重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2016）渝01民终3340号上诉人（原审原告）：沈姝。委托代理人：童世彬，重庆兴潼律师事务所律师。委托代理人：陈安定，重庆兴潼律师事务所律师。上诉人（原审原告）：黄勇。委托代理人：童世彬，重庆兴潼律师事务所律师。委托代理人：陈安定，重庆兴潼律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆科艺房地产开发有限公司。法定代表人：孙立福，该公司总经理。委托代理人：蓝辉文，北京市中银（重庆）律师事务所律师。委托代理人：刘华山，北京市中银（重庆）律师事务所律师。上诉人沈姝、黄勇与被上诉人重庆科艺房地产开发有限公司（以下简称科艺公司）商品房预售合同纠纷一案，重庆市潼南区人民法院于2015年10月13日作出（2015）潼法民初字第03417号民事判决，沈姝、黄勇对该判决不服，向本院提起上诉。本院于2016年4月25日受理本案后，依法由审判员陈孟琼担任审判长，审判员刘家秀主审，与代理审判员罗太平组成合议庭，于2016年5月23日公开进行了询问。上诉人沈姝、黄勇的委托代理人陈安定，被上诉人科艺公司的委托代理人刘华山到庭参加了询问。本案现已审理终结。沈姝、黄勇一审诉称，2012年7月13日，沈姝、黄勇与科艺公司签订了《重庆市商品房买卖合同》。该合同约定，科艺公司应于2013年4月30日前将竣工验收合格的位于重庆市潼南县房屋交付给沈姝、黄勇。合同签订后，沈姝、黄勇全面履行了自己的义务，而科艺公司未按约定办理房地产权证，已经构成违约。请求人民法院判令科艺公司向沈姝、黄勇支付逾期办理《房地产权证》的违约金共计人民10000元。科艺公司一审辩称，科艺公司按合同约定履行了自己的办证义务，不存在违约行为；即使房屋存在逾期办证，也系地方税收政策调整导致，故不应当由科艺公司承担责任。请求人民法院依法判决。一审法院经审理查明，2012年7月13日，沈姝、黄勇与科艺公司自愿签订了《重庆市商品房买卖合同》。该合同约定:科艺公司将其开发修建的位于重庆市潼南县房屋一套以预售的方式出让给沈姝、黄勇。此外，双方在该合同中还约定：沈姝、黄勇所购房屋的建筑面积为126.42平方米，总成交金额为477564元；付款方式为按揭付款，即于签订合同当日付清首付房款127564，余款350000元由银行按揭。该合同第七条“交房期限及交付条件”约定：“属预售商品房的，甲方（即科艺公司）应当在2013年4月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行竣工验收备案登记的商品房交付乙方（即黄勇、沈姝）使用”。该合同第十三条“关于办理产权登记的约定”载明：“预售商品房的，在本商品房交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：（1）逾期在90日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之零点五的违约金，并于甲方实际提交资料并取得登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金；（2）逾期超过90日后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付款价款百分之零点五向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之零点五的违约金，并于甲方实际提交资料并取得登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。”该合同签订后，沈姝、黄勇按照合同约定先后向科艺公司支付了购房款477564元。科艺公司亦于2013年4月30日前，将沈姝、黄勇所购房屋的钥匙交付给了沈姝、黄勇。2015年7月15日，沈姝、黄勇诉至一审法院，请求如诉称。另查明，2011年6月20日，科艺公司取得了其开发的“科艺·福江名城”17幢楼的《商品房预售许可证》。2012年12月18日，“科艺·福江名城”17号楼工程取得了竣工验收备案登记证。