内蒙古自治区武川县人民法院
民 事 判 决 书
(2015)武商初字第00018-1号
原告赤峰金和矿业有限责任公司，住所地阿鲁科尔沁旗天山镇宾馆208房间。
法定代表人刘金和，公司总经理。
委托代理人边文兵，武川县可镇青山法律服务所法律工作者。
原告刘金明，男，1956年7月12日出生，汉族，赤峰金和矿业有限责任公司职工，现住赤峰市林西县。
被告内蒙古大鑫实业有限公司。住所地内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街山水小区广场*座****室。
法定代表人叶开田，公司董事长。
原告赤峰金和矿业有限责任公司（以下简称金和公司）、刘金明诉被告内蒙古大鑫实业有限公司（以下简称大鑫公司）承揽合同纠纷一案，本院受理该案后审判员杜权依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告金和公司的委托代理人边文兵、刘金明到庭参加了诉讼，被告大鑫公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，该案现已审理终结。
原告诉称，被告承包武川县孙氏铁矿有限责任公司的采矿、选厂的生产经营。2014年10月27日原告刘金明与被告大鑫公司签订了《选厂承包合同》，约定原告承包被告位于武川县二份子乡小南沟采区选厂的生产，原告负责选厂设备维修保养及费用，被告提供选厂设备和矿石以及设备更新、尾矿库的建筑和维护。双方另约定合同签订后原告应交付被告风险抵押金80万元，在合同期满或合同解除7日内被告应返还原告该风险抵押金，如逾期不支付，每日5%赔偿原告；如由于工矿量不足造成选厂停产，被告负责因停产给原告造成的全部损失；停工时间不超过7天，由原告负责工人的生活费，如超过7天，则从第8天开始，由被告支付原告雇佣工人每天50元的生活基本保障金。如停工超过30天，原告有权撤离并终止合同，由被告结算原告工程款和工人停工基本保障金，退回原告全部保证金。合同签订后原告全面的履行了合同约定的事项，于2014年11月20日交付被告风险抵押金60万元，被告的法定代表人叶开田给原告出具了收据，在选厂生产过程中，被告于2014年11月中旬开始未向原告提供足够的矿石，已无法满足原告的生产需求。至2014年12月30日被告已无法提供矿石供原告生产，致使原告无法生产而停工，给原告造成很大的经济损失，后经双方结算，被告给原告出具了结算单，欠原告工程款336461元。被告在2015年2月3日支付原告工程款10万元，尚欠原告工程款236461元。现合同期满，被告并未支付剩余工程款，也并未返还原告交付的风险抵押金以及停工损失。其行为已经构成违约。经原告多次与被告协商无果，现诉至法院请法院判令被告支付原告工程款236461元，赔偿原告工人停工生活费4.2万元，返还原告风险抵押金60万元。并承担本案的诉讼费用。
被告大鑫公司未作答辩。
原告举证出示证据（一）选厂承包合同一份，证明原告金和公司委托原告刘金明与被告大鑫公司于2014年10月27日签订《选厂承包合同》，原告承包被告小南沟选矿厂，承包期限为一年，自2014年10月27日至2015年10月27日。合同约定原告负责选厂设备维修保养及费用，被告提供选厂设备和矿石以及设备更新、尾矿库的建筑和维护。双方另约定合同签订后原告应交付被告风险抵押金80万元，在合同期满或合同解除7日内被告应返还原告该风险抵押金，如逾期不支付，每日按照5%赔偿原告；如由于供矿量不足造成选厂停产，被告负责停产期间原告的全部损失；停工时间不超过7天，由原告负责工人的生活费，如超过7天，则从第8天开始，由被告支付原告雇佣工人每天50元的生活基本保障金。如停工超过30天，原告有权撤离并终止合同，由被告结算原告工程款和工人停工基本保障金，退回原告全部保证金。原告举证出示证据（二）收据和银行转账凭证各一份，证明原告金和公司的法定代表人通过中国建设银行给被告公司法定代表人叶开田的账户支付风险抵押金60万元。被告收到了原告支付的风险抵押金60万元并给原告出具了收据。