辽宁省营口市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽08民再102号
再审申请人（原审原告、原审上诉人）赵绪刚，男，汉族，辽宁省庄河市人，住辽宁省庄河市。
委托代理人王军，系辽宁科融律师事务所律师。
被申请人（原审被告、原审被上诉人）王金良，男，汉族，辽宁省盖州市人。
被申请人（原审被告、原审被上诉人）尹祖家，男，汉族，辽宁省庄河市人。
被申请人（原审被告）营口北海新区管理委员会，地址：营口市滨海路大清河南支流桥北路东。
法定代表人冷辉，系主任。
委托代理人�涛，系该管委会工作人员。
再审申请人赵绪刚与被申请人王金良、尹祖家、营口北海新区管理委员会建设工程施工合同纠纷一案，辽宁省盖州市人民法院于2015年1月26日作出（2014）盖民二初字第3157号民事判决，判后，赵绪刚不服上诉至本院。本院于2015年12月15日作出（2015）营民一终字第01731号民事判决。判决生效后，赵绪刚仍不服，向本院申请再审。本院于2016年9月1日作出（2016）辽08民申171号民事裁定提起再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人赵绪刚及其委托代理人王军、被上诉人王金良、营口北海新区管理委员会委托代理人金涛到庭参加诉讼。尹祖家依法经传票传唤未出庭，缺席审理。本案现已审理终结。
盖州市人民法院（2014）盖民二初字第3157号民事判决认定的基本事实是，2011年11月12日，原告寇福胜、赵绪刚、被�尹祖家作为乙方，与甲方被告王金良、刘忠财签订《工程分包协议书》，协议约定：甲方承担营口北海新区公共租赁租房项目小区10#、13#部分项目转包给乙方承建，建筑承包面积约38309平方米（结算则按图纸面积为准），按建筑面积每平方米290元；承包工程项目有模板、钢筋、混凝土、脚手架、砌筑、室内外粉饰工程，其余一切按图施工；付款及付款方式，各种工程所承包的实际价和实际完成的工程量给付80%，主框按每栋每层拨付98000元，每6层拨一次588000元，主体砌砖完毕把主框全完工的20%给付乙方，抹灰工程、室内外装修工程按图纸施工，每10层拨一次，分三次拨款，每次按形象进度的80%拨付，最后工程完工质检站验收合格后一个月内给付乙方20%预留款，保修金一年以后返回乙方。2011年12月1日，原告赵绪刚作为乙方与被告尹祖家签订《工程分包协�书》，约定：甲方（被告尹祖家）承包营口北海新区公共租赁房项目小区10#、13#楼部分项目转包给乙方（原告）承建，建筑承包面积38309㎡，承包单价建筑面积每平方米50元（基础部分甲方原因造成半路停工按每平方米5元计算）；承包项目钢筋；付款及付款方式，按所承包的实际价格和实际完成工程量给付80%，每六层拨款一次，主体砌筑完毕付钢筋实际总造价全部的95%。2012年6月15日，被告尹祖家又将承包营口北海新区公共租赁房项目小区23#、24#、25#楼项目钢筋部分转包给原告赵绪刚承建，并签订《工程分包协议书》，约定承包面积64068㎡（结算按图纸为准），承包单价为建筑面积每平方米50元。（基础部分甲方原因造成半路停工按美平方米5元计算）之后，原告组织工人进行施工。2014年6月25日，原告与被告尹祖家进行工程核算，核算内容为：北海公租房B区10#�13#、23#、24#、25#楼钢筋工程总面积82200平方米，每平方米单价50元，合计411万元，另加24#、25#追加工程量10万（基础部分），总计421万元，到2012年底已付现金加抵房332.5万元，尾欠88.5万元。2014年7月17日，被告王金良在情况说明中写明：王金良尚欠赵绪刚北海公租房10#、13#、23#楼钢筋班组人工费10万元，8月17日之前付清。2014年8月1日，尹祖家给付原告15万元工程款，尚欠73.5万元未付。
