湖南省怀化市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）湘12民终1077号
上诉人（原审原告）：怀化市华虎服装有限责任公司，住所地湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事处阳塘村。
法定代表人：王海涛，该公司董事长。
委托诉讼代理人：易思勇，该公司经理。
委托诉讼代理人：刘伟，湖南正发律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：湘西山谷居民文化传播有限公司，住所地湖南省吉首市乾州办事处兔儿岩社区旅游集散中心旁。
法定代表人：林杰，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黎洪生，该公司副总经理。
委托诉讼代理人：张少华，该公司总经理助理。
上诉人怀化市华虎服装有限责任公司因与被上诉人湘西山谷居民文化传播有限公司承揽合同纠纷一案，不服湖南省怀化市鹤城区人民法院（2017）湘1202民初4007号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年7月26日立案受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
怀化市华虎服装有限责任公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判支持上诉人的诉讼请求，本案一切诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：被上诉人未按期提供原材料，未按分期交货付款的约定支付上诉人的货款，构成违约，应承担违约责任，一审判决按逾期交付加工服装扣除上诉人加工费是错误的。
湘西山谷居民文化传播有限公司辩称，上诉人未按约定交货，应严格按协议履行上诉人的上诉理由不成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
怀化市华虎服装有限责任公司向一审法院起诉请求：一、依法判令被告支付拖欠原告服装加工费75617元及逾期支付货款违约金2560元及直至全部本金支付完毕之日止的违约金；二、本案诉讼费由被告全部承担。
一审法院认定事实：原告怀化市华虎服装有限责任公司经营范围为：服装、床上用品、针织品、纺织品设计、生产、销售。被告湘西山谷居民文化传播有限公司经营范围为：服装设计、民族服装、工艺品（不含文物）、文化体育用品生产、销售，广告设计、制作。2017年9月1日,原告怀化市华虎服装有限责任公司与被告湘西山谷居民文化传播有限公司签订《外协加工协议书》,合同约定加工项目为民族服装,加工数量为4510套,加工费总额为175890元,交货时间为2017年9月14日,质量要求为按样品生产,结算方式为分批交货付款,货到全部付清。协议第一条约定：服装加工费用均为39元/套（双方在审理过程中认可服装加工费为19.5/件）；协议第六条约定：货品在原告自检合格后交货，在规定期内（2017年9月14号止）由原告分批次交货，提供交货单给被告。被告在收到以上单据，对原告加工产品进行检验，检验合格被告认可后，分批付款，货品全部到齐，货款全部付清（否则原告可追究被告的法律责任）。协议第七条约定违约责任：原告必须严格按照被告规定的时间（2017年9月14号）交货，如原告逾期交货，按货款比例扣款50%，并且全部负责被告给订单客户的一切经济赔偿，如被告原因造成原告不予负责。合同签订后,截至2017年9月14日，原告向被告交付上装280件、下装1568件，2017年9月15日至2017年9月17日，原告向被告交付上装2449件、下装2325件、半成品3件。被告2017年9月15日向原告付款20000元、2017年9月17日向原告付款40000元、2017年10月18日向原告付款10000元，共计70000元。现原告认为被告尚欠原告加工费75617元未付，特具状起诉,请法院判决如诉讼请求事项。
一审法院认为，本案的争议焦点有：一、本案原告实际加工服装费用是多少；二、原告是否应承担逾期交付服装的违约责任；三、被告是否应支付原告逾期付款违约金。焦点一，依照原、被告双方认可的出货单所记载，截至2017年9月14日，原告向被告交付上装280件、下装1568件，2017年9月15日至2017年9月17日，原告向被告交付上装2449件、下装2325件、半成品3件。按照《外协加工协议书》第一条约定：服装加工费用均为39元/套（双方在审理过程中认可服装加工费为19.5/件），2017年9月14日前服装加工费为：（280件+1568件）×19.5元/件=36036元；2017年9月14日之后服装加工费为：（2449件+2325件）×19.5元/件=93093元，3件半成品加工费为：3件×19.5元/件×1/2=29.25元，共计129158.25元。
