广东省四会市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1284民初48号
原告（反诉被告）广东精英纺织有限公司。住所：肇庆市高新区华盛工业园创业路*号。统一社会信用代码：91441200741710747Y。
法定代表人满凯生，系该公司总经理。
委托代理人周燕萍，广东天诺律师事务所律师。
被告（反诉原告）东莞市盛烨服装有限公司。住所：东莞市万江区金泰社区永泰工业区*栋*楼。组织机构代码：68863800-1。
法定代表人杨伟坤，系该公司董事长。
委托代理人冯松斌，广东圣禾律师事务所律师。
委托代理人莫俊杰，广东圣禾律师事务所实习律师。
原告广东精英纺织有限公司（以下简称“精英公司”）诉被告东莞市盛烨服装有限公司（以下简称“盛烨公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2016年1月12日立案受理后，被告盛烨公司在法定期限内提出反诉，本院依法受理并决定合并审理，依法组成合议庭于2016年5月25日公开开庭进行了审理。原告精英公司的委托代理人周燕萍、被告盛烨公司的委托代理人冯松斌到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告精英公司诉称：原告与被告有长期的针织成品布料采购业务来往，2015年4月29日，原、被告双方签订供销合同，约定由原告向被告供应15Q3大货20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯（1CS08-A-067）、20S/1JC+75D/36FP0LY+10S/1CVC60/40面擦磨毛底抓毛双卫衣布（SF1519）等布料，合计合同金额890082.90元；如一方延迟交货或付款达一周以上，每延期一天，另一方有权要求违约方承担未交部分货值或未付款部分每日万分之五的违约金。合同签订后，原告依约按被告的要求将相关布料交送被告，并经被告签收确认收货。2015年4月、5月，原告向被告供应布料共计928649.35元，后经双方对账确认，原告向被告开具了所有货款的增值税专用发票。然时至今日，被告除了逾期支付货款713328.07元外，尚有215321.28元货款未予支付，虽经原告数次催收，但被告仍拒绝支付上述款项。为此，请求判令：
1、被告支付货款215321.28元；
2、本案诉讼费及保全费等费用由被告承担；
3、被告支付延期付款的违约金20456元（从2015年6月27日计至2016年1月7日共190天，按照日万分之五计算，215321.28×5?×190天=20456元）。
原告提供如下的证据：1、《供销合同》，证明了原、被告于2015年4月29日签订了相关布料的供销合同，并约定了预付款的支付时间、布料的交付、结算依据、违约责任等内容；2、《肇庆精英纺织有限公司明细账对数单》，证明原告向被告送货共计928649.35元，除支付部分货款外，被告尚欠原告货款215321.28元；3、《2015-04对数表》及《销售单》9张，4、《2015-05对数表》及《销售单》29张，证据3、4共同证明2015年4月、5月原告应被告要求分别多次向被告交送15Q3大货布料，并经被告签收确认收货，共计928649.35元；5、《广东省增值税专用发票》9张，证明原告与被告就所有货款对账确认并冲减质量扣款后，于2015年6月2日、11月13日共向被告开具了926748.15元的增值税专用发票；6、《收据》及《银行承兑汇票》6张，证明被告仅向原告支付了713328.07元，尚有215321.28元货款未支付给原告。7、《2015-04对数表》及《2015-05对数表》，证明经原、被告双方结算后，确认2015年4月、5月的货款为926748.15元。
被告盛烨公司辩称：一、原告因自身原因违约延误交货期，造成被告损失，应予以赔偿。根据双方签订的《供销合同》第一条约定，原告向被告交货期为2015年4月15日和2015年4月20日，但从原告提供的证据《2015-04对数表》、《2015-05对数表》可证实，原告的实际交货期为2015年4月26日、2015年4月29日以及从2015年5月6日至2015年5月26日，延误时间最长的达到一个月以上，已造成违约。
二、违约给被告造成的实际损失远远大于双方合同约定的违约金，被告请求法院予以增加。
1、根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条、第一百一十四条的规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。被告已通过反诉的方式请求调整违约金，请人民法院予以支持。
