湖南省长沙市开福区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）开民二初字第06068号
原告卢龙。
委托代理人奉中华，湖南金州律师事务所律师。
被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司。
负责人李亚军，经理。
委托代理人李亚，湖南炜弘律师事务所律师。
委托代理人谢一波，公司员工。
被告湖南第一工程有限公司。
法定代表人ＸＸ祥。
原告卢龙与被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司、湖南第一工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员ＸＸ担任审判长，人民陪审员陈毓奇、黄巧红参加的合议庭公开开庭进行了审理。代理书记员喻艳担任庭审记录。原告卢龙及其委托代理人奉中华，被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司的委托代理人李亚、谢一波到庭参加了诉讼，被告湖南第一工程有限公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告卢龙诉称，2015年9月17日，原告与被告签订《家庭装饰装修施工合同》，约定装修原告长沙市开福区湘江世纪城房屋。原告签订合同后按照合同约定将125000元支付给被告。被告未按照合同施工，原告多次催促和协商无果。为维护原告的合法权利，特向法院提起民事诉讼，请求判令：1、解除原告卢龙与被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司签定的《家庭装饰装饰修施工合同》；2、被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司返还原告卢龙支付的125000元工程款（在诉讼过程中变更为25000元）并承担违约金、原告损失费用共计5000元；3、被告湖南第一工程有限公司对上述债务承担连带责任；4、本案受理费由两被告承担。
被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司辩称：1、同意解除双方签订的合同。但是，导致合同客观上不能履行的责任不在于被告，而在于原告，同时被告保留追究原告违约责任的权利；2、原告请求被告返还12.5万元的装修款及违约金没有法律和事实依据。被告已经委托案外人李奇骥于2015年11月4日向原告退还了装修款10万元，剩下的2.5万元是由于原告承诺给被告3%的手续费、设计费6000元及原告违反合同的相关义务所给被告造成的损失费用；3、被告在履行合同过程中没有任何违约行为。因此，请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告湖南第一工程有限公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。
经审理查明，2015年9月17日，原告卢龙（甲方）与被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司（乙方）签订《家庭装饰装修施工合同》。约定：1、工程概况。装修施工地点长沙市开福区湘江世纪城。施工面积136.31平方米。施工图纸采取甲方委托乙方设计的方式。承包方式为包工包料。制安、主材工程期限45个工程日（2015年9月21日至2015年11月10日。法定节假日或特殊情况不包含在规定的工期内）。工程总价250000元，设计费6000元。不含税价，业主如要求开具税务发票，应另行承担的税率，税金为14000元。2、甲方的权利与义务。开工前，办理好施工涉及的各种申请、批件手续，向所在小区物管部门办好施工队进场相关手续，交纳物业管理费和施工押金，并将装修房屋门钥匙壹把交给乙方施工队负责人保管。开工前两天，向乙方提供原始水电线路图纸。3、乙方的权利与义务。由乙方设计的工程，负责提供主要部分的设计大样图、平面布置图、及其它施工图纸。4、工期变更。甲方变更设计，应在该项工程施工开始前7天向乙方书面通知，否则乙方有权拒绝变更。5、工期延误。甲方未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的，甲方不按时提供材料或中间工程验收不及时造成停工和误工的，甲方不按时给付工程款而影响工期的，以及非乙方原因的停水、停电及其它不可抗拒因素造成工期顺延，乙方应在发生后两天内，就延误的内容向甲方提出延误报告。甲方在收到报告后两天内予以确认答复，与其不予答复的，乙方及可视为延期要求已被确认。甲方要求提前竣工，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用，每提前一天支付乙方叁拾元。6、付款方式及结算。支付次数为三次，第一次为签订施工合同之日支付人民币125000元，第二次为木制作材料进场验收合格三日内支付人民币118750元，第三次为工程竣工验收合格三日内支付人民币6250元。甲方向乙方所支付的款项，只能交到乙方公司的财务部人员，并由乙方出具收款凭证，财务收款凭证均需乙方财务盖章才有效；如需打款，公司只能认蒋小平账户名，账号：6225887317855589，开户行：招商银行湖南省分行万家丽路支行。