该判决认为，被告王金良、尹祖家与原告均签订《工程分包协议书》，被告王金良将工程转包给被告尹祖家，被告尹祖家承包后又将工程转包给原告赵绪刚，证明双方之间存在建设工程施工合同关系。根据被告王金良为原告出具的情况说明，证明被告王金良欠原告10#、13#、23#楼人工费10万元，故被告王金良应给付原告该笔工程款。被告尹祖家与原告之间已进行结算，被告尹祖家应依据欠据给付原告工程款，但应扣除由被告王金良应给付原告的10万元部分。因三被告之间尚未结算的工程款价款不清，且现有证据不能证明被告王金良除10万元欠款外尚欠原告余下的工程价款，以及营口北海新区管理委员会尚欠原告工程款的诉讼请求，故原告要求被告王金良、被告营口北海新区管理委员会承担连带责任支付工程款，缺乏事实及法律依据，法院不予支持。据此判决：一、被告王金良于判决生效后十日内给付原告赵绪刚工程款人民币10万元；二、被告尹祖家于判决生效后十日内给付原告赵绪刚工程款人民币63.5万元；三、驳回原告赵绪刚的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11150.00元，其他诉讼费用80.00元，合计11230.00元，由被告尹祖家负担。
判后，上诉人赵绪刚上诉至本院。本院二审经审理查明的事实与原审认定的事实一致。
本院（2015）营民一终字第01731号民事判决认为,上诉人赵绪刚无建设工程的资质，其与王金良、尹祖家签订的《工程分包协议书》均为无效合同。作为实际施工人，请求参照合同约定支付工程价款应予支持。上诉人未提供证据。证明被上诉人营口北海新区管理委员会为涉案工程的发包人及欠付工程款，故上诉人要求其承担连带责任，本院不予支持。上诉人请求被上诉人王金良承担连带责任无法律依据。原审法院认定王金良尚欠赵绪刚北海公租房10#、13#、23#楼钢筋班组人工费10万元，而判决王金良于判决生效后十日内给付原告尹租家工程款人民币10万元显系错误，应予纠正。原审法院适用法律错误，应予纠正。据此判决：一、维持辽宁省盖州市人�法院（2014）盖民二初字第3157号民事判决第二、三项；
二、撤销辽宁省盖州市人民法院（2014）盖民二初字第3157号民事判决第一项。
三、被上诉人王金良于本判决生效之日起十日内给付上诉人赵绪刚工程款人民币10万元。
一审案件受理费11150.00元，其他诉讼费用80.00元，合计11230.00元，由被上诉人尹祖家负担9702元，由上诉人赵绪刚负担1528元。二审案件受理费11150元，由上诉人赵绪刚负担。
该判决生效后，赵绪刚不服向本院申请再审。
再审申请人赵绪刚再审请求：撤销本院原审判决，改判由被申请人王金良承担给付工程款的连带责任。
被申请人王金良辩称：申请人剩余工程未完工，我按阶段拨款全部到位，不欠尹祖家工程付款。
被申请人北海新区管委会辩称：1、答辩人完全按照双方合同约定的工�款支付方式进行付款；2、由于该工程项目停工，工程造价需要审计确认，待审计部门审计结束后支付余下工程款，不存在拖欠工程款，不存在怠于结算或隐瞒结算事实；3、答辩人已经将工程价款按合同约定支付给承包人，不应再承担对实际施工人支付价款的责任。
再审查明的基本事实与原一、二审认定的基本事实一致。
