四川省攀枝花市东区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)川0402民初3397号
原告：攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司，住所地四川省攀枝花市东区冶金二村，统一社会信用代码：91510400MA6210064M。
法定代表人：袁松峰，总经理。
委托诉讼代理人：张尧，男，1975年6月7日出生，汉族，攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司员工，住四川省攀枝花市东区。
委托诉讼代理人：王琴，女，1988年8月3日出生，汉族，攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司员工，住四川省攀枝花市东区。
被告：中冶长天国际工程有限责任公司，住所地湖南省长沙市高新区麓松路480号。
法定代表人：易曙光，董事长。
原告攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司（简称瑞天公司）与被告中冶长天国际工程有限责任公司（简称长天公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告瑞天公司委托诉讼代理人张尧、王琴到庭参加诉讼；被告长天公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告瑞天公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令长天公司支付工程款59514.40元，并支付从2008年5月1日起至付清时止按中国人民银行同期同类5年以上的贷款利率4.9%计算的利息；2、请求判令瑞天公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2005年8月31日，瑞天公司与长天公司签订《建筑安装工程施工合同》（合同编号：CIEPG-
JAS02），合同约定的主要内容为：总包工程名称为攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁厂3号高炉大修工程矿槽系统除尘项目；安装工程名称为长袋脉冲除尘设备安装施工；工程内容绝对工期要求为合同签订之日至2006年1月25日；工程保修期，按国务院第279号令《建房工程质量管理条例》第四十条规定执行；根据双方约定本项目采取总价包干，合同总价为440000元；工程费用支付为2005年11月中旬，长天公司向瑞天公司支付本合同总价20%的工程预付款。当瑞天公司除尘设备安装完成后，15天内长天公司再向瑞天公司支付本合同总价50%的工程款。当瑞天公司取得《无负荷联动试车合格证书》后15天内长天公司再向瑞天公司支付本合同总价10%的工程款。当瑞天公司取得《负荷联动试车合格证书》后15天内长天公司再向瑞天公司支付本合同总价10%的工程款。瑞天公司向长天公司提交竣工图纸和竣工验收报告及相关资料后15天内长天公司向瑞天公司支付合同总价款的5%，剩余5%作为质量保证金，在瑞天公司取得《缺陷责任终止证书》后一个月内结清；瑞天公司营业税及附加由长天公司在每笔付款中代扣代缴，长天公司应向瑞天公司提供完税证明。之后，双方按合同约定履行。2006年4月10日，上述安装工程项目长袋脉冲除尘设备安装竣工，8月10日双方进行了工程竣工结算，制作了《单位工程竣工结算书》，该结算书确认合同金额为440000元。同年12月前长天公司支付合同总工程款约85%工程款374000（含税），代扣税12566.4元，实际支付工程款为361433.60元，至今仍拖欠工程款66000元，需代扣税2085.60元，扣除瑞天公司应承担的水电费4400元，至此长天公司应付工程款为59514.40元。之后，瑞天公司多次向长天公司催收工程款，长天公司始终推诿不付。2014年12月10日，四川省攀枝花市攀枝花公证处作出（2014）年攀证内字第1573号公证书，公证书载明：申请人为瑞天公司、关系人为长天公司、公证事项为保全证据、公证的事实内容为2014年11月27日下午17时瑞天公司委托代理人侯赞到攀枝花市邮政炳草岗营业厅，侯赞通过特快专递的方式，把一份《关于六份合同履行情况的函》邮寄给地址为湖南省长沙市劳动中路1号的中冶长天国际工程有限责任公司，收件人肖平安，并取得国内标准快递邮件单一张（邮件编号：1010403403308号）。《关于六份合同履行情况的函》中第2份合同为双方签订的《建筑安装工程施工合同》（合同编号：CIEPG-
JAS02），合同的履行情况为：工程所属项目整体已于2006年5月正式投入使用，长天公司从未提出任何质量问题，长天公司早就应该依据合同约定向瑞天公司出具该工程《缺陷责任终止证书》，长天公司拒不出具的行为属于故意违约。如长天公司在收到本函后七日内不予办理并回复，视为长天公司认可应于2006年之前向我公司出具《缺陷责任终止证书》。瑞天公司将依据该时间为起点，依法追究长天公司延期付款的违约责任。该邮政特快专递于2014年11月29日由长天公司加盖收发章签收。2016年6月28日，长天公司制作《攀钢3号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器安装工程质保金支付申请书》，该申请书载明：审核工程造价（含税）440000元、已支付工程款374000元、工程质保金66000元、工程已付税金12566.40元、本次付款应扣税金2085.60元、扣工程水电费4400元、本期应付工程尾款59514.40元；项目负责人（签章）：王琴；工程款支付证书处为经审核，本期应支付工程款为（大写）：币伍万玖仟伍佰壹拾肆元肆角整、项目控制经理（签字）：严劲、总承包单位：长天公司。申请书中“王琴”和“严劲”为人为签字，其他内容为打印字体。2016年7月21日，四川广聚律师事务所张鉴律师向长天公司暨易曙光先生发出《律师函》，并加盖了四川广聚律师事务所印章。2016年8月10日，长天公司员工周鑫在“法务文件台账”上签收《律师函》并书写了接收的时间。函件的主要内容为：四川广聚律师事务所接受瑞天公司的委托，处理长天公司拖欠委托人工程款纠纷事宜，今特向长天公司致函如下：“依据2005年委托人与贵公司签订的攀钢炼铁厂3号高炉大修工程矿槽系统除尘项目长袋脉冲除尘器安装施工项目，该项目总价440000元（含税3.33%），税费由贵公司代扣代缴，贵公司于2006年12月支付工程款374000元（含税），目前仍欠款66000元（含税），扣除税费2085.60元，实际欠款63914.4元。该款经委托人多次催要，但截止发函之日仍未得到清偿。贵公司拖欠委托人货款的行为已经违反了民法通则及合同法等相关法律的规定，并且给委托人的生产经营和资金的周转造成了严重的影响”。“望贵公司在收到本律师函十个工作日内向委托人支付拖欠货款及赔偿委托人损失。否则，我们将通过网络平台或新闻媒体时光贵司拖欠事实，也将采取法律措施来追究贵司的法律责任，以维护委托人的合法权益”。现瑞天公司请求法院依法判令上述诉讼请求。
