line-height:25.0pt\'>新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院
style=\'font-size:18.0pt\'>民事判决书
line-height:25.0pt\'>（
lang=EN-US>2017）新28民终169号
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>上诉人（原审原告）：新疆维美化工有限责任公司（以下简称
lang=EN-US>”维美化工公司”），住所地：库尔勒市经济技术开发区南苑路
lang=EN-US>1号。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>法定代表人：冯东明，系公司总经理。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>委托诉讼代理人：陈璨，新疆腾格斯律师事务所律师。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>委托诉讼代理人：田芦明，新疆腾格斯律师事务所律师。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>上诉人（原审被告）：四川三洲川化机核能压力容器制造有限公司（以下简称
lang=EN-US>”三洲川化制造公司”）。住所地：四川省成都市青白江区大湾南路
lang=EN-US>666号。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>法定代表人：邱兴成，系公司董事长。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>委托诉讼代理人：闵志龙，新疆西昭律师事务所律师。
style=\'font-size:16.0pt;font-
family:仿宋\'>上诉人维美化工公司因与上诉人三洲川化制造有限公司买卖合同纠纷一案，均不服库尔市人民法院（
lang=EN-US>2016）新2801民初3690号民事判决，向本院提起上诉。本院于
lang=EN-
US>2017年1月20日立案受理后，公开开庭审理了本案。上诉人维美化工公司委托诉讼代理人陈璨、田芦明，上诉人三洲川化制造有限公司委托诉讼代理人闵志龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
style=\'font-size:16.0pt;font-
family:仿宋\'>维美化工公司上诉请求：1、改判一审判决第一项，除一审判决支付迟延交货违约金
lang=EN-US>10万元外，增加被上诉人向上诉人支付延期交货违约金86.592万元；
lang=EN-
US>2、撤销一审判决第二项，支持上诉人原审其他诉讼请求。事实和理由：1、原审认定双方在合同中约定的违约金过分高于造成的损失，属事实认定错误。三洲川化制造公司延期交货
lang=EN-
US>80天，上诉人的利润损失达220万元，故双方在合同中约定的违约金并未高于被上诉人造成的实际损失。三洲川化制造公司的延迟交货的违约行为致使上诉人增加的设备使用费、人工工资、管理费等损失应当由被上诉人承担。
lang=EN-
US>2、原审认定双方约定的违约金过分高于造成的损失，属适用法律错误。原审中三洲川化制造公司未提供任何证据证实双方约定的违约金高于实际造成的损失，其没有履行举证责任的义务，应承担不利后果。
style=\'font-size:16.0pt;font-
family:仿宋\'>三洲川化制造公司辩称，1、原审被告向原审原告逾期交货是基于原审原告延期付款所造成的，因此不应当支付违约金。
lang=EN-US>2、原审原告没有充分有效的证据证实自己实际损失数额，其上诉增加违约金的请求不能成立。综上，请求驳回原审原告的上诉请求。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>三洲川化制造公司上诉请求：1、撤销库尔勒市人民法院（
lang=EN-US>2016）新2801民初3690号民事判决第一项，驳回维美化工公司一审的诉讼请求。
lang=EN-US>2、本案一、二审诉讼费、送达费等相关费用由维美化工公司承担。事实和理由：一审法院认定事实错误，因双方合同中约定
lang=EN-
US>”中国成达出具证明文件”，该文件是出具给本公司的，而上诉人至今未收到中国成达公司出具的证明文件，中国成达公司与被上诉人关系密切，中国成达公司甚至曾代替被上诉人向上诉人支付了部分货款，中国成达公司给被上诉人提供的
lang=EN-
US>”E14009新疆维美电石乙炔项目表”不能反映真实情况，因此原审认定被上诉人没有延迟付款是不妥当，不正确。本案中，因被上诉人未按期履行付款义务，造成上诉人迟延交货，被上诉人无权要求上诉人支付违约金。
style=\'font-size:16.0pt;font-
family:仿宋\'>维美化工公司辩称，1、一审法院认定三洲川化制造公司违约事实清楚。双方签订合同约定交货时间为
lang=EN-US>2014年9月17日一次性，三洲川化制造公司实际交货时间为
lang=EN-US>2014年12月6日，延迟交货
lang=EN-
US>80天。该行为违反了合同约定，故一审认定三洲川化制造公司违约事实清楚，证据充分。2、答辩人支付的进度款而不是预付款。本案中，中国成达出具的证明文件批复设计资料时间为
lang=EN-US>2014年7月24日，答辩人应在收到设计资料的时间为
lang=EN-US>2014年7月24日，答辩人按照约定的时间按时支付了进度款，从合同履行过程中看三洲川化制造公司未按约定履行义务。
lang=EN-US>3、三洲川化制造公司应当按照合同约定支付违约金。根据合同约定应支付合同总价20%的违约金，即
