系很好，他同意把大学城医学院校区道路工程给我做，叫我放心。见面后的第三天，我到大学城医学院校区搞开工仪式放鞭炮，赵书记也亲自到场，我还送了他3000元红包，后来我在网上搜医学院赵书记，才知道这个人是冒充的。
6、被害人刘某的陈述，证明：2013年3月左右，我的一个叫韩某的朋友找到我说贵安新区有一个劳务清包建筑工程，问我想做不，我说先看看吧，2013年4月中旬我与韩某到贵安新区大学城医学院校区实地查看，当时正在搞基础，至于是那个工程队在搞基础没有问，看后我觉得还可以，几天后，韩某的朋友李某1，熊某，赵某把我约到新添寨万江路一个餐馆里谈合作具体事项，李某1，熊某，赵某作为中间人当时把张勇飞也叫过来了，中间人说介绍说张勇飞就是项目负责人，张勇飞向我出具了中铁五局法人委托书等各种证明，我就相信了他的身份，但是我没有给他要各种证件的复印件，当时张勇飞承诺给我13万方的工程做，要我交40万元工程保证金，而张勇飞急需用钱，熊某同意先替我垫付这40万元保证金给张勇飞，张勇飞提供了房产证作为抵押。2013年5月9日我们约到贵阳金阳世纪城两岸咖啡馆见面并签订了劳务分包合同，合同签订当天，我就向熊某个人账户汇了5万元，之后又分两次共计汇了40万元人民币。期间我向张勇飞要工程图纸，他说在更改审核中，未批下来。2013年6月初，张勇飞告诉我他在大学城医学院女子学校还有一个工程，他答应给我17万方工程做，叫我交60万保证金，我没有这么多钱，向我的朋友借了大约20万，分几次转入张勇飞账户共计59万元。从2013年5月9日至2013年11月21日之间，张勇飞以工程需要开支，协调领导工作应酬等各种理由向我要钱，我陆陆续续向张勇飞个人银行账户打了共计225.5万元人民币，在合同约定进场日期7月20日时，我仍未能进场施工，张勇飞以中铁五局名义给我一份承诺书，由中铁五局承诺担保2013年9月10日进场，于是我带了70个工人进场，可直到2013年年底，张勇飞以各种理由推脱我，我仍然未能进场施工，期间张勇飞让一个自称医学院领导负责该项目的“刘总”，他的伯父等给我做思想工作，叫我放心，但后来我还是产生了怀疑，叫张勇飞退钱，张勇飞退了30万给我，我拿给班组人员中的刘某1二十万，周某10万，其余的钱张勇飞说没钱退我，就于2013年12月26日给我打了张欠条，金额为220万元，220万元里面包含工人误工费等等，还有加上5月9日我交的40万元工程保证金，张勇飞应付我260万元，但现在张勇飞已经失去联系了。在我提供的材料里，有一张工行进账单，时间是2014年3月4日，出票人是中铁五局，收款人是张勇飞，这是张勇飞为了虚假证明他的工程是真实的，中铁五局已经拨款360万给他，他是有钱退我的。并且说他的伯母就是项目上管账的，还让我打电话给他的伯母核实了，后来我拿这张进账单逼张勇飞去银行核实真假，张勇飞喊了一个穿银行工作服的女人站在银行外面的答复我们这个这笔钱明天到账，然后就进入银行了，我不相信，就叫张勇飞叫这个女的再出来核实，这个女的也没有出来，后来我觉得不对劲，就把他开着的路虎扣押了，大约3月10日，租赁公司来把车开走，那时我才知道此车是租来的。张勇飞给我的材料里“贵州大学城医学院校区项目指挥部支付工程款85万元的单据，以及上面加盖的公章都是假的，目的是证明工程的真实性。2013年12月26日的欠条到期未还，他就拿房产证给我抵押。张勇飞答应2014年2月9日退我100万，到期未还，我于3月7日左右扣押了他的宝马730，但此车也是租来的，两天后该车又被租赁公司拖走。熊某等人与我私下协定，如果工程介绍成功，我给他们按每平方米13元的好处费，所以熊某愿意给我垫付40万的费用，我给张勇飞的钱有10万元的现金，其余的都是通过转账的方式转给张勇飞，其中40万是转到熊某账户上。除了第一笔保证金40万外，其他的都是零星的索要，所以就没让他打收条了。
