湖南省怀化市鹤城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘1202民初1347号
原告：杨禹，男，1998年2月4日出生，汉族，住所地湖南省怀化市鹤城区迎丰西路。
委托诉讼代理人（特别授权）：洪建军，湖南诚怀律师事务所律师，执业证号：14312200180239939。
被告：怀化市大汉置业有限公司，住所地湖南省怀化市鹤城区迎丰东路星光巷复兴大厦2楼201号，统一社会信用代码：91431200668581845N。
法定代表人：邹明，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：李润奇，湖南人和人（怀化）律师事务所律师，执业证号：14312201520253671。
原告杨禹与被告怀化市大汉置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年5月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告杨禹的委托诉讼代理人洪建军，被告怀化市大汉置业有限公司的委托诉讼代理人李润奇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杨禹向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付逾期交房的违约金80098元；2.判令被告支付原告逾期办理房屋产权登记证书违约金4470元，并立即为原告办理好房屋产权登记证书交付给原告；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2012年6月16日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的大汉龙城兴龙府第13幢1001号房，总价款为446974元，合同约定交房时间为2013年12月31日，且交付时该商品房必须经竣工验收合格并在当地建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》；同时约定逾期交房出卖人按日向买受人支付已付房款万分之二的违约金；出卖人在2015年12月31日前为买受人办理好房屋产权证书。同日，原、被告还签订了一份格式化的《补充协议》，该协议约定双方约定交房后730日内办好房产证和土地使用权证，……若不能按期办好房产证和土地使用权证，甲方按乙方已付房款1%支付违约金。合同签订后，原告如约向被告支付了全部购房款，但被告直至2016年6月14日才取得《竣工验收备案表》，且至今没有为原告办理房屋产权登记证书。故被告已构成逾期交房违约和逾期办理房屋产权登记证书违约，依法应当承担约定的违约责任。逾期交房违约金的起算时间自2014年1月1日起至2016年6月14日止，每日按89.39元的标准支付，共计80098元，逾期办理房屋产权登记证书违约金按已付房款百分之一支付为4470元。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求支持原告的诉请。
被告怀化市大汉置业有限公司辩称：1、原告于2017年5月6日向法院起诉，其主张的2015年5月6日前的逾期交房违约金已经超过两年的诉讼时效，不应当予以支持；2、被告已经履行了合同约定的交房义务，不应当承担逾期交房责任，双方在《补充协议》第三条第三款第三段中约定，房屋分栋验收合格后，原告不得以其他理由拒绝办理房屋接受手续。被告所售房屋于2013年12月31日分栋验收合格，符合约定的交房条件，且被告通知了原告办理房屋交接手续，被告已经履行了合同约定的交房义务，不应当承担逾期交房责任；3、即使认定被告违约，原告请求的违约金过高，2012年之后，国家宏观调控导致房地产市场及金融市场整体萧条，被告在这样的市场环境中，经营面临实际困难。因此按照原告提出的标准计算违约金过高，法院审理过程中应考察被告的履行情况、过错程度，根据公平原则，酌情予以减少违约金数额。综上，请求法院查清事实，依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2012年6月16日，原、被告签订了《商品房买卖合同》，载明被告建设的大汉·龙城兴龙府商品房，预售许可证号为怀房售许字（2012）第0054号。合同约定：原告购买被告的第13幢10层1001号商品房，该商品房地上29层，地下2层，房屋总价款446974元，于2012年6月16日付房款410000元，剩余房款于13栋封顶时付清；被告应在2013年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定将商品房交付给原告使用，交付时商品房必须经竣工验收合格并在建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》；如果被告逾期交房超过60日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金。
同日，原、被告又签订了被告拟定的格式合同《补充协议》，约定：该商品房经主体分栋验收合格，被告即通知原告办理交接手续，验收交接后，双方应当签署商品房交接单；双方约定交房后730日内办好房产证与土地使用权证，原告应积极配合被告办好房产证与土地使用权证，如遇不可抗力因素或原告方原因则顺延，若不能按期办好房产证与土地使用权证，被告按原告已付房款的1%支付违约金。