再查明，2014年10月16日，原潼南县地方税务局出具了《关于税收调整影响重庆科艺房地产开发有限公司预售房屋迟延登记办证的情况说明》，该说明载明：“2011年3月17日，潼南县地方税务局、潼南县国土资源和房屋管理局、潼南县财政局联合发文《关于切实加强契税、耕地占用税等房产税收管理工作的通知》，通知明确了房地产开发企业分期、分栋缴清税款后，税务机关开具《契税完税证》、《销售不动产发票》、《潼南县地方税务局房地产销售税收管理证明》到国土房管部门办理房地产权证。该政策执行后，对房地产开发企业的税收管理，起到了积极作用。但也导致部分房地产开发企业办理房屋产权证时，出现延迟现象。因为该政策中增加了《潼南县地方税务局房地产销售税收管理证明》作为办理产权的前置条件。由于房地产项目均存在尾房销售、工程结算时间普遍较长等情况，按税法相关规定，企业所得税和土地增值税的清算工作一般正常情况下，需要3至6个月以上才能完成。这同《重庆市商品房买卖合同》规定的‘实际交付使用之日起60日内，甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单’相冲突。这成为导致重庆科艺房地产开发有限公司不能按《重庆市商品房买卖合同》约定申请办理《房地产权证》的主要原因。”又查明，原重庆市潼南县国土资源和房屋管理局先后向科艺公司出具了两份《潼南县行政服务中心国土房管局服务窗口审批项目受理登记书面回执》。其中，由该单位出具的业务编号为“2267”的受理登记书载明“7、8、9、11、12、13、14A、15、16、17、18、车库共计14栋”受理时间为2014年2月18日；另一份由该单位出具的无业务编号的受理登记书载明的“福江名城2、3期共计14栋”受理时间为2013年5月20日。2015年7月21日，一审法院向重庆市潼南区国土资源和房屋管理局出具函件，对科艺公司于何日提供齐全的办证资料，并取得登记受理单向重庆市潼南区国土资源和房屋管理局进行询问。2015年8月14日，重庆市潼南区国土资源和房屋管理局向一审法院回函，该函件载明：“重庆科艺房地产开发有限公司于2013年5月20日向我局提出‘科艺·福江名城’2、3期共计14幢共计七百余套房屋的登记申请。我局受理登记申请后，对七百余套申请材料遂件审查。审查期间，按照重庆市地房籍信息系统登记新要求，我县推行办证登记全市并网管理，登记前期资料提交和办理程序全面调整变更。2014年2月18日，科艺公司按照重庆市地房籍信息系统登记受理新要求，完成新规定的受理前期网上流程后，重新提交房屋登记申请，我局按新规定在网上进行业务受理后，进行了房地产权属登记。因此，2013年5月科艺公司提出的登记申请符合当时的登记受理条件。以上为我局出具的两份《潼南县行政服务中心国土房管局服务窗口审批项目受理登记书面回执》中载明受理日期不同的原因，无自相矛盾情况。”本案在审理中，沈姝、黄勇与科艺公司双方均认可科艺公司于2013年4月30日将房屋交付给了沈姝、黄勇。上述事实，有沈姝、黄勇与科艺公司陈述、法定代表人身份证明书、营业执照及组织机构代码证、《重庆市商品房买卖合同》、《收据》、《商品房预售许可证》、《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》、《建设工程消防验收意见书》、《建设工程竣工验收备案登记证》、渝地税发【2010】178号文件、渝财税【2010】163号文件、潼南区国土资源和房屋管理局回函、潼地税发【2011】号文件、原潼南县地方税务局《关于税收政策调整影响重庆科艺房地产开发有限公司预售房屋迟延登记办证的情况说明》等证据在卷为凭，并经开庭质证和审查，足以采信。一审法院经审查认为，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护。本案中，沈姝、黄勇与科艺公司签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人自愿订立；双方当事人均具有订立合同的民事权利能力和民事行为能力，以及商品房买卖的真实意思表示；且科艺公司依法取得了《商品房预售许可证》，其与沈姝、黄勇签订的《重庆市商品房买卖合同》中约定的内容亦不违反法律、法规强制性规定，不损害国家、集体、第三人的合法权利。