7、被害人王某1的陈述，证明：2013年中旬，张勇飞打电话给我说有贵安新区大学城教师公租房项目，过了几天，张勇飞约我见面并给我看施工图、工程交接联系单、开工令等，随后带我去看工地。我看完后发现与他说的基本相符，他说要交60万元工程保证金才能签合同，我分三次打了60万元给张勇飞。后张勇飞说保证金交少了，要交足100万元才能签合同。2014年1月3日、5日、7日、9日分五次打给张勇飞40万元，后我要求进场施工，他以各种理由推脱，后我产生怀疑，就到指挥部问，指挥部说是假的，后来联系不到张勇飞就报案了。
8、被害人罗某1的陈述，证明：我经王某1介绍认识张勇飞，2014年1月27日17时许，张勇飞在云岩区我家里说他公司的账还没有到，借60万元急用，用他的奥迪A8车子抵押，后来我才知道车子是租赁公司的。
9、被害人晏某1的陈述，证明：2014年1月29日，张勇飞找我说有急事借40万元，并他自己的一辆途锐车作抵押，因为张勇飞是我亲戚，当时也没考虑太多，就借给他40万元，借条写的是我老婆陈某2的名字。后来这辆车被租赁公司的人开走了。
10、证人熊某的证言，证明：我与李某1、赵某平时一起接工程，李某1通过其朋友认识刘某、张勇飞。2013年5月7日，李某1叫我打40万元到张勇飞账上，说是替刘某给张勇飞的保证金，过后刘某会还给我的，后我分四次给张勇飞打了40万元。后刘某与张勇飞签了分包合同后还了我40万元，张勇飞打了借条给刘某。
11、证人陈某2的证言，证明：张勇飞是我爱人晏某1的侄女的老公，他用一辆途锐车抵押给我们，借款40万元，现在已经打不通他的电话。
12、证人陈某1的证言，证明：张勇飞雇佣我帮他开车，每月付给我3000元。2014年1月29日张勇飞让我帮他到吉祥祥云租赁公司租了一辆途锐车，用我的身份证租的。现在我找不到他，他还欠我三个月的工资。
13、证人张某1的证言，证明：2014年1月29日租了一辆途锐车给小罗，他将车款打给我，让陈某1来租的，后来他没有付租金，后来打不通他的电话，我就通过GPS定位，找到车并开走。
14、汽车租赁合同，证明：陈某1于2014年1月29日在贵阳吉祥祥运租赁公司租赁大众途锐轿车一辆。
15、借条、房产证，证明：张勇飞于2014年1月29日向陈某2出具借条，载明向陈某2借款40万元，并用途锐轿车作为抵押；2015年4月13日向向某出具借条，借款三十万元，用小河珠江湾畔和金阳世纪城房屋抵押；2014年1月27日向罗某1出具借条，借款六十万元，以贵Ａ×××××奥迪A8轿车作为抵押。
16、情况说明、《工程施工合同》、《开工令》、《工作联系单》、施工图纸，证明：贵阳医学院新校区建设指挥部、中铁五局建筑工程公司证明张勇飞出具的《工程施工合同》、《开工令》、《工作联系单》与该单位无关，所盖公章非该单位公章，张勇飞并非上述单位项目负责人。
17、银行转账凭证，证明：被害人向张勇飞转账情况。
18、欠条、借条、抵押协议、转账支票及情况说明，证明：张勇飞于2013年5月9日向刘某出具借条，载明向刘某借款40万元；2013年6月3日出具借条，载明向刘某借款25万元；于2013年12月26日向刘某出具欠条，载明欠刘某220万元。2014年3月4日，张勇飞交给刘某360万元的支票经工商银行辨认系伪造。
19、收条，证明：张勇飞于2013年4月19日向李某1出具收条，载明收到李某1大学城进场保证金10万元。
20、收条，证明：张勇飞向某、胡某出具收条载明收到大学城医学院进场保证金30万元。
21、劳务分包合同、施工合同，证明：张勇飞以中铁五局名义与王某1、刘某签订劳务分包合同；以六盘水市建筑工程有限公司与甘某签订劳务分包合同；以大学城医学院项目部名义与李某1签订施工合同。
22、贵阳市房屋产权监理处出具通知、房产证，证明：张勇飞用于抵押给被害人的房产证系伪造。
23、抓获经过，证明：西安市公安局于2014年9月26日在东元西路将张勇飞抓获，并当场移交贵阳警方。
