湖北省十堰市茅箭区人民法院
民 事 判 决 书
(2015)鄂茅箭民一初字第03102号
原告：湖北畅美工贸有限公司。
法定代表人郑海波，该公司董事长。
委托诉讼代理人：郑学昌，男，该公司法律顾问。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解，代为提起上诉，代收法律文书。
被告：湖北沃银投资有限公司。
法定代表人卜文志，该公司董事长。
被告：卜文志，男，1975年4月14日出生，汉族。
被告：陈爱琴，女，1973年9月19日出生，汉族，系被告卜文志之妻。
被告：湖北郧志置业集团股份有限公司。
法定代表人卜文志，该公司董事长。
四被告委托诉讼代理人：卢孔亮，湖北平长律师事务所律师。代理权限：代为承认、变更、放弃诉讼请求，和解，代收法律文书等。
原告湖北畅美工贸有限公司（以下简称畅美公司）与被告湖北沃银投资有限公司（以下简称沃银公司）、卜文志、陈爱琴、湖北郧志置业集团股份有限公司（以下简称郧志公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告畅美公司的委托诉讼代理人郑学昌，被告沃银公司、卜文志、陈爱琴、郧志公司的委托诉讼代理人卢孔亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告畅美公司向本院提出诉讼请求：1、被告沃银公司、卜文志、陈爱琴、郧志公司连带返还原告畅美公司保证金230万元及利息（利息自交纳保证金之日起至还清为止）；2、本案诉讼费用由被告沃银公司、卜文志、陈爱琴、郧志公司承担。事实和理由：被告沃银公司称其位于×市×区×开发区×乡×组的“十堰长青国际健康城”建设项目有土石方开挖工程，于2014年3月24日与被告沃银公司签订了《土石方工程施工合同》，原告畅美公司按照合同约定及时足额向被告沃银公司指定的被告卜文志账户汇入300万元合同约定保证金，可被告沃银公司迟迟不通知开工，且实际根本无法按合同履行。被告沃银公司于2015年9月16日与原告畅美公司、被告郧志公司、卜文志等签订了《补充协议》，约定上述被告等于2015年10月25日前连带返还原告畅美公司合同履约保证金230万元及承担合同约定的应付利息。但至今，四被告仍未按约履行。
被告沃银公司、郧志公司辩称，《土石方工程施工合同》和《补充协议》属实，被告沃银公司收到300万元保证金后，退还给原告畅美公司70万元，《土石方工程施工合同》未约定利息。
被告卜文志辩称，被告卜文志是被告沃银公司、郧志公司的法定代表人，其行为是职务行为，不应当成为本案被告。
被告陈爱琴辩称，被告陈爱琴、卜文志是夫妻关系，本案系原告畅美公司与被告沃银公司、郧志公司之间的纠纷，本案债务不是被告陈爱琴、卜文志夫妻共同债务，被告陈爱琴不应当成为本案被告。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告畅美公司主张返还的保证金是否应当支付利息。虽然原告畅美公司与被告沃银公司在2014年3月24日签订的《土石方工程施工合同》中，约定了违约后的保证金及利息返还事项，但对于因被告沃银公司的原因导致合同未能实际履行的情况下，保证金及利息如何返还未作明确约定。原告畅美公司与被告沃银公司、郧志公司、卜文志等于2015年9月16日签订的《补充协议》中，对于上述问题亦未作明确约定。被告沃银公司因自身原因导致合同未能履行，却未及时返还原告畅美公司履约保证金，应当按照中国人民银行同期存款利率向原告畅美公司支付利息。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年3月24日，被告沃银公司作为发包方与作为承包方的原告畅美公司签订《土石方工程施工合同》。合同约定，原告畅美公司承包被告沃银公司位于×市×区×开发区×乡×组“十堰长青国际健康城”建设项目两个标段的土石方开挖工程，工期为180天，开工日期为2014年6月25日前（以被告沃银公司出具的开工通知为准）；原告畅美公司需按照每个标段150万元的标准提前向被告沃银公司交纳履约保证金，接被告沃银公司的通知进场施工；实际开挖工程量完成到总工程量的25%时，被告沃银公司退还原告畅美公司所交纳履约保证金的50%，实际开挖工程量完成到总工程量的50%时，被告沃银公司退还原告畅美公司所交纳的剩余履约保证金等。2014年3月28日，原告畅美公司向被告沃银公司授权指定的被告卜文志的银行账户汇入合同履约保证金300万元。同日，被告沃银公司向原告畅美公司出具了收到保证金300万元的收据。后被告沃银公司未向原告畅美公司出具工程开工通知，双方约定的土石方开挖工程未实际履行。被告沃银公司亦未退还原告畅美公司工程保证金。2015年7月，被告卜文志返还原告畅美公司70万元。2015年9月16日，原告畅美公司与被告沃银公司、郧志公司、卜文志等签订《补充协议》，协议中明确陈述是由于被告沃银公司的原因导致《土石方工程施工合同》不能履行，被告沃银公司依据合同退还原告畅美公司履约保证金及利息。协议还约定：2015年10月25日前，被告沃银公司等退还原告畅美公司230万元，若到期未还或未还清，被告沃银公司等欠原告畅美公司的债务由被告沃银公司、郧志公司、卜文志等承担连带担保责任。被告卜文志、陈爱琴系夫妻关系。后被告沃银公司、郧志公司、卜文志、陈爱琴均未向原告畅美公司返还保证金230万元，亦未支付利息，引起诉讼。
本院认为，原被告签订的《土石方工程施工合同》和《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，内容合法，系有效合同。原告畅美公司已经按照合同约定向被告沃银公司交纳保证金，合同没有实际履行，被告沃银公司应当承担返还原告畅美公司保证金及利息的法律责任。被告郧志公司、卜文志自愿为被告沃银公司的上述债务提供连带责任担保，应当承担连带清偿责任。被告陈爱琴虽系担保人被告卜文志的妻子，但并非上述债务担保人，原告畅美公司未能举证证明本案中的保证金用于被告卜文志、陈爱琴的共同开支，故原告畅美公司主张被告陈爱琴对上述债务承担连带清偿责任，本院不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条的规定，判决如下：
一、被告湖北沃银投资有限公司返还原告湖北畅美工贸有限公司保证金230万元及利息（自2014年3月28日起计算至上述款项还清之日止，按照中国人民银行同期存款利率计算）；
二、被告湖北郧志置业集团股份有限公司、卜文志对上述债务承担连带清偿责任；
三、驳回原告湖北畅美工贸有限公司的其他诉讼请求。
以上款项于本判决生效后十日内支付。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费25200元，保全费5000元，共计30200元，由被告湖北沃银投资有限公司、湖北郧志置业集团股份有限公司、卜文志负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。户名：湖北省十堰市中级人民法院；开户行：中国农业银行股份有限公司十堰广场支行；帐号：×××。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：十堰市邮电街12号。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交诉讼费用，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理（本院不再另行送达预交上诉案件受理通知书）。
本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从指定履行期间的最后一日起计算。
审 判 长 张昌安
审 判 员 陈 双
代理审判员 朱敏敏
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 陈方芳