因此，该合同依法成立，合法有效。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，依照双方当事人签订的商品房买卖合同第十三条“关于办理产权登记的约定”，科艺公司应当在符合交房条件后60日内向房地产管理部门提供齐全的办证资料，取得房地产管理部门出具的登记受理单。因“科艺·福江名城”17号楼工程于2012年12月18日取得了竣工验收备案登记证，且沈姝、黄勇与科艺公司双方均认可科艺公司于2013年4月30日将房屋交付给沈姝、黄勇，故科艺公司至迟应当在2013年6月29日前为沈姝、黄勇所购房屋向房地产管理部门提供齐全的办证资料，并取得登记受理单。庭审中，沈姝、黄勇与科艺公司分别向一审法院举示了原潼南县国土资源和房屋管理局出具的两份《潼南县行政服务中心国土房管局服务窗口审批项目受理登记书面回执》，并各自主张以其举示的回执中载明的时间作为科艺公司向房地产管理部门提供齐全的办证资料，取得房地产管理部门出具的登记受理单的时间。一审法院认为，根据原潼南县国土资源和房屋管理局《回函》足以认定科艺公司已于2013年5月20日按当时的登记受理条件向原潼南县国土资源和房屋管理局提供了齐全的办证资料，并取得了登记受理单，按照合同约定完成了办证义务。故此，一审法院对沈姝、黄勇主张要求以2014年2月18日作为科艺公司为沈姝、黄勇办理房地产权证的时间不予以支持。因科艺公司已按照合同约定于2013年6月29日前完成办证义务，不存在逾期办证的违约行为，因此，对沈姝、黄勇要求科艺公司承担逾期办证违约金的诉讼请求一审法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回黄勇、沈姝的诉讼请求。案件受理费50元，减半收取25元，由黄勇、沈姝负担。沈姝、黄勇不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销一审判决并依法改判科艺公司支付违约金5760元。2、本案一、二审诉讼费用由科艺公司负担。主要事实和理由：科艺术公司提交的受理单没有编号，且有“资料待审”字样，国土局的回函与地税局的《情况说明》相矛盾。沈姝、黄勇提交的原重庆市潼南县国土资源和房屋管理局出具的业务编码为“2267”的受理登记书载明，受理时间为2014年2月18日，国土局复函仅反映科艺公司递交了办证申请，但不能证明该公司提交了齐全的办证资料，一审法院根据该局的复函，采信科艺公司提交的原重庆市潼南县国土资源和房屋管理局出具的无业务编码的受理登记书面回执错误。科艺公司答辩称：一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。本院认为，沈姝、黄勇与科艺公司签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有约束力。结合双方当事人在二审中的诉辩主张，本案的争议焦点在于：一审法院认定科艺公司提交齐全的办证资料的时间是否正确。本院对此评述如下：沈姝、黄勇与科艺公司提交的权属登记受理登记书载明的受理时间虽有不同，但原潼南县国土资源和房屋管理局《回函》证实科艺公司于2013年5月20日提出的登记申请符合当时的登记受理条件。沈姝、黄勇向一审法院出具的回执中载明的受理时间是科艺公司按照重庆市地房籍信息系统登记受理新要求，重新向原潼南县国土资源和房屋管理局提交房屋登记申请的时间，因科艺公司已于2013年5月20日按照当时的要求向原潼南县国土资源和房屋管理局提供了齐全的办证资料，完成了办证协助义务。因此，一审法院认定科艺公司提交齐全的办证资料的时间正确。沈姝、黄勇上诉认为一审法院认定科艺公司提交齐全的办证资料的时间错误的理由不充分，本院不予采信。综上所述，沈姝、黄勇的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由沈姝、黄勇负担。本判决为终审判决。审 判 长  陈孟琼审 判 员  刘家秀代理审判员  罗太平二〇一六年五月二十三日书 记 员  喻 瑜