湖北省红安县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂1122民初88号
原告施家平，男，1967年7月3日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，住武汉市新洲区，
委托诉讼代理人王香安，湖北省振兴法律服务所法律工作者，特别授权。
被告潘茂盛，男，1957年8月21日出生，汉族，湖北省红安县人，住红安县，
委托诉讼代理人吴秀杰，湖北朴诚勇毅律师事务所律师，特别授权。
原告施家平与被告潘茂盛追偿权纠纷一案，本院于2017年1月9日受理后，依法由审判员彭荣利独任审判，于2017年2月14日公开开庭进行了审理，原告施家平的委托诉讼代理人王香安、被告潘茂盛及其委托诉讼代理人吴秀杰到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称：2014年7月份，被告潘茂盛分包位于红安县觅儿工业园区金色家园四期还建房屋板块点1-1、1-2栋施工工程，雇请吴光合等人施工，因施工现场存在电线安全隐患，总承包方湖北德安建设工程有限公司下达限期整改通知书由被告签收，但被告仍坚持施工，2014年7月26日8时左右，吴光合在施工中按照潘茂盛的指示搬运钢筋上楼道时，因钢筋触及带电的墙体，导致吴光合被钢筋感应的380伏高压电流击伤，造成吴光合会阴、双下肢大面积烧伤。事故发生后，吴光合先后在武汉市第三医院和红安县人民医院住院治疗79天。原告垫付医疗费78000元。吴光合出院后经鉴定为十级伤残，需后续治疗费用57200元，康复及休息时间为伤后180天，护理期为90天。吴光合后向人民法院提起诉讼，经红安县人民法院审理作出（2015）鄂红安上民初字第00129号民事判决书，判决由被告赔偿吴光合各项损失合计110000元，由湖北德安建设工程有限公司及原告负连带责任。该判决书还确认吴光合在住院期间原告已垫付医疗费78000元。判决生效后，红安县人民法院于2016年1月对原告下达了（2016）鄂1122执16号裁定书划拨原告银行存款114050元，并于同年9月22日下达（2016）鄂1122执16号执行结案通知书。综上所述，原告已代为被告履行了赔偿责任，有权依法向被告追偿，但被告至今至之不理，故请求判令：一、被告潘茂盛偿付原告支付的赔偿款及案件受理费、执行费共计192050元。二、本案诉讼费用由被告承担。
被告潘茂盛辩称，一、电力部门在施工现场，离地1.8米高的高压线未能及时拆除仍保持通电状态，且在湖北德安建筑工程有限公司请示上报后未能及时处理，是导致事故发生原因之一。
二、湖北德安建筑工程有限公司，未能阻止工人施工或强制工人退场，也是导致事故发生原因之一。三、在收到停工令后答辩人要求退场并要求被答辩人计算停工费，但被答辩人继续施工，并指示答辩人慢慢搞、减点人、等整改好后再加人大搞，被答辩人对事故的发生存在过错。另事故发生后，答辩人答应其承担的部份可从其应得的工程款中冲减或扣除，但被答辩人不予采纳，导致诉累，对因此造成的损失应由被答辩人承担。四、吴光合也应承担部份责任。
原告为支持其主张，向本院提交了如下证据:
一、原告身份证复印件一份，拟证明原、被告诉讼主体资格。
二、《（2015）鄂红安上民初字第00129号民事判决书》复印件一份，拟证明：1、2014年7月，被告在分包位于红安县觅儿工业园区金色家园四期还建房屋板块点1-1、1-2栋施工工程，雇请吴光合等人施工，与吴光合等民工建立雇佣关系。2、该工程工地存在电线安全隐患，工程总承包方湖北德安建筑工程有限公司下达停工整改通知书由被告签收后仍坚持施工。3、2014年7月26日8时左右雇员吴光合在施工中因触电致伤，原告垫付医疗费78000元。4、吴光合经治疗、鉴定后向红安县人民法院提起诉讼，红安县人民法院经审理确认原告垫付医疗费78000元，判决被告赔偿吴光合各项损失110000元，湖北德安建筑工程有限公司、原告承担连带责任并连带负担案件受理费。三、《（2016）鄂1122执16号执行通知书》、《（2016）鄂1122执16号执行裁定书》、《（2016）鄂1122执16号执行案件结案通知书》、红安县人民法院出具的金额为4050元诉讼费、执行费票据、吴光合于2016年9月22日在红安县人民法院领取的金额为110000元《领条》各一份。拟证明：1、《（2015）鄂红安上民初字第00129号民事判决书》已发生法律效力。2、原告已履行承担连带责任的义务，前期垫付医疗费78000元、执行中扣划执行标的款110000元及案件受理费2500元、执行费1550元，合计194050元。3、《（2015）鄂红安上民初字第00129号民事判决书》已由原告履行结案，原告依法享有对被告追偿的权利。