2、根据被告与东莞市以纯集团有限公司（以下简称“以纯公司”）签订的《服装购销合同》（框架协议）的条款及要求部分第E条M8点约定，第13天起代销处理，期限一年，或双方协商价一次结清。被告因原告的违约行为不能按时交货给以纯集公司，该批次（款号）的货品部分被列为“超期超过13天作代销处理”，只能按原加工单价的9折结算加工款，造成加工款损失215350.43元。该损失是由于原告的延误交货日期造成的，应由原告承担赔偿责任。
3、除造成被告加工款损失215350.43元外，原告的违约行为实际也造成被告其他方面的损失，如加班赶货而产生的工人加班费用等。
三、原告对延误交货日期将会对被告造成的损失具有可预见性。
1、原告作为服装行为有一定规模的针织成品布料供应商，长期从事向服装公司供应原材料的业务，十分清楚服装行业的规则、规律。原告清楚知道被告、以纯公司采购的针织成品布料是用于秋款服装生产，以及清楚知道该秋款服装的销售有很强的季节性，生产的延误将会导致错过销售的旺季，造成重大的损失。
2、在被告、原告及以纯公司三方沟通往来的资料，例如《15年秋装针织外发三组订布明细》等，均有列明“要求交布期”、“精英复期”、“成衣交货期”等期限均具体明确，因此，延误交货日期将导致被告对以纯公司违约，也导致以纯公司错过销售的旺季，造成损失。
被告盛烨公司反诉称：被告盛烨公司的主要业务是为以纯公司加工服装产品，原告精英公司是以纯公司指定的针织成品布料供应商，因此，原告与被告有长期的针织成品布料采购业务往来。2015年3月25日，被告与以纯公司签订《服装购销合同》（框架协议），由被告为以纯公司生产多款2015年秋款服装，并约定交货期限、质量要求、违约损失处理等条款。其中款号为3531350412秋款服装，以纯公司经与原告协定好物料、颜色、质量、交货期等相关条件后，被告与原告签订供销合同（合同编号：JY-
SY-15Q3-001）,由原告向被告供应款号为3531350412秋款服装的针织成品布料，并明确约定了交货期限等条款。被告按约定向被反诉人支付了预付款178018.30元，但原告却以各种籍口拖延交货期限，导致被告不能按约定的交货日期将服装生产好并交付给以纯公司。被告已经按双方签订的《服装购销合同》（框架协议）第E条约定向以纯公司承担了违约赔偿责任。原告作为服装行业有一定规模的针织成品布料供应商，长期从事向服装公司供应原材料的业务，十分清楚服装行业的规则、规律。原告清楚知道本次被告、以纯公司采购的针织成品布料是用于秋款服装生产，以及清楚知道该秋款服装的销售有很强的季节性，生产的延误将会导致错过销售的旺季，造成重大的损失。原告造成的实际违约损失远远大于我司与原告约定的违约金。事后，被告与原告就实际违约损失达成一致意见，原告同意按实际违约损失赔偿我司，因此，被告将从以纯公司收到的银行承兑汇票直接用于支付原告的剩余款项。现原告违反约定，为此，请求判令：
1、原告向被告赔偿经济损失215321.28元；
2、原告承担本案的全部诉讼费用。
被告提供如下证据：1、《供销合同》，证明原、被告之间的权利义务关系；2、《服装购销合同》（框架协议），证明被告与以纯公司之间权利义务关系；3、《电子邮件》及《15年秋装针织外发三组订布明细》，证明原、被告就针织成品布料的质量要求、交货期限及成衣交货期限等条件进行协商约定的事实；4、《外发加工费结算封面》及《工厂加工特价申请表》，证明被告因原告延期交货所造成违约的经济损失等事实。
原告精英公司针对被告盛烨公司的反诉辩称：对于被告盛烨公司的反诉请求，原告认为没有事实依据，请法院予以驳回。首先，双方的买卖交易完成后，经过双方对账确认，并开具了所有发票，被告对此一直没有异议；其次，原、被告之间的权利义务关系，仅受买卖合同的约束，被告与第三人签订的任何合同对我方没有任何约束力；第三，被告对反诉提出的事实不具备证明力，不具备证据的三性，从被告提供的相关材料也反馈了某些信息，比如被告的成衣交付日期是2015年4月15日、2015年4月20日，与我方的交付布料日期相符，可见被告与我方签订合同时，其完全有能力遇见我方有可能延期交付布料，但依然与原告签下买卖合同，就足以见得被告有能力、有信心向第三方交付成衣，其因自己的原因造成延期交货的责任没有任何理由要求原告承担，并且交付成衣的价格与我方交付布料的价格存在天壤之别，请法院驳回反诉人的诉求，支持我方的诉求。
