安徽省合肥市庐阳区人民法院民 事 判 决 书（2017）皖0103民初1280号原告：文龙，男，1989年2月10日出生，汉族，住安徽省肥西县。委托诉讼代理人：张少辉，安徽权祯律师事务所律师。委托诉讼代理人：张照生，安徽权祯律师事务所实习律师。被告：安徽耀豪建筑装饰有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海区。法定代表人：方国庆，总经理。原告文龙与被告安徽耀豪建筑装饰有限公司（以下简称耀豪装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年2月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告文龙及其委托诉讼代�人张少辉、张照生到庭参加诉讼。被告耀豪装饰公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。文龙向本院提出诉讼请求：1.判令解除文龙与耀豪装饰公司之间签订的装饰装修承包合同；2.判令耀豪装饰公司赔偿文龙损失人民币10823.5元；3.判令耀豪装饰公司向文龙支付延期违约金15104元（合同违约金从2016年6月16日暂计算至2017年2月6日，实际应当以每日64元为标准计算至合同解除之日为止）；4.诉讼费用由耀豪装饰公司承担。事实和理由：2016年4月14日，文龙与耀豪装饰公司签订装饰装修承包合同一份，合同约定耀豪装饰公司为文龙装修合肥市庐阳区文一名门华府房屋，工程采取耀豪装饰公司包工包料但文龙提供部分材料的方式进行承包。合同1.7条约定工程期限为2016年4月15日至2016年6月15日，合同1.8条约定工程造价为64000元，�价款包括工程直接费用（含主材费、辅材费、设备使用费、人工费等）、水电费、施工围挡搭建费、其他规费等费用、文明施工费、意外风险费不可预见费、旧结构改造及拆除、精装垃圾清理、消防报建及其他政府部门协调费等各种费用；合同总价包含可能因现场场地不足引起的材料、设备二次搬运、垂直运输可能采取的人工搬运、结构改造、验收、投标单位的保险、税金及利润等不可预见的全部费用。耀豪装饰公司自2016年4月15日开始装修文一华府房屋，期间耀豪装饰公司多次以不支付款项无法完成施工为由要求文龙支付款项，文龙因在人外地同时为了房屋尽快装修完毕，分别于2016年4月16日、6月5日、6月17日、7月18日、8月4日通过支付宝向耀豪装饰公司法定代表人方国庆的支付宝账号分四期总共支付了60000元。但直至起诉之日耀豪装饰公�仍未履行完毕装饰装修承包合同，其中合同附件家装工程（预）算报价单显示项目中铺贴石材踢脚、橱柜（上柜）、橱柜（下柜及台面）、双层碗篮、水槽龙头、主卧室地板、次卧地板、洗衣柜、部分瓷砖、电箱及部分插座和垃圾清运等均未完成。耀豪装饰公司履行合同延误工期超过半年，已严重违反合同约定，造成文龙生活不便及损失，文龙要求解除双方之间签订的合同并要求耀豪装饰公司赔偿文龙的因合同未完全履行而产生的损失。耀豪装饰公司未作答辩。文龙围绕诉讼请求依法提交了装饰装修承包合同、营业执照、支付宝转款记录及支付宝账户信息查询记录、短信记录、通话记录、施工现场照片，耀豪装饰公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼，本院视为其放弃举证质证的权利。本院对文龙提交的上述证据予�确认。文龙提交的家装工程（预）算报价单，未加盖耀豪装饰公司的印章，本院对其真实性不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年4月14日，文龙与耀豪装饰公司签订装饰装修承包合同一份，约定耀豪装饰公司为文龙装修合肥市庐阳区文一名门华府房屋；承包方式为耀豪装饰公司包工包料、文龙提供部分材料；工程期限为2016年4月15日至2016年6月15日；工程造价为64000元，该价款包括工程直接费用、水电费、施工围挡搭建费、其他规费等费用、文明施工费、意外风险费、不可预见费、旧结构改造及拆除、精装垃圾清理、消防报建及其他政府部门协调费等各种费用；由于耀豪装饰公司责任延误工期的，每延误一日，应向文龙支付工程造价金额千分之一的违约金。合同还对双方的其他权利义务进行了约定。文龙�2016年4月16日向耀豪装饰公司法定代表人方国庆支付工程款1万元、6月5日支付1万元、6月17日支付2万元、7月18日支付1万元、8月4日支付1万元，共计6万元。2016年11月9日，耀豪装饰公司的法定代表人方国庆短信答复文龙“在搞，就差最后一点事情了”，此后，文龙未能与耀豪装饰公司取得联系。耀豪装饰公司至文龙起诉之日仍未完工。案件审理过程中，本院向文龙释明无法根据其提交的证据认定案涉房屋未完工部分相应的工程造价，询问文龙是否针对其第二项诉请申请鉴定，文龙表示不申请鉴定。本院认为，文龙和耀豪装饰公司签订的装饰装修承包合同是双方当事人真实意思表示，双方均应按照合同约定履行各自义务。耀豪装饰公司逾期完工且现下落不明，致合同目的无法实现，对于文龙要求解除上述合同的诉讼请求�本院予以支持。文龙依据家装工程（预）算报价单计算其实际损失，但该报价单未加盖耀豪装饰公司印章，亦无人签字确认，本院对其真实性不予采信，该证据不足以证明案涉装修工程未完工部分相应的造价。鉴于文龙不申请鉴定，且考虑到文龙尚有部分工程款未予支付，对其主张的损失，本院不予支持。耀豪装饰公司未按期完工，应当自2016年6月16日起按照合同约定的每逾期一日支付64元违约金的标准承担违约责任，但当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，文龙在2016年11月9日之后无法再和耀豪装饰公司取得联系，届时文龙应当采取适当措施避免损失的扩大，本院酌定耀豪装饰公司的违约金支付至2016年11月30日计10688元（64元/天×167天），此后文龙未采取适当措施避免损失扩大，对扩大的损失，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告文龙与被告安徽耀豪建筑装饰有限公司于2016年4月14日签订的《装饰装修承包合同》；二、被告安徽耀豪建筑装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告文龙违约金10688元；三、驳回原告文龙的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费448元，由原告文龙负担263元，�告安徽耀豪建筑装饰有限公司负担185元；公告费800元，由被告安徽耀豪建筑装饰有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审 判 长 孔 静人民陪审员 陶 茜人民陪审员 金皖琍二〇一七年七月十二日书 记 员 孙 多附本案适用的法律条文：1、《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院�者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。3、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证明不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。