湖南省长沙市岳麓区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）湘0104民初3760号
原告:刘仲达，男，1964年3月21日出生，汉族，住湖南省株洲市芦淞区，
被告：湖南久窝装饰设计工程有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星中路383号西京公寓三期商业17010房。
法定代表人：荣小华。
原告刘仲达诉被告湖南久窝装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年5月16日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘仲达到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤无正当理由未到庭，本案现已审理终结。
原告刘仲达向本院提出诉讼请求：判令被告无理由终止合同，被告退还原告家电和家具实际价款28824元，并赔偿因工程延期而造成原告的损失1万元。事实和理由：本人购买了长沙市岳麓区看云路璞丽景园11栋2904号住房，2017年10月15日，与被告签订装修合同书，以整装的方式委托被告进行装修，合同约定竣工时间为2018年1月21日，工程款合计53300元，分三次付清，我都遵守合同，如期支付了工程款：首付款37980元，ＰＯＳ机付款给苹果公司，中期款和尾款共21320元，网银转账付款给王旋和李齐个人账户（被告工程监理尹德璋说这两人是公司的财务人员）。于2018年3月25日，该工程逾期未交付，我主动与被告有关人员到施工现场协商，被告公司员工要求我交清尾款，才出具承诺书一份，承诺4月20日完工并交付。时至今日，家电和家具各一套一直没有送达安装，涉及金额约28824万元，被告公司人去楼空，相关人员已拒接电话。
被告经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃答辩权利。
本院经审理认定事实如下：2017年10月15日，原告与被告签订《工程合同》，约定原告将其位于云路璞丽景园11栋2904号房屋承包给被告进行装修。开工日期为2017年10月21日，竣工日期为2018年1月21日，工程期限为90个工作日。合同总金额为53300元，被告以清包工（含辅材）方式提供服务。合同第九条第5项约定：因被告责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由被告向原告支付30元每天的违约金；但遇小区周末不能正常施工或法定节假日，则施工工期相应顺延。第十一条第一项约定合同款项支付方式为：第一次、合同签订日，支付合同总额的60%31980元；第二次、工程进度过半（即水电改造布管线完毕、木作项目收口、泥工项目仅剩厨卫门未收口）时支付18655元；第三次、工程完工后双方验收合格则支付5%尾款2665元。合同第十五条补充协议约定：①设计费（全免）；②管理费5折（折后1205.5元）；③优惠：赠送金属灯具窗帘2999元（活动价），赠送金属衣柜13㎡3999元（活动价）。赠送电器：冰箱海尔ＢＣＤ-2065ＴＲＱ、海尔洗衣机Ｇ8071813123、海尔电视ＬＥ50-ＡＬ88Ａ51、老板抽油烟机、灶具8005+7613，海尔电热水器Ｅ3Ｈ60-Ｍ，美的微波炉Ｍ1-202Ａ，美的电压力锅ＰＣ55028Ｐ（电热水器更改为万和燃气热水器10ＥＴ15）；④赠送现代风格家具：玻钢电视柜、富贵玻璃茶几、餐桌、餐椅、沙发、实木床、床头柜；⑤赠送价值1088元金属深度保洁+9元；⑥主材部分由设计师代购，此合同造价不含主材项目。被告宣传册上标明的向原告赠送的家电及家具套餐的宣传活动价分别为5999元、6666元。市场价分别是14255元、14569元。
2017年9月10日及2017年10月15日，原告分别向被告刷卡支付19590元、12390元，被告向原告开具收据。2017年12月9日，原告根据被告要求向王旋账号转账18655元工程款，且被告向原告出具收据。2018年3月25日，被告将该工程的所有室内装修工程施工完毕，但被告承诺赠送的家电、家具未交付原告。同日，原告根据被告要求向李齐账号转账支付2665元工程尾款，且被告向原告出具承诺书：承诺合能璞丽11栋2904，尾款结清后，截止到2018年4月20日将赠送的家具、家电、窗帘配送安装到位（内容详见合同）。尾款已结清，此协议一式两份。该承诺书系被告技术总监杨承喜所写，且有被告盖章确认。此后，被告一直未向原告交付家电、家具。
以上事实有原告的当庭陈述，原告提交本院并经审查后认定的《工程合同》、协议书、工程付款情况及说明、银行转账凭据及收据等证据证实，本院予以认定。
本院认为，原告与被告签订的装饰装修合同，系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力。双方当事人应当全面履行合同义务。原告按期向被告支付了全部的工程款项，积极的履行了合同全部义务。被告于2018年3月25日将该房屋所有室内装修工程施工完毕后，直至今日，经原告催促后仍未按合同约定将赠送的家具、家电交付并安装完毕，且被告现在人去楼空，该合同事实上已经终止无法继续履行，故原告诉请解除合同以及被告返还家具、家电价款，本院予以支持。原告主张被告应当按照市场价格支付其家具家电费用共计28824元。本院认为，根据被告公司的宣传手册，原告是分别以5999元、6666元的价格购买的该家电、家具组合，而非按照市场价进行的交易，故被告应当返还原告家电、家具价款共计12665元。
本案中，装修合同中第九条第5项约定：“因被告责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由被告向原告支付30元每天的违约金；但遇小区周末不能正常施工或法定节假日，则施工工期相应顺延”。本案涉案工程约定的开工日期为2017年10月21日，竣工日期为2018年1月21日。但直至2018年3月25日，被告才将原告房屋装修完毕，被告延期64天，应当支付原告违约金1920元。故原告主张被告支付延期损失10000元，本院部分予以支持。被告经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权利。
综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告刘仲达与被告湖南久窝装饰设计工程有限公司于2017年10月15日签订的《工程合同》自本判决生效之日起解除；
二、限被告湖南久窝装饰设计工程有限公司自本判决生效之日起十日内返还原告刘仲达家电、家具组合价款12665元；
三、限被告湖南久窝装饰设计工程有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告刘仲达违约金1920元；
四、驳回原告刘仲达的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费771元，减半收取385.5元，由原告刘仲达负担85.5元，被告湖南久窝装饰设计工程有限公司负担300元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审判员 石志刚
二〇一八年八月二日
书记员 谢芷璇
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。