经审理查明：被告盛烨公司主要业务是为案外人以纯公司加工生产服装，原告精英公司是以纯公司指定的布料供应商，因此原、被告之间素有针织成品布料采购业务往来。2015年3月期间，原告精英公司、被告盛烨公司以及以纯公司三方通过电子邮件方式对被告盛烨公司为以纯公司加工的2015年秋季服装的其中一款（款号为3531350412）的交货期以及所需的布料交货期进行沟通协商。之后，以纯公司与被告盛烨公司于2015年3月27日签订《东莞市以纯集团有限公司〈服装购销合同〉（框架）》，约定以纯集团向被告盛烨公司订购6款服装，包括款号为3531350412的男装合体开胸夹层卫衣外套19993件，其中19974件的交货期为2015年6月15日，另外19件的交货期为2015年8月30日；合同还约定了双方负责费用范围及结算要求、样本要求、原材料标准及批核、品质要求等内容。
2015年4月29日，原告精英公司与被告盛烨公司签订《供销合同》（编号为JY-
SY-15Q3-001），约定被告盛烨公司向原告精英公司购买7款纺织品用于生产以纯公司订购的款号为3531350412的男装合体开胸夹层卫衣外套，包括（1）黑色20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯（1CS08-A-067）2298.67磅、单价为25元、交货期为4月15日，（2）花灰色20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯（1CS08-A-067）1270.70磅、单价为28元、交货期为4月20日，（3）黑色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）16037.48磅、单价为24.5元、交货期为4月15日，（4）深灰色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）4389.66磅、单价为24.5元、交货期为4月15日，（5）花灰色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）底面不同色8865.48磅、单价为28元、交货期为4月20日，（6）黑色26S/1CVC90/10平纹布（A10033）1233.05磅、单价为24元、交货期为4月15日，（7）花灰色26S/1CVC90/10平纹布（A10033）681.63磅、单价为27.5元、交货期为4月20日；原告负责运输，被告以实际到货数量为准进行结算；被告在合同签订之日起5个工作日内向原告支付总货款的20%作为预付款；在每月的10日前，完成上月到货的对账工作，如超过10天被告仍未对此单签收确认给对方，而又无书面理由而拖延对数的，则视为默认确认对数等内容；同时违约责任约定原告要确保在合同约定的交货期交货，如因原告原因导致交货期延误一周以上的，每延期一天，被告有权要求原告承担未交部分货值每日万分之五作为违约金；被告必须按照合同约定的时间向原告支付货款，延误一周以上的，每延期一天，原告有权要求被告承担未付货值每日万分之五作为违约金；经原告催收，而被告拒不履行付款义务的，原告有权解除合同，已付款项不予退还，未交货物由原告自行处置；按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理等内容。
签订合同后，原告精英公司向被告盛烨公司交付布料的具体情况为（1）黑色20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯（1CS08-A-067）在2015年5月19日交付了2431.7磅；（2）花灰色20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯（1CS08-A-067）分别在2015年4月26日交付了1277.1磅、5月26日交付了186.3磅，合共1463.4磅；（3）黑色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）分别在2015年5月6日交付了1453.6磅、5月8日交付了46.3磅、5月10日交付了3140.2磅、5月16日交付了6237.8磅、5月19日交付了2239.8磅、5月20日交付了2315.9磅、5月26日交付了519.8磅，合共15953.4磅；（4）深灰色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）分别在2015年5月8日交付了4252.4磅、5月16日交付了576.3磅，合共4828.7磅；（5）花灰色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）分别在2015年4月26日交付了2288.3磅、4月29日交付了6461.3磅、5月6日交付了105.4磅、5月16日交付了132.3磅、5月19日交付了26.9磅，合共9014.2磅；（6）黑色26S/1CVC90/10平纹布（A10033）分别在2015年5月6日交付了1271.4磅、5月19日交付了354.50磅，合共1625.9磅；（7）花灰色26S/1CVC90/10平纹布（A10033）分别在2015年4月26日交付了679.9磅、5月16日交付了276.5磅，合共956.4磅。