焦点二，协议第七条约定违约责任：原告必须严格按照被告规定的时间（2017年9月14号）交货，如原告逾期交货，按货款比例扣款50%，并且全部负责被告给订单客户的一切经济赔偿。上述约定系双方真实意思表示，没有违反法律法规的禁止性规定，合法有效，原、被告应全面履行。原告未能在协议规定的时间内将加工好的服装交付给被告，应承担相应的责任，按货款比例扣款50%，即2017年9月14日之后的服装加工费应扣除50%：93093元×（1-50%）=46546.5元。被告并未就其辩称中的其他损失出具相应的证据予以证明，故法院不予认可。故湘西山谷居民文化传播有限公司应支付怀化市华虎服装有限责任公司服装加工费为：46546.5元+36036元+29.25元=82611.75元，扣除已支付的70000元，被告应支付原告剩余的服装加工费为：12611.75元（82611.75元-70000元）。焦点三，原告要求被告支付逾期付款的违约金，实际是要求被告支付资金占用费，根据协议第六条约定：货品在原告自检合格后交货，在规定期内（2017年9月14号止）由原告分批次交货，提供交货单给被告。被告在收到以上单据，对原告加工产品进行检验，检验合格被告认可后，分批付款，货品全部到齐，货款全部付清（否则原告可追究被告的法律责任）。原告虽未完成协议约定的内容，但被告应支付原告已经交付给被告的货品的加工费用，未及时支付的欠款，应向原告支付资金占用费，故原告要求被告从出库之日（2017年9月18日）计算至起诉之日止（2017年12月26日），按照日万分之四支付违约金的诉讼请求，法院予以支持，但不得超过年利率6%。原告的诉讼请求，法院予以部分支持，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百六十二条、第二百六十三条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决：一、被告湘西山谷居民文化传播有限公司于判决生效之日起10日内向原告怀化市华虎服装有限责任公司支付服装加工费12611.75元及违约金（违约金从2017年9月18日计算至2017年12月26日，以12611.75元为基数，按照日万分之四计算，但不得超过年利率6%）；二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2004元，由原告怀化市华虎服装有限责任公司承担1500元，被告湘西山谷居民文化传播有限公司承担504元。
双方当事人在二审中均未提供新的证据，本院对一审判决认定的事实予以认可。
本院认为：本案系承揽合同纠纷。双方当事人于2017年9月1日签订的《外协加工协议书》系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应全面履行。双方当事人在协议中明确约定交货时间为2017年9月14日,结算付款方式为货品全部到齐,货款全部付清。湘西山谷居民文化传播有限公司在本案中欠付了怀化市华虎服装有限责任公司已经交付加工产品的部分加工费，但怀化市华虎服装有限责任公司作为加工承揽人于2017年9月14日只交付了协议约定的产品总额的五分之一，其违约事实也客观存在，也应当违约责任。一审法院认定怀化市华虎服装有限责任公司在本案承担合同约定的违约责任，按照约定扣除部分货款后，判决由湘西山谷居民文化传播有限公司支付剩余加工费并无不当，但一审判决中认定湘西山谷居民文化传播有限公司应承担的逾期付款违约损失起止时间不正确，且判决的违约损失利率存在冲突，二审应依法纠正。湘西山谷居民文化传播有限公司对违约损失利率按日万分之四计算并无异议，本案中逾期付款违约损失利率可按此标准计算。针对怀化市华虎服装有限责任公司提出的湘西山谷居民文化传播有限公司未按期提供原材料的上诉主张，由于双方当事人在合同中未约定提供原材料的内容，怀化市华虎服装有限责任公司无证据证明因对方未及时加工材料而影响其交货，故该上诉主张不能成立。
综上所述，怀化市华虎服装有限责任公司的上诉理由部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、维持湖南省怀化市鹤城区人民法院（2017）湘1202民初4007号民事判决第二项；
二、变更湖南省怀化市鹤城区人民法院（2017）湘1202民初4007号民事判决第一项为：湘西山谷居民文化传播有限公司于判决生效之日起10日内向怀化市华虎服装有限责任公司支付服装加工费12611.75元及逾期付款违约损失（利率以12611.75元为基数，按照日万分之四计算自2017年9月18日计算至付清之日止）。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费2004元，由湘西山谷居民文化传播有限公司负担。二审案件受理费2004元，由怀化市华虎服装有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 冷旗帜
审 判 员 王文利
审 判 员 彭湘平
二〇一八年十月二十二日
代理书记员 丁文婷