lang=EN-US>96.592万元，合同约定的违约金条款是符合法律规定的，故请求驳回三洲川化制造公司的上诉请求，维护答辩人的合法权益。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>维美化工公司向一审法院起诉请求：1、请求被告承担延迟交货违约金
lang=EN-US>965920元。2、请求被告赔偿损失1960元。
lang=EN-US>3、请求被告承担诉讼费用。
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>一审法院认定事实：2014年
lang=EN-US>5月30日，买方维美化工公司、卖方三洲川化机制造公司、设计方中国成达工程有限公司
lang=EN-US>(以下简称”成达公司”)签订《新疆维美化工年产
lang=EN-
US>10万吨电石乙炔工程岛项目非标设备技术协议》，内容（摘要）有：卖方的工作范围有根据成达提供的工程图及规范和标准进行设备强度计算及施工图纸设计，材料认证采购和复验，设备制造，包装、运输及贮存保护。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年6月17日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，维美化工公司(甲方
lang=EN-US>)与三洲川化机制造公司(乙方)签订非标设备采购合同。维美化工公司向三洲川化机制造公司采购非标设备
lang=EN-
US>31台，含税价为4829600元。甲方联系人为王元清，乙方联系人为康太伦。合同约定的交货方式和地点：乙方将合同设备送货至甲方指定地点维美化工公司年产
lang=EN-US>10万吨电石乙炔项目现场车板交货（新疆库尔勒市经济技术开发区南苑路1号美克化工工业园
lang=EN-US>3号门内）；合同设备在
lang=EN-US>2014年9月17日前项目现场车板交货，一次性交货。结算方式和时间：
lang=EN-
US>1、本合同范围设计需要的资料按要求时间提供后（中国成达出具证明文件）、主材订货后（提供订货合同复印件），甲方在收到随机资料和乙方开具的进度款财务收据后
lang=EN-US>10个有效工作日内支付合同总价的30%（即
lang=EN-
US>1448880元人民币）作为进度款；2、本合同范围内设备货到甲方现场，经甲方初步开箱清点、验收合格，在收到设备随机资料和乙方开具的全额增值税发票后，甲方在
lang=EN-US>10个有效工作日之内支付乙方合同总额的30%（即
lang=EN-US>1448880元）作为到货款；3、本合同范围内设备安装调试试运行合格后，甲方在
lang=EN-US>10个有效工作日之内支付乙方合同总额的30%（即
lang=EN-US>1448880元人民币）作为调试款；4、质保金为合同总价的
lang=EN-US>10%（即482960元人民币），质保期为本合同范围内设备安装调试运行合格后
lang=EN-US>12个月或本合同全部设备到场18个月（两者先到为准），质保期满后，无质量问题，甲方在
lang=EN-US>20个有效工作日内将质保金支付乙方。乙方对质量负责的条件及期限：本合同质量保证期为本合同成套设备在甲方现场全部安装调试试运行合格后
lang=EN-US>12个月或者最后一批货物货到现场并验收合格后18个月（以时间先到者为准）。
lang=EN-US>......随机的资料及供应方法：......4、技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方及及时将有关详细情况通知甲方。
lang=EN-US>5、技术资料邮寄地址：新疆库尔勒市经济技术开发区南苑路1号美克化工工业园内，联系人：王元清。违约责任：
lang=EN-
US>1、如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），甲方有权向乙方收取违约金：第一周，每延迟一日，违约金金额为迟交货物金额的
lang=EN-US>0.3%；第二周起，每延迟一日，违约金金额为迟交货物金额的0.5%；合同设备延迟交付的违约金总额累计不超过合同设备总价的
lang=EN-
US>20%。......3、乙方提供的货物不符合约定的质量要求的或存在质量瑕疵的，甲方可以选择要求乙方退货或更换，由此造成的经济损失和货物迟交责任由乙方负责。
lang=EN-US>......6、如果发生乙方的合同履行违约行为，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件后
lang=EN-US>30日内向甲方支付，甲方也有权从任何一笔付款中扣除。合同还约定了其他事项。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年6月26日
style=\'font-size:16.0pt;font-
family:仿宋\'>，成达公司的周华给被告三洲川化机制造公司的康太伦发送电子邮件，内容为：康总，贵方图纸到目前为止还没有收到一份有效的（之前打包发来的，无法下载；后来的单独一台的，设计回复图纸有问题，至今仍未返回），电话也打不通，请尽快提交设计图纸。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年7月4日
style=\'font-size:16.0pt;font-
family:仿宋\'>，三洲川化机制造公司的康太伦向维美化工公司的王元清发送邮政快递，内容为购货合同。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年7月7日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，三洲川化机制造公司的康太伦向维美化工公司的王元清发送