24、辨认笔录，证明：经甘某、王某1、晏某1、向某、罗某1辨认，辨认出对其实施诈骗的是人张勇飞。
25、补充侦查情况说明，证明：贵安新区公安局与张勇飞妻子晏某2联系，晏某2称在张勇飞住处未发现任何银行转账凭证，该局要求晏某2到该局配合调查，晏某2答应后一直未到，后经多次联系，电话均无法接通或者关机，与张勇飞父亲张某2联系，张某2未能提供张勇飞所说的收条、银行转账等单据。关于张勇飞的还款能力，张勇飞之前未提及还款的钱是与姚某做生意挣取，而是通过租车、拆东墙补西墙的方式实施诈骗。对于甘某、刘某、熊某等人的调查，无法与之取得联系，张勇飞自己说不清卡号，致使侦查人员查询无果。
(二)故意伤害罪
1、被告人张勇飞供述，证明：2015年11月21日凌晨3点左右，我和同监室的罗某2，在第三批值班人员换班的时候，因为罗某2不让和他睡在一起的王某2睡觉双方发生争吵，同监室值班的徐某劝双方不要闹了，然后21日早晨起床后，7点30分左右我就找罗某2理论，罗某2狡辩说自己没有这样做，我就问了当时的值班的人员说就是这样的。于是我就和罗某2在内监室和外监室的门口处进行了争吵，并且殴打了罗某2，我先站起来打了他一巴掌，然后踢了一脚，他就站起来辱骂我，然后我又打了他一巴掌，踢了他一脚，就被同监室的房某和徐某拉开了，具体踢的是什么位置我不清楚，但是打他是事实，吃完饭后11点30分左右，罗某2就喊肚子痛，然后他没有报警就接着睡了，14时左右他报医生说胃疼，医生把药拿给他吃后他就没说疼了，到下午15时30分左右他就喊疼得厉害，于是我就叫人按监室内的警报器，付医生在16点05分左右就把他送到医务室去检查，后面的事我就不知道了。
2、被害人罗某2的陈述，证明：2015年11月21号晚上我们睡觉因为太挤，我们监室的王某2叫我睡过去点，然后事情就过去了，第二天起床以后，我们在洗漱的时候张勇飞就叫我过去问我昨天晚上做什么，我说没做什么就是换班睡觉的时候睡不下叫我让个位置，张勇飞就开始骂我，我也没说什么，他就叫我蹲下我就蹲下，他就继续骂我，然后就开始打我了，打了我三耳光踢了我两脚，踢到我左边腰部，后来被房某拉开了，张勇飞说等到洗漱完再整我。打完我后两三分钟我就感觉胸闷出不了气，到中午11时30分就疼得受不了了感觉要死一样，我就准备按警报叫医生来，龙某和张勇飞不准我报警，问我是不是向上厕所，我说不是想上厕所，我的肚子涨得厉害，他们说忙什么严重了再说，14时左右我是在疼得受不了了，他们才让我按警报的，按完警报后医生就来了，医生询问我的病情时张勇飞和我进入内监室的，所以我说肚子疼，医生就拿肚子疼的药给我吃，到16时30分左右，我又按警报叫医生来，然后就把我送医务室了，送到医院检查是内脏被踢伤，里面有积血，就给我抽血，当天晚上21时到22时在清镇市中医院动手术，脾脏被切除。
3、证人王某2的证言，证明：2015年11月21日凌晨，当天我们6号监室是徐清值班，我们大家都在6号监室内睡觉，当时6号监室内关押了17.18个犯人，大家睡觉的时候比较拥挤，我是睡在监室内倒数第一个铺位，罗某2睡在我的边上，他是倒数第二个铺位，平时罗某2睡觉的时候喜欢蜷缩着身体，罗某2一直卷着身体睡觉，因为他的膝盖容易抵着我的下体，我睡着很难受，我就用手轮了罗某2的腿两下让他把腿伸直，罗某2就从铺上坐起来用很凶的语气对我骂。2015年11月21日我们早上7点过钟我们起床以后，我就在我们睡觉的铺位上边擦地板，我们监室内的张勇飞就叫罗某2过去问我们两个之间昨天晚上是怎么回事，当时张勇飞坐在监室内水池上的凳子上，罗某2就蹬在张勇飞面前，他们两个在那里说话，但是说话的内容我没有听清，过了几分钟我就听见闹起来了，等我转身过来的时候，罗某2已经坐在地上了，接着罗某2就站起来对着张勇飞说了一句：“张勇飞，你过分了”。接着罗某2就准备冲上去和张勇飞打架，但是张勇飞和罗某2被监室内的徐某，房某拉开了，张勇飞就让罗某2做到铺位的角落里面，之后他们也没有再发生肢体冲突了，到了当天中午的时候，罗某2就说他肚子疼，报告管政干部后，罗某2就被送到医院去了。
