浙江省缙云县人民法院民 事 判 决 书（2017）浙1122民初3242号原告（反诉被告）：缙云县同心华庭居都家私广场，住所地：浙江省缙云县五云街道永宁路***号****号****号****号****号。代表人：周兰芬，该个体工商户经营者。委托诉讼代理人：胡建昌，浙江民晖律师事务所律师。被告（反诉原告）：缙云县笋峰茶叶有限公司，住所地：浙江省缙云县仙都街道仙源村梧源111号，统一社会信用代码913311227291327538。被告暨被告缙云县笋峰茶叶有限公司法定代表人：刘晓慧，男，1965年9月23日出生，汉族，农民，住浙江省丽水市缙云县仙都街道鼎湖村笋川20-1号，该公司总经理。原告（反诉被告）缙云县同心华庭居都家私广场（以下简称同心广场）与被告（反诉原告）缙云县笋峰茶叶有限公司（以下简称笋峰公司）、被告刘晓慧买卖合同纠纷两案，本院于2017年8月1日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）同心广场及其委托诉讼代理人胡建昌，被告（反诉原告）被告暨笋峰公司法定代表人刘晓慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告同心广场提起诉讼，请求判令：1、被告笋峰公司、刘晓慧偿付货款85660元及逾期付款违约金10833元；2、笋峰公司、刘晓慧自2015年10月至款付清日止按中国人民银行同期同类贷款利率支付拖欠货款利息（计算至2017年5月的利息为8399.97元）；3、本案律师费由笋峰公司、刘晓慧负担。庭审中，原告放弃第2、3项诉讼请求。事实与理由：2015年7月16日，笋峰公司与同心广场签订家具买卖合同用于坐落缙云县仙都街道××休闲农庄（以下××休闲农庄），约定：一、货物及其数量、总金额等，1、单价1050元/张的1.3米床+床垫160张金额168000元，床头尺寸1.3m×1.05m，床母离地32cm，低屏与床母平，床垫尺寸1.3m×2.0m，款式和材质跟样品一样；2、单价为1150元/张的1.5米床+床垫18张金额20700元，床头尺寸1.5m×1.05m，床母离地32cm，床垫尺寸1.5m×2.0m，款式和材质跟样品一样；3、单价为1350元/张的1.8米床+床垫8张金额为10800元，床头尺寸1.8m×1.05m，床母离地32cm，床垫尺寸1.8m×2.0m，材质跟样品一样；4、单价为130元/个的床头柜132个金额17160元，尺寸50cm×52cm×40cm，一个抽屉，材质跟床一样，合计金额216660元（不含税）；二、付款方式，合同签订后当天内，笋峰公司付给同心广场货款总额的30%定金64998元（笋峰公司违约定金不予返还，同心广场违约定金双倍返还），不开发票；货物成功安装好后，笋峰公司收货后在五天内把货款的60%计129996元付给同心广�；验收后笋峰公司把余款10%21666元于2015年10月10日前付清给同心广场；货款总额中的116660元的发票由同心广场负责，超出由笋峰公司负责；三、交货方式、时间及地点，2015年9月1日前由同心广场送到梧源村；四、家具质保时间为一年，在质保期内因产品质量出现问题，在笋峰公司提出申请后，同心广场在24小时内给予相应免费调换货上门维护；五、同心广场保证向笋峰公司按时、按量、按质量交货，如果不按时交货则向笋峰公司支付5%的违约金，但笋峰公司违约推迟付款或其他事情同样按5%违约金罚款，一切后果自负……同心广场在交货地点交付所有货物并完成安装交付使用。2015年7月16日，笋峰公司付款10000元；2015年7月24日付款30000元；2015年9月26日付款20000元；2015年11月20日付款30000元；2016年3月2日付款15000元；2016年6月3日付款20000元；2016年7月25日付款6000元，共计131000元。2016年8月31日，被告刘晓慧出具欠条给同心广场，载明：今欠同心广场家具款85660元。2016年11月8日笋峰公司付款2000元；2017年5月8日付款5000元；2017年7月付款5000元，共计12000元。根据合同法第六十条、第一百一十四条规定，笋峰公司逾期付款，应当按照约定支付欠付货款并支付违约金。被告笋峰公司、刘晓慧辩称，认可原告同心广场主张的买卖合同、付款、出具欠条的事实，对诉讼请求不予认可。理由是：一、同心广场提供的1.3米床、床垫中有70张质量不合格，笋峰公司不同意验收，付款条件不具备。70张床分别是位于休闲农庄的212、216、218、220、222、226、228、232、236、238、252、268、270、278、302、306、310、316、318、320、326、328、330、332、336、338、352、356、360、362、366、368、370、376、378共35间客房中的各两张床、床垫。这些床普遍存在床母（又称床杠）与靠背连接的螺丝只有两个、床垫吱吱作响、靠背不稳定的问题，部分床的龙骨发生断裂。