lang=EN-US>”维美工程进度情况”的电子邮件，内容为：现将维美设备合同现阶段执行情况汇报如下：
lang=EN-US>1、设备主材(换热管、管板)已订购，已支付预付款；
lang=EN-US>2、板材已进厂，准备进行加工。3、设计图已交八院二次会审。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年7月28日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，三洲川化机制造公司的康太伦向维美化工公司的王元清发送
lang=EN-US>”现将我公司所承制设备进度情况汇报如下”的电子邮件，内容为：
lang=EN-US>1、目前图纸已审核完返回我公司；2、我公司已投料开始制造；
lang=EN-US>3、已支付该合同外购主要材料预付款并已将外购合同与本合同已于
lang=EN-US>7月4日用快递寄给贵公司；4、预付款至今未收到，我公司将无法保证按时交货；
lang=EN-
US>5、按合同规定，预付款什么时候到，交货时间按到款时间在顺延。原告维美化工公司对邮件内容认可，邮件发送时间是7月28日，与成达公司第三版返回时间7月24日相对应，被告清楚图纸审核，原告不付进度款被告就不交货，被告把进度款理解成预付款。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年8月14日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，三洲川化机制造公司收到维美化工公司支付的进度款
lang=EN-US>1038880元，
lang=EN-US>8月17日收到进度款410000元，共计
lang=EN-US>1448880元。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年9月3日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，被告三洲川化机制造公司的康太伦向原告维美化工公司的王元清发送
lang=EN-US>”关于维美化工非标设备的交货进度汇报”的电子邮件，内容为
lang=EN-US>(摘要)：合同签订后三洲川化机制造公司就签订购买原材料的合同，原材料也于
lang=EN-US>7月12前到齐，设计图纸也陆续完成，按时交货没有问题，但维美化工公司在合同签订之日起
lang=EN-
US>10个工作日内即6月底应支付预付款30%，但一直拖延到8月14日才支付预付款。致使原材料不敢动。8月14日收到预付款后，已全面生产，将生产进度表(见附件
lang=EN-US>)附后，请贵公司来人检查。附件的生产进度表为”维美
lang=EN-US>14－75乙炔冷却一塔生产进度计划”、
lang=EN-US>”维美14－76乙炔冷却二塔生产进度计划
lang=EN-US>”、”维美14－
lang=EN-
US>77碱洗塔生产进度计划”，进度计划主要内容为7月12日前采购主体材料进厂等通知，8月14日预付款到30%，8月15日之后开始生产，至10月中旬发运。其余设备于10月19日至
lang=EN-US>10月22日交货。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年9月5日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，原告维美化工公司的王元清向被告三洲川化机制造公司的康太伦发送
lang=EN-US>”关于对非标设备交货进度情况的回复函”的电子邮件，内容为
lang=EN-US>(摘要)：进度款的支付没有违反合同的条款；生产进行计划和交货时间不能接受，要求按期交货。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年12月8日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，被告三洲川化机制造公司向原告维美化工公司发送
lang=EN-US>”关于维美合同需要澄清的两个问题”的电子邮件，内容为
lang=EN-US>(摘要)：1、三洲川化机制造公司按合同规定
lang=EN-US>”结算方式”第一条于2016年6月25日将主要原材料订货合同复印件送达至
lang=EN-US>”成达公司”15楼”维美办事处
lang=EN-US>”王元清同志收了，按合同规定维美公司应在10个工作日内支付进度款
lang=EN-US>30%即144.888万元。2、
lang=EN-US>10天后未收到进度款，于
lang=EN-US>2014年7月4日又以快递方式将供货订货合同邮递给王元清，但无结果。
lang=EN-US>3、由于原材料已经到，公司先垫付材料费，于
lang=EN-
US>2014年8月5日出函并通知和催款，明确提出，预付进度款至今未收到，无法保证按时交货，按合同规定进度款什么时间到交货时间按到款时间顺延。
lang=EN-US>4、于
lang=EN-US>2014年8月12日再次函告催款支付进度款但无结果。
lang=EN-US>5、经多次电催维美公司于
lang=EN-
US>2014年8月17日才支付进度款，在收到进度款后，全力组织生产制造按顺延时间进行交货，于2014年11月15日全部完工并运输到现场。以上是顺延交货的澄清事实。二、设备交货尺寸偏差问题澄清
lang=EN-US>......。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年12月9日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，原告维美化工公司向被告三洲川化机制造公司发送