被告潘茂盛对以上证据一、二、三项均无异议，本院予以认定。
被告为反驳原告的诉讼请求，向本院提交如下证据：
一、《金色家园四期前期工作报告》一份，拟证明2014年3月11日项目部已就工地安全隐患向湖北德安建筑有限公司和园区领导汇报过，另证明施工现场离裸露电线大约1.8米高。二、《金色家园四期按规划未能开工的情况报告》一份，拟证明因工地存在安全隐患湖北德安建筑有限公司向指挥部提出的请示报告，证明在建项目未能开工的原因，其中有一点，区域内已动工带来了很大的安全隐患。还证明在事故发生前项目部与湖北德安建筑有限公司前后也协调了一个月也向电力公司协调过，并上报给了园区建设指挥部。三、证人杜某1、杜某2、潘某证言各一份，拟证明原告对事故的发生也有重要责任，对造成吴光合的损失要承担相应的赔偿责任。
原告对以上证据一、二、三项不发表质证意见，其认为本案案由为追偿权纠纷，而被告所举证据是为了证明侵权责任纠纷中的相关事实。
本院认为，被告以上证据一、二、三项所要证明的事实与本案没有关联性，故不予采纳。
经庭审对上述证据进行举证、质证，本院审理查明如下事实：
2014年7月，红安县觅儿工业园区金色家园四期房屋板块点1-1、1-2栋还建工程由湖北德安建筑工程有限公司承包后，分包给没有相应施工资质的个人施家平施工，施家平又以包工不包料的承包方式将工程中的泥工、木工、钢筋等工程分包给同样没有相应施工资质的个人潘茂盛施工，潘茂盛承接该工程后雇请吴光合等人务工。2014年7月26日8时左右，吴光合在施工中按照潘茂盛的指示搬运钢筋上楼道时，因钢筋触及带电的墙体，导致吴光合被钢筋感应的380伏高压电流击伤，造成吴光合会阴、双下肢大面积烧伤。事故发生后，吴光合先后在武汉市第三医院和红安县人民医院住院治疗79天，原告垫付了吴光合住院期间的医疗费78000元。2015年8月26日，吴光合向人民法院提起诉讼，经红安县人民法院审理后作出（2015）鄂红安上民初字第00129号民事判决书，判决由潘茂盛赔偿吴光合各项损失合计110000元，并负担诉讼费2500元。由湖北德安建设工程有限公司及施家平负连带责任。该判决书生效后，吴光合申请人民法院强制执行，2016年5月26日，红安县人民法院划拨原告银行存款114050元（包含执行费1550元），并于同年9月22日下达（2016）鄂1122执16号执行结案通知书。
上述事实，有双方陈述及双方提交证据在卷佐证，应予认定。
本院认为，被告潘茂盛与吴光合之间是雇佣与被雇佣关系，因为潘茂盛的侵权行为造成吴光合损害，红安县人民法院判决被告潘茂盛承担吴光合全部赔偿责任，赔偿吴光合经济损失共计110000元（不包含施家平垫付的78000元），湖北德安建筑有限公司、原告施家平是违法分包人，由其承担连带责任。是对受害人权利的保障，承包人和分包人间的内部关系及约定对受害人不必然产生约束力，因此，该赔偿数额的最终赔偿义务人应为被告潘茂盛。原告施家平在该次事故中对应由作为侵权人的被告潘茂盛承担的赔偿款188000元以及诉讼费、执行费4050元履行了赔偿责任，原告就依法取得了向被告追偿的权利，故原告施家平提出要求被告潘茂盛偿付由其垫付的赔偿款以及诉讼费、执行费的主张，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二第、《中华人民共和国侵权责任法》第十四条之规定，判决如下：
被告潘茂盛于本判决生效后十日内一次性偿付原告施家平192050元。
如未按判决书指定的期间给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费4141元，由被告潘茂盛负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向黄冈市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院，上诉人在提交上诉状时应预交上诉案件上诉费4141元，款汇黄冈市中级人民法院立案庭。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
审判员 彭荣利
二〇一七年三月二十日
书记员 韩光辉