2015年5月13日，被告在原告制作的《2015年-04对数表》上盖章，确认2015年4月的货款为299444.85元；2015年6月17日，被告在原告制作的《2015年-05对数表》上盖章，确认2015年5月的货款为627303.30元[其中5月16日和5月26日送货的黑色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）因超克重扣减77.6磅]；两月货款合共926748.15元。2015年6月2日，原告向被告开具了三张金额均为99814.95元的《增值税专用发票》；2015年11月13日，原告向被告开具了六张金额均为104550.55元的《增值税专用发票》；综上，原告共向被告开具了总金额为926748.15元的《增值税专用发票》。
被告分别在2015年4月17日通过银行转账的方式向原告支付48886.24元和在2015年4月18日把以纯公司出具给被告的承兑汇票129132.06元交付给原告；2015年12月11日，被告把以纯公司出具给被告的承兑汇票533408.57元交付给原告；至此，被告共向原告支付了货款711426.87元，仍欠926748.15元-711426.87元=215321.28元未支付，原告因催收未果，遂诉至本院。
另外，本院根据原告精英公司的申请，依法作出民事裁定，冻结被告盛烨公司银行账户内存款215321元。
本院认为：原告精英公司与被告盛烨公司之间因买卖布料而签订的《供销合同》（编号为JY-
SY-15Q3-001）合法有效，受法律保护。本案的争议焦点是原、被告的行为是否构成违约，应如何承担违约责任。
根据《供销合同》的约定，原告应在2015年4月15日和4月20日向被告交付对应数量的布料，但是原告在2015年4月26日至5月26日期间才陆续向被告交货，违反了合同交货期的约定，构成违约，应承担违约责任。根据合同的约定，原告迟延交货一周以上的，每延期一天，应以未交部分货值为基数按照每日万分之五支付违约金。被告主张合同约定的违约金不足以弥补其实际损失并要求增加违约金，但是本案的《供销合同》是在2015年4月29日补签的，合同签订的时间已经超过了合同约定的交货期，即被告明知原告必然会迟延交货和已经可以预见原告迟延交货所造成的损失，但是仍然与原告签订本案的《供销合同》，应视为接受《供销合同》对原告迟延交货行为所约定的违约救济方法；被告主张其因原告迟延交货导致无法按时向以纯公司交付成衣，因此被以纯公司扣减了货款，但是成衣制作涉及多个环节，除了原材料的采购之外还存在人力、设备、物流等其他因素可能导致被告迟延交付成衣，被告未能举证证明其被以纯公司扣减货款完全是原告的迟延交货所致，因此被告要求原告赔偿经济损失215321.28元，没有事实和法律依据，本院不予支持。根据原告的实际交货时间和数量，以每日万分之五的标准计算，原告应支付给被告的违约金为12486.53元（具体计算见附表）。
虽然原告迟延交付货物，但是被告已接受原告所交付的货物，双方并且进行了对账确认货款为926748.15元，因此被告应履行支付货款的义务。被告仅向原告支付了货款711446.87元，仍欠215321.28元未支付，已构成违约，应承担违约责任。被告辩称原、被告已就违约损失达成一致意见，把未付货款215321.28元作为被告的损失赔偿进行抵扣，但是原告对此予以否认，被告也没有提供证据证实其主张，因此被告应向原告支付剩余货款215321.28元。由于原、被告在《供销合同》没有约定具体的付款时间，根据原、被告在庭审中确认双方的交易习惯是对账后60天内付款，被告在2015年6月17日完成对账，因此最迟应在2015年8月16日支付剩余货款给原告。根据合同约定，被告迟延付款误一周以上的，每延期一天，应以未付货值每日万分之五为基数按照每日万分之五支付违约金；原告主张被告从2015年6月17日起支付违约金，与双方的交易习惯不符，违约金应从2015年8月17日起计算，计至2016年1月7日共143天，被告应支付违约金215321.28元×5?×143天=15395.47元给原告。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、第一百二十条、第一百三十条、第一百三十八条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告东莞市盛烨服装有限公司应于本判决生效之日起十日内支付货款215321.28元给原告广东精英纺织有限公司。