4、证人房某的证言，证明：2015年11月21日凌晨3点左右我听见徐某大叫了一声不要闹，把我吵醒了，我估计是有人睡觉的时候发生了摩擦，然后，我就没有管了，第二天起床，大概7点30分的左右，张勇飞叫人问，昨天晚上是怎么回事。他叫了代某、徐某、王某2，他们说因为昨天晚上王某2和罗某2睡觉时互相的脚踢到了，然后张勇飞就吼了罗某2几句，后面就动手了，我听见以后就跑去把他们隔开，同时和我隔开的还有徐某，具体是怎么打的我没有看清楚，只看家罗某2蹲在地下。中午11点30分左右罗某2开始喊肚子疼，他叫找医生我们就帮他找医生，然后付医生就来拿药给他吃了，到16点左右他就喊不行了，然后龙某就按了报警装置，付医生就来把罗某2带去医务室，其他事我就不知道了，张勇飞在监室里面负责管理秩序，罗某2不注意生活细节，不讲卫生，但是张勇飞打人的行为也是不对的。
5、证人龙某的证言，证明：2015年11月21号早上的7时30分左右，我在上厕所就听见外面发生打闹，等我上完厕所后出来已经打架结束了，我问罗某2要按报警器不，他说不按。11时30分左右罗某2就喊肚子疼，我就问他要不要按警报，他说不按，后来我就睡觉了。12时左右罗某2又喊肚子疼我就问他要上厕所还是按警报，他说不按警报，到14时左右他又叫过一次肚子疼，我按警报后医生就进来拿药给他吃，到下午16时左右他就喊疼得不行了，我又按警报叫医生把他带出去了。
6、证人吴某的证言，证明：2015年11月份的一天早上，具体好多号我记不起了，我们一般都是早上7点钟左右出操，在事发当天早上，我们6号监室所有人起床出操，出完操以后，大约在7点半左右，我在外监室那间洗漱，在洗漱的时候，我听到罗某2讲了句：“飞哥，你太过分了”。我就转头看，看见罗某2坐在外面监室门口地上，张勇飞站在罗某2面前，房某正在拉推着张勇飞，拉开后，就没有闹了，当天下午16点左右，罗某2就将他肚子疼，我还看见他脸色发白，龙某就按报警器喊看守的医生，医生来后就把罗某2带走了。
7、证人代某的证言，证明：2015年11月的一天，我们监室的所有人和平时一样起床跑步，跑完步大约在7点班左右，我当时在外监洗漱台那里洗漱，我在洗漱的时候，我听见一个监室的罗某2讲：“飞哥，你不要太过分了”。我就看到罗某2当时蹲在监室外面的地上，正好看见张勇飞踢在罗某2身上一脚，同监室的房某站在中间拉到张勇飞，把他们劝开，劝开后就没有发生打架了，到当天中午11时左右的时候，罗某2就喊他肚子痛，大家就讲，你肚子疼你就去按报警器喊医生，罗某2他又不去按，当天下午16点左右，大家正好吃完饭的时候，罗某2他又喊肚子疼，脸色很难看，龙某帮他按下警报器喊医生，医生来了就把带走了。我只看到张勇飞踢了罗某2一脚，其他的没有看见，后来我还听说张勇飞除了用脚踢过，还用手打过罗某2，当时只有张勇飞一个人动手打罗某2。
8、证人徐某的证言，证明：是张勇飞打罗某2，因为昨天晚上睡觉的时候罗某2踢到了王某2，他们就吵了起来，把我吵醒了，我就喊了一声不要吵了，然后大家就睡觉了，第二天早上7时15左右，张勇飞为了监室的秩序就找罗某2谈话，罗某2就指手画脚的不认账，于是张勇飞就找人来核实，罗某2还是不认账，张勇飞就开始殴打罗某2，张勇飞先是站起来打了罗某2一巴掌，然后又是踢了一脚，把他打在地上，罗某2站起来准备和张勇飞对打，罗某2身板不是张勇飞的对手，张勇飞又打了他一拳在肚子上，把他打在地上又踢了他一脚在肚子上，就把罗某2打在地上后就被我挡着拉开了，然后就没有再打了，同时拉的还有房某和袁某。罗某2中午12时30分左右就开始叫爹叫妈的喊肚子疼，他叫找医生，我本来想帮他叫医生的，但是张勇飞就说让他自己叫别管他，他是装的，后来罗某2起来上个厕所又接着睡，在14点30分左右又开始叫疼，然后付医生就来拿药给他吃了，到16点20分左右他就跪在地上喊不行了，看上去面色苍白像要死了一样，然后龙某就按了报警装置，付医生来就把罗某2带了出去。