其余账户名均视为无效。如甲方工程款支付给乙方非财务人员，均不能视为向乙方支付工程款且由此造成的一切损失由甲方自行负责。7、违约责任。甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的义务，无正当理由拒付工程款或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，造成工期延误，工期顺延，应承担乙方因此遭受的损失；由于甲方原因导致中途停工，窝工的，甲方按天支付乙方拾叁元/天的停工费。乙方不能按合同工期竣工，不按合同约定履行自己的义务或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，施工质量不合格，乙方必须进行整改，因整改造成延期交付视同工期延期；延期竣工，乙方按天支付甲方违约金拾叁元/天。因一方违约致使合同无法履行的，对方可以解除合同，并要求赔偿损失。
合同签订后，原告向建设银行贷款。2015年10月20日，原告卢龙的账户明细显示：10：18：18收入125000元，交易地点建行铁银支行营业部；11：57：01支出125000元，交易地点湖南省第一工程有限公司芙蓉分公司。
2015年10月21日，被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司收到卢龙POS消费金额125000元，扣除手续费975元后，消费净计金额124025元。
2015年11月4日，被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司委托案外人李奇骥向原告卢龙银行卡账户转账100000元。
综上，原告转至被告湖南第一工程有限公司芙蓉分公司125000元，发生手续费975元。被告收到原告转入的124025元后，将100000元退至原告的账户，剩余款项24025元未退。原被告均承认装饰装修合同未履行。
被告提供案外人李奇骥的短信聊天记录截图，内容为：“李总能安排下午打款撒，是扣除第一笔的12.5万的3个点手续费撒。”
被告未向原告提供装修设计图纸。
以上事实，《家庭装饰装修施工合同》、银行流水记录、银行单位客户专用回单、短信记录截图、情况说明、当事人陈述等证据及庭审笔录在卷佐证。
本院认为：一、原被告签订的《家庭装饰装修施工合同》，除用于原告申请银行装修贷款外，双方均未履行合同中约定的义务。现原告诉请解除合同，被告亦同意，为此，对原告的该诉请，本院予以支持。二、鉴于装饰装修工程未进行，合同已解除，被告收到原告转入的款项理应全部退还。三、被告湖南省第一工程有限公司芙蓉分公司系被告湖南省第一工程有限公司设立的分公司，不具有法人资格，其民事责任由公司承担。故被告湖南省第一工程有限公司应对湖南省第一工程有限公司芙蓉分公司的债务承担责任。四、原告提出合同约定因被告原因延期竣工，被告应按13元/天向其支付违约金和相应的损失费用共计5000元（含银行贷款手续费416.66元×36个月=2080.33元,误工费666.67元,油费300元）,因原告未向本院提交相关证据证明,对该诉请，本院不予支持。五、被告提交短信记录截图证明原告就装修工程款的退还承诺支付被告3%的财务费，因该短信内容系案外人李奇骥的短信聊天截图，原告不予认可，被告也未提供案外人李奇骥与原、被告的相关身份关系证明，为此，被告提出原告应当按3%的标准向被告支付财务费的理由不成立，本院不予采信。六、被告提出原告应向其支付设计费6000元，合同虽约定了设计费，但该合同并未履行，被告也未提交其为原告的装修设计了图纸等相关证据，为此，被告未提供相应的服务而要求原告支付设计费，无事实和法律依据，本院不予采信。
综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：
一、解除原告卢龙与被告湖南省第一工程有限公司芙蓉分公司签订的《家庭装饰装修施工合同》；
二、限被告湖南省第一工程有限公司在本判决生效之日起10日内退还原告卢龙人民币24025元；
三、驳回原告卢龙的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费2900元，原告承担2475元，被告湖南省第一工程有限公司承担425元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 张 平
人民陪审员 陈毓奇
人民陪审员 黄巧红
二〇一六年七月十四日
代理书记员 喻 艳
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国公司法》
第14条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十八条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。
当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。
宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。