lang=EN-US>”关于对维美合同函件澄清问题的回复”的电子邮件，内容为
lang=EN-
US>(摘要)：1、已明确说明合同没有预付款。只有在中标后开展实质性的设备加工过程中，按照合同约定支付一定数量的进度款。合同条款中没有哪一条规定进度款与设备交货期进行挂钩。
lang=EN-
US>”按合同规定进度款什么时间到交货时间按到款时间顺延”依据何在？根据合同第十二条第一款，是严重的违约，应承担相应的违约责任。二、设备加工中的尺寸错误，已给施工现场安装带来返工事实
lang=EN-US>......。
2014
16.0pt;font-family:仿宋\'>年12月11日
style=\'font-size:16.0pt;font-family:仿宋\'>，原告维美化工公司向被告三洲川化机制造公司发送
lang=EN-US>”关于对维美合同执行情况的再次说明函”的电子邮件，内容为
lang=EN-US>(摘要)：1、无论出现哪方违约责任，只能以合同为依据来界定；
lang=EN-
US>2、维美化工公司的工作人员确实催交过设备加工进度，提出要求加快设备制造进度。没有同意调整推迟合同在11月15日交货的','2018-10-07
01:21:16',0,'web',NULL),(7519573,'c95b2d0d-9967-4c84-ab57-797a82c9e236','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"674\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2016）吉0602执69号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"白山市\",\"法院省份\":\"吉林\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"c95b2d0d-9967-4c84-ab57-797a82c9e236\",\"案件名称\":\"申请执行人姜淑兰与被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会餐饮服务合同执行裁定书\",\"法院名称\":\"白山市浑江区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"浑江区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人姜淑兰与被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会餐饮服务合同纠纷一案，白山市浑江区人民法院作出的（2015）浑民二初字第315号民事调解书已经发生法律效力，确定被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会应履行的义务为：给付欠款53000元、案件受理费793元，权利人姜淑兰于2016年1月4日向本院申请执行，本院于同日立案执行，本案执行标的为53793元。
本案进入执行程序后，经调查，被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会在白山市浑江区红土崖镇经管站存有卖林地款53793元，本院派员前往强制扣划执行款53793元至白山市浑江区人民法院执行专户，并已给付申请执行人，至此，本次申请执行程序已执行完毕\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1473004800000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"申请执行人姜淑兰与被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会餐饮服务合同执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"申请执行人姜淑兰与被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会餐饮服务合同执行裁定书
（2016）吉0602执69号\");$(\"#hidDocID\").val(\"c95b2d0d-9967-4c84-ab57-797a82c9e236\");$(\"#hidCaseName\").val(\"申请执行人姜淑兰与被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会餐饮服务合同执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）吉0602执69号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"白山市浑江区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"674\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"白山市浑江区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-03-07\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"姜淑兰,白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请执行人姜淑兰与被执行人白山市浑江区红土崖镇珠宝沟村民委员会餐饮服务合同执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-05\\\\\",\\\\\