安徽省合肥市蜀山区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)皖0104民初7148号
原告：安徽梅园投资置业有限公司，住所地合肥市蜀山区长江西路189号之心城1号楼办908室，统一社会信用代码91340100674205512M。
法定代表人：张陈，董事长。
委托诉讼代理人：张振，安徽可为律师事务所律师。
被告：海宁市巨能电梯配件厂，住所地海宁市长安镇公庆街**号，注册号330481000076832。
投资人：孙治华，厂长。
委托诉讼代理人：吴一，浙江潮乡律师事务所律师。
委托诉讼代理人：徐元宵，浙江潮乡律师事务所律师。
原告安徽梅园投资置业有限公司诉被告海宁市巨能电梯配件厂承揽合同纠纷一案，本院于2017年9月25日立案受理后，由审判员谢静筠适用简易程序，依法公开开庭进行了审理。原告安徽梅园投资置业有限公司委托诉讼代理人张振，被告海宁市巨能电梯配件厂委托诉讼代理人徐元宵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告安徽梅园投资置业有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即向原告开具金额为255120元的发票；2、被告支付原告违约金114000元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年3月20日,原告与被告签订了《合肥“之心城”写字楼电梯装修合同文本》（以下简称合同），被告承包了甲方位于合肥市长江西路“之心城”项目写字楼的垂直电梯装饰及装修工程，包括但不限于施工图纸的设计、施工材料的采购、安装及为本系统正常施工所必须的验收工作。合同约定的总价款为380000元且为含税价款，即被告须向原告开具发票。合同签订后，原告根据合同约定向被告支付了152000元的货款，但被告未能向原告开具相应的发票，虽经原告多次催要，但被告始终拒绝开具。另据合同第四条约定：被告应于合同签订后7日内（即2013年3月27日前）把B座写字楼电梯95套厅门、门套等送至原告“之心城”项目工地；A座写字楼电梯的95套厅门、门套等在合同签订后15日内（即2013年4月4日前）送至原告“之心城”项目工地；被告逾期交货则按照10000元/天予以处罚，并从乙方的货款中予以扣除。合同第十条约定，因本合同及补充协议发生的一切争议，由双方协商解决，协商不成，双方一致同意由项目所在地人民法院裁决。合同签订后，被告未能按合同约定将B座写字楼电梯的厅门、门套等送至原告“之心城”项目工地，直至2013年4月17日，仍有部分厅门、门套等未能送至原告“之心城”项目工地，导致原告向另一施工方溧阳市飞达电梯安装工程有限公司支付误工费90000余元，即被告未能按期交货的违约行为给原告造成了90000余元的经济损失。此后，原告多次与被告协商开具发票及赔偿原告经济损失事宜，均未能达成一致意见，直至2015年4月，被告起诉原告要求支付货款，双方的协商停止。原告认为，合同是双方的真实意思表示、合法有效，双方均应按合同约定履行义务，在原告依约支付了货款后，被告应当根据合同约定向原告开具发票，在被告未能按时交货给原告造成实际经济损失后，也应当赔偿因违约给原告造成的损失。因此，被告拒绝向原告开具发票、拒绝赔偿给原告造成经济损失的行为严重侵害了原告的合法权益。
原告为安徽梅园投资置业有限公司为支持其诉讼请求向本院提交证据1、合肥“之心城”写字楼电梯装修合同文本及安徽梅园投资置业有限公司电梯装潢协议书,证明：被告承包了甲方位于合肥市长江西路“之心城”项目写字楼的垂直电梯装饰及装修工程、工期要求及被告违约需承担的违约责任等的事实。证据2、结算业务申请书、交通银行进账单（回单），证明：原告向被告支付了货款等的事实。证据3、工程联系单，证明：被告未能按期交货、给原告造成的经济损失等的事实。证据4、报告、收条，（当庭提交）证明：被告未能按期交货给原告造成的经济损失已经实际发生等的事实。
被告海宁市巨能电梯配件厂辩称：原告要求开具发票并非法院审理范围，无法律依据；被告不存在违约，原告违约在先，导致合同整体迟延履行，原告要求违约金过高。即使被告违约，原告要求被告支付违约金已超过诉讼时效，请求驳回原告的全部诉讼请求。
经审理查明：2013年3月20日，原告（甲方）与被告（乙方）签订一份《合肥“之心城”写字楼电梯装修合同》，约定：“甲方将位于合肥市长江西路“之心城”写字楼的垂直电梯装饰及装修工程发包给乙方；乙方依据甲方确认的施工效果图要求进行施工，包括但不限于施工图纸的设计、施工材料的采购、安装及为本系统正常施工所必须的验收工作等；乙方完成承包工程的总价款为人民币38万元；合同签订三日内，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付货款，全部货到并安装验收合格后支付合同总价的55%，余5%质保金自验收合格后一年质保期满后付清；依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款；乙方应提前48小时通知甲方安排工程验收工作，甲方应当派人并根据乙方提供的封样样品及合同约定装潢内容、材质予以验收，甲方如果不参加验收，则视为验收合格；本工程质量保修期12个月，自甲方签署验收报告的次日起计算”；乙方从甲方工地把待加工轿厢、轿门等自提到海宁工厂内，并在加工完成后按时送货至甲方工地现场，汽运，所有运输费用由乙方承担；乙方务必在合同签订后7日内把B座写字楼电梯95套厅门、门套等送至甲方“之心城”项目工地；A座写字楼电梯的厅门、门套等在合同签订后15日内送至甲方“之心城”项目工地；3、轿厢装修应在甲方电梯轿厢安装完成后及时予以装修完毕，并确保不影响甲方电梯安装、验收进度；逾期交货则按照10000元/天予以处罚，并从乙方货款中予以扣除；违约责任：若乙方未在本合同约定期限内交货，每延期一日，乙方需按10000元/天向甲方支付违约金；若乙方延期竣工超过20天，则甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担相当于合同总价款30%的违约金；如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方应当依据甲方的实际损失补足等内容。该合同附件《电梯装潢协议书》中约定：“A座写字楼高区电梯4台、轿门4套、厅门68套，A座写字楼低区电梯4台、轿门4套、厅门64套，B座写字楼电梯5台、轿门5套、厅门95套，电梯轿门、厅门、轿壁、门套的材质为1.0㎜厚304玫瑰金不锈钢。”