证据（三）工程结算单一份，证明经双方结算被告欠原告工程款336461元，期间被告支付原告10万元，现尚欠原告工程款236461元。证据（四）矿长邢广华出具的选矿厂矿石结算单一份，证明该份清单上的矿石量与工程结算清单矿石量一致，邢广华出具选矿厂矿石结算单属于职务行为。证据（五）被告公司矿长邢广华出具的书证两份，证明因被告工矿量不足、动板损坏等原因造成原告不能生产，停工的事实。证据（六）授权委托书一份，证明原告刘金明有权代表原告金和公司签订合同，苗金星代表原告金和公司管理承包选厂的生产和经营。
本院认证意见，原告所举证据（一）、（二）、（三）、（六）来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以认可。对证据（四）本院不予采信，因原告并未举证证明邢广华在被告大鑫公司担任矿长一职。对证据（五）本院不予采信，因邢广华并未出庭作证，无法证明原告举证出示的书证是否是邢广华本人的真实意思表示。
经本院审理查明，2014年10月27日原告刘金明在经过原告金和公司授权后与被告大鑫公司签订了《选厂承包合同》，合同中约定了双方的权利及义务，合同签订后原告公司法定代表人刘金和于2014年11月20日通过银行转账交付被告风险抵押金60万元，被告公司的法定代表人叶开田给原告出具了收据。2015年1月24日经双方结算，被告给原告出具了结算单，欠原告工程款336461元。被告在2015年2月3日支付原告工程款10万元，尚欠原告工程款236461元。现合同期届满，被告并未支付剩余工程款236461元也并未返还原告交付的风险抵押金60万元。
另查明，原告金和公司、刘金明于二〇一五年十一月三日向本院提出财产保全的申请，要求对被告公司所有的一台69百破碎机、一台磁选机、一台螺旋式分级机、一台滚动式轴承球磨机、四台提升绞车、两台T2X1**发电机、四台132S**空压机、一台550**变压器、两台泥浆泵予以查封，并以位于赤峰市红山区哈达街都市花园小区1号楼631室（房权证号为012D307**、面积124.98平方米、产权人刘金和）的房产作为担保。本院依法对原告申请保全的财产以及提供担保的财产进行了查封。
本院认为，原告与被告双方签订的《选厂承包合同》出自双方真实意思表示，是合法有效合同。2015年1月24日双方结算后，被告大鑫公司应及时支付欠付原告的工程款236461元；原被告双方签订的《选厂承包合同》履行期已于2015年10月27日届满，被告应按照合同约定在合同履行期届满后返还原告交付其的风险抵押金60万元；对原告提出要求被告赔偿原告工人停工生活费4.2万元的诉讼请求本院不予支持，因原告无证据证明4.2万元工人生活费确实存在且应由被告承担。因此本院对原告的诉讼请求部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百条的规定，判决如下：
一、被告内蒙古大鑫实业有限公司支付原告赤峰金和矿业有限责任公司、刘金明工程款236461元，并返还原告赤峰金和矿业有限责任公司、刘金明交付其的风险抵押金60万元，共计836461元，款于判决生效后十五日内付清；
二、驳回原告赤峰金和矿业有限责任公司、刘金明的其他诉讼请求。
案件受理费12585元，减半收取6293元，原告赤峰金和矿业有限责任公司、刘金明承担301元。剩余受理费5992元以及保全费3520元，共计9512元，由被告内蒙古大鑫实业有限公司承担。
如未按照本判决书指定的期间履行金钱给付义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院。
（本页无正文）
审判员 杜权
二〇一六年一月七日
书记员 于洋
附：《中华人民共和国合同法》
第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百五十一条：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。