广东省云浮市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤53民终1362号
上诉人（原审原告）：何圆莉，女，1985年9月3日出生，汉族，住广东省罗定市。
委托诉讼代理人：沈小杰，男，汉族，1975年9月15日出生，现住广东省罗定市。
被上诉人（原审被告）：罗定市龙宇置业发展有限公司，住所地：广东省罗定市迎宾路国道324线旁（即罗定市农村信用合作社大厦旁边）。
法定代表人：陈灿光，该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈波，男，汉族，1973年2月24日出生，住广东省罗定市。
委托诉讼代理人：阮永成，男，汉族，1978年6月18日出生，住广东省肇庆市端州区，系该公司员工。
上诉人何圆莉因与被上诉人罗定市龙宇置业发展有限公司（下称“罗定龙宇公司”）商品房销售合同纠纷一案，不服罗定市人民法院（2016）粤5381民初2993号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月22日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人何圆莉的委托诉讼代理人沈小杰、被上诉人罗定龙宇公司的委托诉讼代理人陈波、阮永成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人何圆莉上诉请求：一、撤销罗定市人民法院（2016）粤5381民初2993号民事判决；二、改判被上诉人支付逾期交楼违约金50156元（以总房价为本金按每日万分之五自2014年8月1日起计至2015�1月20日止）。事实和理由：一、原审判决认定被上诉人交付的房屋符合约定和法定条件错误。依照《中华人民共和国消防法》、最高人民法院、广东省高级人民法院等文件规定，被上诉人交付的房屋只进行了建设、监理、施工、勘察、设计等相关单位验收，而没有进行消防验收，并取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，不符合商品房交付使用的法定条件。本案的涉案房屋至2015年1月23日才取得通过消防、规划等验收后建设部门出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，原审判决对此不予认定显属错误。二、原审判决认定上诉人已超过诉讼时效错误。被上诉人于2015年1月23日才取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，此时才符合商品房交付使用的条件，上诉人的诉讼时效应当从此日起计算二年至2017年1月24�届满，上诉人于2016年12月12日提起本案诉讼，并没有超出上述诉讼时效期限。三、上诉人请求的违约金符合法律规定的范围，不存在过高的情形。
被上诉人罗定龙宇公司辩称，一、《中华人民共和国消防法》是管理性法律规范，不属于效力性法律规范。被上诉人与上诉人在商品房买卖合同中约定以验收合格为商品房的交付条件，而没有约定消防验收合格作为商品房交付的条件，被上诉人与上诉人该约定不因《中华人民共和国消防法》的管理性规定而无效，被上诉人与上诉人约定的商品房交付条件是有效约定，双方均应予以遵守。二、在上诉人已经收楼的情况下，上诉人收楼之日是计算逾期办证违约金的起算日，即此日是逾期交楼违约金计算截止之日。按此计算，上诉人主张逾期交楼违约金的诉讼时效已经超过法定诉讼时效期限。三、上诉人主张的逾期交�违约金过高，应根据合同法的规定结合房屋面积、租金水平计算其损失后予以调整。经有资质的评估机构评估，该地段同类房屋2013年至2017年期间租金水平为每月每平方米8元至10.35元不等。
何圆莉向一审法院起诉请求：1、罗定龙宇公司30天内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案；2、罗定龙宇公司在30天内代何圆莉办理房地产权证；3、罗定龙宇公司向何圆莉支付逾期办理房屋所有权证违约金5798.48元；4、罗定龙宇公司向何圆莉支付逾期交房违约金50156元（从2014年8月1日至2015年1月20日共173天）；5、罗定龙宇公司承担本案诉讼费用。