二、被告东莞市盛烨服装有限公司应于本判决生效之日起十日内支付逾期付款违约金15395.47元给原告广东精英纺织有限公司。
三、原告广东精英纺织有限公司应于本判决生效之日起十日内支付逾期交货违约金12486.53元给被告东莞市盛烨服装有限公司。
综合上述第一、二、三判项，为提高效率、便于案件的履行，具体履行方式由被告东莞市盛烨服装有限公司在本判决生效之日起十日内向原告广东精英纺织有限公司支付218230.22元。
四、驳回原告广东精英纺织有限公司的其他诉讼请求。
五、驳回被告东莞市盛烨服装有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费4837元，反诉受理费2265元，财产保全费1597元，合共8699元，由原告广东精英纺织有限公司负担235元，被告东莞市盛烨服装有限公司负担8464元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。
审 判 长 曹铭毅
审 判 员 赵静欣
人民陪审员 杨冰淩
二〇一六年六月二十七日
书 记 员 黄淑慧
附表
编号
货物名称
数量
（磅）
单价
（元）
总价
（元）
约定交期
实际交期
迟延天数
违约金=未交货值×迟延天数×5?（元）
1
黑色20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯
2277.6
25
56940.00
2015-4-15
2015-5-19
33
939.51
154.1
25
3852.50
2015-4-15
2015-5-19
33
63.57
小计
2431.7
25
60792.50
1003.08
2
花灰色20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯
818.8
28
22926.40
2015-4-20
2015-4-26
5
57.32
458.3
28
12832.40
2015-4-20
2015-4-26
5
32.08
186.3
28
5216.40
2015-4-20
2015-5-26
35
91.29
小计
1463.4
28
40975.20
180.68
3
3
黑色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）
黑色20S/1JC+75D/36FPOLY+10S/1CVC60/40面擦毛底抓毛双卫衣布（SF1519）
394
24.5
9653.00
2015-4-15
2015-5-6
20
96.53
342.4
24.5
8388.80
2015-4-15
2015-5-6
20
83.89
396
24.5
9702.00
2015-4-15
2015-5-6
20
97.02
104.3
24.5
2555.35
2015-4-15
2015-5-6
20
25.55
216.9
24.5
5314.05
2015-4-15
2015-5-6
20
53.14
46.3
24.5
1134.35
2015-4-15
2015-5-8
22
12.48
3140.2
24.5
76934.90
2015-4-15
2015-5-10
24
923.22
3081.5
24.5
75496.75
2015-4-15
2015-5-16
30
1132.45
3088.7
24.5
75673.15
2015-4-15
2015-5-16
30
1135.10
1239.8
24.5
30375.10
2015-4-15
2015-5-19
33
501.19
814.2
24.5
19947.90
2015-4-15
2015-5-19
33
329.14
134
24.5
3283.00
2015-4-15
2015-5-19
33
54.17
51.8
24.5
1269.10
2015-4-15
2015-5-19
33
20.94
1910.7
24.5
46812.15
2015-4-15
2015-5-20
34
795.81
405.2
24.5
9927.40
2015-4-15
2015-5-20
34
168.77
509.8
24.5
12490.10
2015-4-15
2015-5-26
40
249.80
小计
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"欧荣恒盗窃一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-26\\\\\",\\\\\