9、证人袁某的证言，证明：早7时30分左右，我站在张勇飞左手边挤牙膏，然后听见张勇飞和罗某2在议论，议论什么我不清楚，然后因为议论冲突就发生了打架，我看见张勇飞在打罗某2，但是怎么打的我没看清楚，到11时40分左右罗某2就开始喊肚子疼，我就问他是想上厕所还是想叫医生，如果想叫医生就起来按警报，他没有起来按警报，他想喝水我就给他倒了一杯，然后他就起来去上厕所，上完厕所就睡觉了，14时20分左右罗某2又开始喊肚子疼，他自己就按了警报，医生就进来那药给他吃，他吃了点药就说好点了，15时左右罗某2再次叫肚子疼，房某就弄了一杯糖开水给他喝，到16时5分的时候他就疼得受不了，看他脸色变白，龙某就按了警报叫医生，医生来后就把罗某2送到医院去了，之后的事情我就不知道了。
10、武警贵州总队医院病历、入院及出院记录、手术记录、证明：罗某2于2015年11月21日被到该院住院治疗，入院诊断为外伤性脾脏破裂，失血性休克。
11、刑事判决书及裁定书，证明：罗某2因抢劫罪被羁押于清镇市看守所。
12、视频资料，证明：张勇飞殴打罗某2的经过。
13、健康档案，证明：罗某2入所体检脾脏未破裂。
14、鉴定意见，证明：罗某2脾破裂，行脾切除术属轻伤二级。
15、情况说明，证明：罗某2与2016年1月8日被送至白云分流中心关押，2016年8月8日因疾病死亡，其死因家属无异议，未进行尸检，无法鉴定罗某2死因与故意伤害之间的因果关系。
16、清镇市看守所情况说明，证明：罗某2于2015年5月15日由云岩看守所转至清镇看守所羁押，2015年11月21日14时30分罗某2向值班医师报告胃痛。后该所将罗某2送至清镇市中医院、清镇市第三人民医院、武警总队医院治疗。
17、死亡医学证明，证明：罗某2于2016年8月8日死亡，死亡直接原因为肝硬化。
上列证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，经庭审质证，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人张勇飞以非法占有为目的,伪造项目方印章、文件，虚构工程项目骗取被害人签订项目合同，以收取工程保证金为由骗取被害人资金255万元,另虚构担保财产，与被害人订立借款、担保合同，在无偿还能力的情况下以借款为由骗取被害人资金142.2万元,以上金额共计397.2万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张勇飞故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院对于指控的事实予以认定。但关于指控的诈骗罪，本院认为被害人为罗某1、晏某1的两起犯罪事实，指控罪名及适用法律不当，应予变更认定为合同诈骗罪，理由如下：本案被告人张勇飞向被害人出具的借条虽未显示为合同，但实为借款合同关系，另被告人张勇飞向被害人提供了质押担保，亦形成担保合同关系。故该两起犯罪事实侵犯的客体不仅为被害人的财产所有权，亦侵害了市场融资经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项之规定，该两起犯罪事实应认定为合同诈骗罪，而非诈骗罪。
对于被告人张勇飞提出的“罗某1、晏某1两起应认定为合同诈骗，而不是诈骗”的辩解，该两起犯罪事实应认定为合同诈骗罪，对该辩解予以采纳，理由如前。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"兰州市城关区中小企业信用担保中与毛惠云、毛会琴、罗文健、甘肃启明动漫制作有限责任公司借款合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-02-22\\\\\",\\\\\