一审法院认定事实：2013年6月19日，何圆莉作为买受人与作为出卖人的罗定龙宇公司签订《广东省商品房买卖合同》。该合同约定：买受人向出卖人购买罗定市阳光美域商住小区2号楼X单元XXX号预售商�房作为住宅；该商品房按套出售，按套内建筑面积计算总价为579848元，买受人于2013年6月19日前交付首期购房款174848元，余款405000元在签订合同七天内在出卖人指定银行办理按揭贷款手续交付；出卖人于2014年7月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定将经验收合格并符合合同约定的商品房交付给买受人使用，但遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起30日内告知买受人，出卖人可据实予以延期；出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期不超过60日的，自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行，逾期超过60日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付交付房价款万分之五的违约金；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续；双方进行验收交接时，出卖人应当出示合同约定经验收合格的证明文件，并签署房屋交接单；所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，买受人在出卖人发出交楼入伙通知书之日起20天内（或在此时间内由于买受人的联系方式不详或有变更，而又没有及时准确通知出卖人的）尚未前来办理房屋交接等事项，视为买受人已接收该房屋�由此引起的一切责任由买受人负责。合同签订后，何圆莉依约向罗定龙宇公司支付了全部购房款579848元、房屋契税款8697.72元、办证费2700元，物业维修基金3749元、律师见证费300元。2014年7月25日，罗定龙宇公司与监理单位广东中山建设监理咨询有限公司、勘察单位广州地质勘察基础工程公司、设计单位广东粤建设计研究院有限公司、施工单位广东开平二建集团股份有限公司共同对涉案房屋工程进行了工程竣工验收，出具《建筑工程竣工验收报告》，一致确认涉案房屋的建筑工程质量达到验收标准合格要求，认定为质量合格。2014年9月25日，罗定龙宇公司向何圆莉发出《收楼通知书》，通知何圆莉在2014年10月1日至15日期间办理收楼手续。2014年11月23日，何圆莉办理完结收楼手续。
一审法院认为，本案是商品房销售合同纠纷。何圆莉与罗定龙宇公司签订的《广东省商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，其内容没有违反法律法规的禁止性规定，双方由此设立的商品房买卖合同关系合法有效。关于涉案商品房的交付使用条件是否成就问题。双方在商品房买卖合同中约定涉案商品房经验收合格为交付条件，交付时出卖人应当出示合同约定的证明文件，并签署房屋交接单。同时约定所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，如出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。依照国务院于2000年1月30日施行的《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收合格后可以交付使用。罗定龙宇公司于2014年7月25日组织建设、监理、施工、勘察、设计相关单位对涉案工程竣工验收合格，已�到合同约定的交付条件。何圆莉认为罗定龙宇公司交付的商品房没有依照《中华人民共和国消防法》第十三条的规定进行消防验收，未符合法定交付使用条件。因《中华人民共和国消防法》第十三条是管理性规定，不属于《中华人民共和国合同法》所规定的效力性强制规定，不能据此认定双方合同约定的交楼条件无效。因此，罗定龙宇公司出卖的商品房竣工验收合格后已符合交楼条件，对罗定龙宇公司履行了交楼义务的事实予以确认。关于罗定龙宇公司是否存在逾期办理案涉商品房权属证书的违约行为的问题。罗定龙宇公司于2013年6月19日已收取何圆莉支付的房屋契税款8697.72元、办证费2700元等费用，以该行为表示接受何圆莉要求其代为申办房地产权证的委托，但罗定龙宇公司并未为何圆莉缴交办证的相关费用。至2016年5月17日，经何圆莉要求，罗定龙宇公司才退回�述支付的费用，由何圆莉缴交购买商品房的契税8697.72元，并将完税凭证交回罗定龙宇公司，故双方的委托关系没有因此解除。罗定龙宇公司书面通知何圆莉于2014年10月1日至15日期间办理收楼手续，根据合同第十一条逾期未办理房屋交接手续则视为已接收该房屋的约定，本案房屋的交付时间应为2014年10月15日。至今，罗定龙宇公司没有证据证实其按合同约定在商品房交付使用后520日内将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案，造成何圆莉未能在规定的期限内取得房地产权属证书，故罗定龙宇公司的行为已构成违约，导致何圆莉至今未能办理权属证书的责任在于罗定龙宇公司。根据合同第十五条约定，罗定龙宇公司应按已付房价款的1%支付逾期办证违约金共5798.48元（579848元×1%）给何圆莉。