又查，2014年7月16日王金良与赵绪刚签订结算协议：北海新区公租房B区10#、13#、23#、24#、25#钢筋人工费均由王金良承包，全部发包给赵绪刚（钢筋人工费）。共计完成主体80900平方米。现进行工程结算，达成如下协议，保证共同遵守，永无反悔。扣除已付工程款328万元（包括抵房），王金良再支付42万元（欠条不含在内）给赵绪刚后，王金良与赵绪刚合同终止，双方再无债权债务纠纷，两不相欠。任何一方也不得向政府相关部门�求支付工人工资等。该协议双方签字后生效。双方都保证不拖欠任何农民工工资。如有违反，愿承担恶意欠薪的法律责任。……。甲方负责保证配合上述各项项目部支付人工费。如各项目部不知付或支付款不足，由甲方承担支付补足义务。甲方保证建设单位只要支付B区10#、13#、23#、24#、25#工程款，先行支付所拖欠人工费。如上述各项目部不欠甲方工程款时，甲方仍需承担还款责任。王金良签字并按手印。
另，2011年11月12日甲方王金良、刘忠财与乙方尹祖家、寇福胜、赵绪刚签订工程分包协议书中标明：如2012年开工后甲方违约，则按200%负责。
原一审庭审笔录记载：法庭询问尹祖家，北海管委会和王金良结算过没有？尹祖家答：有，具体24#、25#按照每平米建筑300元，我们应该拿210元，现在仅仅拿到184元。23#应付670元，王金良应付210，现在也仅�付到184元。
本院认为，2014年7月16日王金良与赵绪刚签订的《结算协议》中，王金良自认北海新区公租房B区10#、13#、23#、24#、25#钢筋人工费均由王金良承包，全部发包给赵绪刚。扣除已付工程款328万元（包括抵房），王金良再支付42万元给赵绪刚后，王金良与赵绪刚合同终止，双方再无债权债务纠纷，两不相欠。虽然该《结算协议》是王金良单方签字出具的，未经再审申请人赵绪刚签字同意并未生效，但能够证明王金良已经书面确认赵绪刚钢筋人工费共计完成主体80900平方米”的工程量。赵绪刚实际完成的工程量为“寇福胜的工程量70941平方米+赵绪刚多干一栋24#楼11276.12平方米（有王金良派驻工地代表曲立家签字）=82217平方米。且被申请人尹祖家庭审中陈述王金良工程拨款未到位。根据法律规定，实际施工人请求支付工程价款的，由转包人、分包人承�给付责任。发包人只在欠付转包人、分包人工程价款的范围内对实际施工人承担给付责任。发包人与转包人、分包人怠于结算或隐瞒结算事实的，由转包人、分包人与发包人共同对实际施工人承担工程价款的给付责任。王金良为转包人，且王金良在《结算协议》中自认王金良应再支付42万元（欠条不含在内）给赵绪刚，2014年7月17日又给赵绪刚出具了一份10万元的欠条，故王金良应承担给付赵绪刚10万元的给付责任，及在42万元范围内对尹祖家所欠赵绪刚的工程款承担连带责任。鉴于北海新区管委会提出由于工程项目停工，工程造价需要审计确认，待审计部门审计结束后支付余下工程款，及再审申请人赵绪刚只主张本案由被申请人王金良承担给付工程款的连带责任，未请求北海新区管委会承担责任，亦未提供证据证明北海新区管委会虽为涉案工程的发包人及欠付工程款，被申请人北海新区管委会责任本案不论。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（三）项之规定，判决如下：
一、撤销盖州市人民法院盖民二初字第3157号民事判决、本院（2015）营民一终字第01731号民事判决；
二、改判被申请人尹祖家于判决生效后一个月内给付再审申请人赵绪刚工程款人民币63.5万元；
三、被申请人王金良在尹祖家所欠赵绪刚工程款42万元范围内承担连带给付责任；
四、被申请人王金良于本判决生效之日起一个月内给付再审申请人赵绪刚工程款人民币10万元。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费11150.00元，其他诉讼费用80.00元，二审案件受理费11150.00元，合计22380.00元，由被申请人尹祖家负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 孟宪云
审 判 员 崔 琦
代理审判员 王 仁
二〇一六年十一月二日
书 记 员 赵 宝