上述《商品房买卖合同》和《补充协议》签订后，原告于2012年6月16日支付被告购房款410000元，2012年12月27日支付剩余房款36974元，并于2015年10月15日交纳了契税，2017年6月23日交纳了维修基金及办证费用。至本案开庭日，原告尚未从被告处接收房屋，被告亦尚未办理好涉案商品房的产权证书。
另查明，大汉·龙城兴龙府住宅小区13号楼于2013年12月31日工程质量经主体分栋竣工验收合格，2015年1月26日经消防验收合格，2016年6月13日取得《建设工程竣工综合验收备案表》。
上述事实，经公开开庭审理，原、被告当庭举证、质证、辩论，本院确认，有下列证据证实：
1、原告身份证复印件及被告企业登记信息，证实原、被告诉讼主体资格；
2、《商品房买卖合同》及《补充协议》各1份，证实原告于2012年6月16日向被告购买了大汉龙城兴龙府第13幢10层1001号商品房，并约定了房屋价款、交款时间、交房及办理产权证时间、交房条件及逾期交房违约责任等事实；
3、被告与案外人签订的《补充协议》3份，证实原告与被告签订的《补充协议》系被告拟定的格式合同；
4、预收款专用凭据，证实原告已于2012年12月27日缴清购房款的事实；
5、物业专项维修资金专用收据、税收完税证明及收款收据，证实原告已交纳了案涉房屋的契税、维修基金和办证费用的事实；
6、工程质量竣工验收记录、建设工程消防验收意见书及竣工验收备案表，证实大汉龙城兴龙府第13幢房屋于2013年12月31日工程质量经主体分栋竣工验收合格，2015年1月26日经消防验收合格，2016年6月13日取得竣工验收备案审批表的事实；
7、庭审笔录1份，证实本案其他相关事实。
本院认为：原告杨禹与被告怀化市大汉置业有限公司签订的《商品房买卖合同》约定，被告应在2013年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定将商品房交付给原告，交付时商品房必须经竣工验收合格并在建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》。而《补充协议》约定该商品房经主体分栋验收合格，被告即可通知原告办理交接手续，该协议虽对交房条件作出了变更，因案涉商品房所在建筑物为十九层以上的一类高层住宅建筑，根据《中华人民共和国消防法》的相关规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。以上条款属于强制性的禁止性规范，被告怀化市大汉置业有限公司必须遵守，故《补充协议》约定该商品房经主体分栋验收合格的约定条件虽已达到，但商品房交付时还须同时具备法定交房条件。本案被告于2015年1月26日方才通过消防验收，故应承担逾期交房的违约责任，向原告支付违约金，即从约定交房的次日2014年1月1日起计算至2015年1月26日止，共计390天。被告辩称原告请求的逾期交房违约金部分已经超过诉讼时效，不予支持，因本案双方当事人在合同中仅约定了违约金的计算方法，并没有约定违约金的支付期限。对没有支付期限的债务，债权人任何时候都可以主张，只有当债务人明确表示不履行时，才能认定债权人“知道或者应当知道权利受到侵害”，诉讼时效才可依法起算，被告的该项抗辩意见，本院不予支持。关于被告提出约定的违约金过高，请求酌情予以减少的抗辩意见。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”，由于原告在诉讼过程中未提交其实际损失的相关证据，且被告对原告主张的约定违约金予以抗辩，故对约定违约金酌情予以减少，被告按日向原告支付已支付房价款的万分之一的违约金。按此计算，被告应当支付违约金17431.99元{446974元×0.0001/天×390天}。
双方约定的交房时间为2013年12月31日，依据《补充协议》的约定，双方约定交房后730日内办好房产证与土地使用权证，被告至开庭时2017年6月26日仍未办理好涉案商品房的产权证书已经构成违约，应承担相应的违约责任，根据双方的约定，被告应支付违约金为4470元（446974×1%），故原告请求被告支付逾期办理房屋不动产权证的违约金4470元的诉讼请求，本院予以支持。同时，因涉案房产已于2015年1月26日经消防验收合格，2016年6月13日取得《建设工程竣工综合验收备案表》，故本院酌情确定被告在本案判决生效后90日内为原告办理产权登记。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条和第一百一十四条的规定，判决如下：
被告怀化市大汉置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告杨禹支付逾期交房违约金17431.99元；
被告怀化市大汉置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告杨禹支付逾期办证违约金4470元；
被告怀化市大汉置业有限公司于本判决生效之日起九十日内为原告杨禹办理好大汉·龙城兴龙府第13幢10层1001号商品房的产权登记证书；
驳回原告杨禹的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2302元，原告杨禹负担1151元，被告怀化市大汉置业有限公司负担1151元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。
审 判 长 沈 青
人民陪审员 陈方长
人民陪审员 刘华成
二〇一七年九月三十日
代理书记员 向燕勤
附法律条文：《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。