断裂龙骨中部分由同心广场更换，部分由笋峰公司更换。为防万一，笋峰公司自备龙骨。二、约定交货时间是2015年9月1日，2017年9月18日，同心广场交货，2017年9月30日才完成安装。同心广场逾期送货18天，逾期安装货物，造成笋峰公司休闲农庄试营业期间的客房损失54000元（160元/间×35间×10天＝56000元）。同心广场违反家具买卖合同第三条约定，应按照合同第五条约定支付违约金并赔偿损失。反诉原告笋峰公司提起反诉，请求判令：1、反诉被告同心广场支付违约金10833元；2、同心广场赔偿延期交货造成客房损失54000元；3、同心广场调换存在质量问题的70张床、床垫。事实与理由同本诉。反诉被告同心广场反诉辩称同本诉。本院经审理查明与�告同心广场诉称事实一致。另查明：笋峰公司系一人有限责任公司。2015年9月中旬，笋峰公司休闲农庄铺设地毯。2015年9月18日，同心广场将约定货物送到休闲农庄。2015年9月30日，同心广场安装货物完毕。在使用过程中，床品发生龙骨断裂。质保期内，同心广场曾上门更换龙骨。上述事实有原告（反诉被告）同心广场提供的营业执照复印件、工商登记信息复印件、身份信息复印件、家具买卖合同原件、欠条原件各一份、通话录音九段（光盘一张）、被告（反诉原告）笋峰公司提供的证明、身份证复印件各一份、照片原件六张、售货清单原件一张、本院制作的现场勘验笔录以及原、被告的当庭陈述附卷为证。本院认为：原、被告签订的家具买卖合同系双方真实意思表示，没有违反法律规定，合法有效。出卖人同心广场将货物送至交货地点、安装完�，买受人笋峰公司应当按照约定付清货款。按照合同第二条约定，笋峰公司应当在验收后2015年10月10前付清全部货款。笋峰公司在2015年10月10日前仅支付货款60000元，已构成逾期付款违约，同心广场依据合同第五条约定要求笋峰公司支付违约金10833元、货款73660元，本院予以支持。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任，故被告刘晓慧对笋峰公司上述货款、违约金承担连带责任。笋峰公司超过合同约定的一年质量保修期提出缺少螺丝、床垫作响、靠背摇晃等质量问题，视为认可货物的螺丝、床垫、靠背质量符合约定。质保期内，笋峰公司向同心广场反映龙骨断裂问题，同心广场及时上门更换龙骨。2015年9月30日至今笋峰公司持续使用货物两年多，未提出调换70张床、床垫，现笋峰公司超过质保期要求调换，依�不足，本院不予支持。合同约定交货地点是梧源村，结合货物用于休闲农庄的实际，可视为交货地点为笋峰公司的休闲农庄。考虑到床、床垫、床头柜属于大件家具且双方交易数量较大的情况，买受人笋峰公司应当在约定的交货时间、交货地点提供充足的交货空间、适宜的安装环境以备同心广场及时交货、安装。笋峰公司自认2015年9月中旬铺设休闲农庄地毯，说明在此之前休闲农庄尚不具备交货需要的上述条件。同心广场在9月18日地毯铺设完成后送货，符合交易习惯，同心广场主张延期交付、安装的原因是笋峰公司休闲农庄没有装修完毕，交货、安装条件不具备的抗辩，本院予以采纳。故笋峰公司要求同心广场支付延期交货违约金、赔偿客房损失，依据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条第三款、第一�五十八条、第一百六十一条、《中华人民共和国公司法》第六十三条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告缙云县笋峰茶叶有限公司自本判决生效日支付原告缙云县同心华庭居都家私广场货款73660元、违约金10833元，共计84493元；二、被告刘晓慧对上述款项承担连带责任；三、驳回原告缙云县同心华庭居都家私广场的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告缙云县笋峰茶叶有限公司的反诉请求；案件受理费2212元，由原告缙云县同心华庭居都家私广场负担300元，被告缙云县笋峰茶叶有限公司负担1912元。被告负担的费用限本判决生效日向本院缴纳。反诉案件受理费710元，由反诉原告缙云县笋峰茶叶有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。审 判 长  李少青人民陪审员  郑苏成人民陪审员  丁礼义二〇一七年二月二十日代书 记员  夏静霞附：裁判文书适用法律条文依据《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百五十八条当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第�十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。?*MERGEFORMAT?1?