上述合同签订后，原告于2013年3月26日将合同预付款152000元支付被告，被告对合肥“之心城”A、B座写字楼的电梯进行装饰装修工程的施工。2015年4月27日，被告向本院起诉，要求原告支付剩余价款，2017年9月21日，原告按本院（2015）蜀民二初字第00944号民事判决书确定的金额支付价款103120元。
2013年4月7日、4月17日，溧阳市飞达电梯安装工程有限公司向原告发工程联系单两份，4月7日联系单内容为：电梯轿坎到建筑结构前墙面的距离不得大于15cm，大于时15cm的位置须加装安全防护板，我公司安装中发现贵公司电梯井道普遍存在电梯轿坎到前墙的距离大于15cm现象，请贵司重视。2、目前我安装队急需安装B楼的电梯门，现已经严重影响我司的安装进度。B楼装饰的电梯门套、厅门请务必在2013年4月8日前到场，否则以后出现工程交付节点滞后，我司将不承担相应的责任后果。以上情况我公司曾多次口头和书面告知并友情提示，并要求贵公司把电梯门套于2013年3月28日到场，便于我安装队施工。但是到目前为止，电梯门套还没有到现场。请贵公司及时落实完成相关配合、配套项目的到位工作，以便给贵公司带来不必要的经济损失。目前我公司安装人员处于半停工状态，如贵公司不能在我公司规定的时间内完成，贵公司将承担我公司300元/天的误工费，请贵公司领导予以重视为感。4月17日的工程联系单内容为：为便于电梯安装工程的顺利进展，就贵公司梅园公寓办公楼的电梯安装工程、现急需贵公司配合完成以下配合、配套项目：关于电梯轿坎到建筑结构前墙面的距离大于15cm的问题，我司曾在2013年3月27日、2013年4月7日分别两次向贵公司相关部门领导抄送书面的文件，要求尽快拿出处理方案。截止今天，贵公司尚未拿出处理结果。2、关于B楼所有电梯的层门由贵公司负责两次装饰，虽经我公司多次催促，目前已到部分层门，我公司在安装层门时发现二次装饰面有凹凸不在一条垂直线的现象，故造成电梯层门装置无法按国家验收规范进行安装调整到位，该问题请贵公司尽快落实解决。目前已严重影响我司现场安装等工、误工现象。以上事项请贵公司领导给予足够重视，由此而造成整体安装工程的工期滞后，从而造成我方安装小队的停工、等工、误工，贵公司将承担我公司每个人300元/天的误工费。敬请贵司领导能予以谅解。
2013年5月19日，溧阳市飞达电梯安装工程有限公司向原告出具报告一份，内容为：关于之心城（北区商业）主副办公楼电梯安装工程。副楼5台电梯的主体于2013年3月20日安装完毕。由于所有电梯是二次装修，电梯门套在2013年5月5日之前没有到场，造成电梯门套不能安装。我公司人员从2013年4月1日至2013年5月5日在等待电梯门套和电梯门，在此期间我安装人员每天有9人处于等工状态。等工总计35天，共有315个人工，每个人每天300元，我司要支付人工工资94500元。由于前期我司曾以口头和书面形式告知贵公司，望贵公司领导谅解，给予补贴。
原告主张其以现金方式将上述误工费支付溧阳市飞达电梯安装工程有限公司项目负责人刘彬，并由刘彬出具收条。
原告未提供证据证明被告的交货时间。
上述事实有原告提供的证据1-3在卷证实。
原告提供的证据4，因无其他证据印证报告的内容及刘彬系溧阳市飞达电梯安装工程有限公司的项目负责人，对该证据的证明效力，本院不予确认。
本院认为：原告与被告签订的《合肥“之心城”写字楼电梯装修合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法、有效，双方均应按约履行合同义务。合同虽未约定收款人应提供发票，但合同约定的价款为含税价款，收款人提供已收取价款的发票系其应向付款人履行的合同附随义务，故原告要求被告开具金额为255120元发票的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。原告未提供符合法律规定的证据证明被告未按合同约定的交货时间供货，造成其实际损失94500元，故原告主张被告逾期交货应按其实际损失94500元的1.3倍支付违约金114000元的诉讼请求，无事实依据，且该诉讼请求已超过法定诉讼时效，本院不予支持。据此，本院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民法总则》第条之规定，判决如下：
一、被告海宁市巨能电梯配件厂于本判决生效之日起10日内向原告开具金额为255120元的发票；
二、驳回原告安徽梅园投资置业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2580元，减半收取1290元，由原告安徽梅园投资置业有限公司负担1250元，被告海宁市巨能电梯配件厂负担40元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
审判员 谢静筠
二〇一七年十一月二十七日
书记员 刘素馨
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民法总则》
第一百八十八条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。