上述事实，原告向法庭提供如下证据在案佐证：1.《建筑安装工程施工合同》（合同编号：CIEPG-
JAS02）、《单位工程竣工结算单》一份，证明双方存在合法的工程施工准关系，现工程也竣工结算；2.2014年12月10日，四川省攀枝花市攀枝花公证处作出（2014）年攀证内字第1573号公证书及《关于六份合同履行情况的函》，证明长天公司在提起公证时都没有按照合同约定向瑞天公司出具《缺陷责任终止证书》；3.《攀钢3号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器安装工程质保金支付申请书》、《律师函》、“法务文件台账”一页，证明瑞天公司向长天公司主张权利，本案未超过诉讼时效；4.（2016）川0402民初923号民事判决书一份、长天公司员工的办公电话、手札号码、大户号和房间号的传记表一份（复印件）、《攀钢1号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器安装工程质保金支付申请书》一份（复印件），证明易曙光、周鑫、严劲是长天公司的员工。
被告长天公司提交书面答辩状辩称，攀钢3号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器建设工程已于2006年竣工，且双方办理完竣工验收结算；瑞天公司明确知晓《攀钢3号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器建设工程分包合同》剩余应收账款权利主张起算时间点为竣工结算2006年后一年起，现10年后瑞天公司才提出主张权利，诉讼时效已经超过法定的诉讼时效，瑞天公司已丧失胜诉权。
本院认为，瑞天公司与长天公司之间签订的《建筑安装工程施工合同》（合同编号：CIEPG-
JAS02）是双方真实的表示，该合同合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。工程竣工验收结算后，按照合同约定，工程保修期按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（四）、电气管线、给排水管理、设备安装和装修工程，为2年”规定，长天公司最迟应在2006年8月10日双方作出的工程竣工结算后的2年期满后及时向瑞天公司出具工程《缺陷责任终止证书》，并积极履行付清工程款的义务，终止双方合同的权利义务，但至今长天公司未提供证据证明自己履行了出具工程《缺陷责任终止证书》的义务，导致双方至今合同的权利义务仍未终止，长天公司未履行双方合同约定应承担违约责任。瑞天公司向长天公司出具的《攀钢3号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器安装工程质保金支付申请书》中载明应付工程尾款59514.40元，长天公司的项目控制经理严劲签字的行为是代表长天公司履行的职务行为，故本院对长天公司应付瑞天公司工程尾款57514.40元的事实予以确认。对瑞天公司请求判令支付工程款57514.40元，本院予以支持。至于瑞天公司请求判令长天公司支付工程款57514.40元的利息，根据双方的上述合同约定，长天公司最迟应在2006年8月10日双方作出的工程竣工结算后的2年期满后（即2006年8月10日）向瑞天公司出具工程《缺陷责任终止证书》，在瑞天公司取得工程《缺陷责任终止证书》后一个月（即2008年11月10日）内付清工程款（包括质量保证金）。瑞天公司主张按现在中国人民银行同期同类5年以上的贷款利率4.9%的标准计算逾期付款的利息，该贷款利率4.9%从2008年11月后到目前是最低的，瑞天公司的此项请求中的利率标准，本院予以确认，但计算逾期付款利息的起止时间应为2008年11月11日起至工程款57514.40元付清时止，瑞天公司该项请求中超过的利息请求部分，本院不予以支持。长天公司认为瑞天公司起诉主张权利已超过法定的诉讼时效，瑞天公司已丧失了胜诉权的辩解意见，首先，瑞天公司未履行合同约定向瑞天公司出具工程《缺陷责任终止证书》，导致双方未能终止合同约定的权利义务，瑞天公司有权要求长天公司履行合同约定的义务；其次，瑞天公司在2016年6月28日向长天公司出具的《攀钢3号高炉大修工程矿槽除尘项目-
袋式除尘器安装工程质保金支付申请书》中长天公司的员工（项目控制经理）严劲签字确认本期应付工程款57514.40元；其三，2014年12月瑞天公司通过公证方式向长天公司送达了《关于六份合同履行情况的函》、2016年8月通过送达《律师函》向长天公司主张过权利，长天公司也未提供证据证明自己明确表示异议。故对长天公司的上述辩解意见，本院不予以支持。被告长天公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭应诉，本院依法缺席审理并作出判决。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、中冶长天国际工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付给攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司工程款57514.4元，并支付该款从2008年11月11日起至工程款57514.4元付清之日止的按中国人民银行同期同类贷款利率4.9%计算的逾期付款的利息。
二、驳回攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2024元,减半收取计1012元，由中冶长天国际工程有限责任公司负担(此款已由攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司垫交，中冶长天国际工程有限责任公司在履行上述给付义务时,将此款一并支付给攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司)。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省攀枝花市中级人民法院。
审判员 陆太林
二〇一六年十二月十六日
书记员 李思琪