关于何圆莉的起诉是否超过法定诉讼时效问题。对于请求逾�交楼违约金的诉讼时效。根据双方商品房买卖合同约定，罗定龙宇公司应于2014年7月31日将商品房交付给何圆莉使用。何圆莉未能在合同约定的期限内接收到罗定龙宇公司交付使用的商品房，自逾期之日即2014年8月1日就应当知道其权利被侵害，依照法律规定本案的诉讼时效应当自此日起计算二年，即至2016年8月1日诉讼时效期满，何圆莉于2016年12月12日提起本案诉讼已超过法律规定的二年诉讼时效期间。罗定龙宇公司主张何圆莉请求逾期交楼违约金的诉讼请求已超过诉讼时效的抗辩，理由成立。对于请求逾期办证违约金的诉讼时效。合同约定罗定龙宇公司应当在商品房交付使用后520日内，将办理权属登记需要由其提供的资料报产权登记机关备案，否则应支付违约金给何圆莉。涉案商品房于2014年10月15日交付使用，罗定龙宇公司应在2016年3月18日前向产权登记机关递交相�材料，本案诉讼时效应从2016年3月18日起算，何圆莉于2016年12月12日诉至一审法院，没有超过诉讼时效。罗定龙宇公司提出关于逾期办证违约金已超过诉讼时效的抗辩，理由不成立。综上，涉案商品房于2014年10月15日交付何圆莉使用，至今已超过双方约定的520日，根据《广东省商品房买卖合同》第十五条约定，何圆莉要求罗定龙宇公司将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案并办理房屋权属证书以及要求罗定龙宇公司支付违约金5798.48元的诉讼请求，合法有据，予以支持。何圆莉要求罗定龙宇公司支付逾期交楼违约金的诉讼请求，已超过诉讼时效，依法予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十九条的规定，判决：一、罗定龙宇公司于本判决发生法律效力之日起三十日内协助何圆莉办理罗定市附城街道新城区迎宾路阳光美域商住小区第2号楼A单元3303号房的房屋权属证书。二、罗定龙宇公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期办证违约金5798.48元给何圆莉。三、驳回何圆莉的其他诉讼请求。案件受理费599元，由何圆莉负担574元，由罗定龙宇公司负担25元。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据：被上诉人提供罗定市悦辉价格评估有限公司出具的罗悦估字[2017]12001号《评估报告书》，拟证实涉案房屋所在地段同类房屋2013年至2017年的每月租金为每平方米8元至10.35元不等，并以此证实合同约定的违约金过高。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：一审查明的事实清楚，本院予以确认。另查明，上诉人与被上诉人签订的《广东省商品房买卖合同》中约定：被上诉人应当在商品房交付使用后520日内将办理权属登记需由被上诉人提供的资料报产权登记机关备案；如被上诉人的责任，上诉人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，上诉人不退房时被上诉人按已付房价款的1%向上诉人支付违约金；上诉人须交清所有款项，办妥相关手续后，被上诉人方可代上诉人办理房地产权证。2015年1月21日，涉案房屋建设工程消防验收合格。2015年1月23日，被上诉人取得罗定市城乡建设局出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，涉案房屋建筑工程经建设、勘察、设计、施工、监理、消防等相关单位竣工验收合格。2016年12月12�，上诉人提起本案诉讼。
本院认为，上诉人与被上诉人签订的《广东省商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，没有违反法律、行政法规禁止性规定，合法有效，对合同双方均具法律拘束力。根据双方商品房买卖合同约定，被上诉人应当在商品房交付上诉人使用后520日内将办理权属登记需由被上诉人提供的资料报产权登记机关备案以便办理商品房的权属证书，被上诉人未能依照该约定期限履行提供资料给登记机关备案的行为已构成违约，根据合同约定被上诉人应当按照上诉人已付房价款579848元的1%支付逾期办证违约金5798.48元给上诉人。上诉人请求被上诉人支付逾期办证违约金的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。根据合同约定，被上诉人应当于2014年7月31日前将验收合格的商品房交付给上诉人使用。被上诉人逾期未能将验收合格的商品房交付给上�人使用，已构成违约，上诉人因此可以依据合同约定向被上诉人主张承担支付逾期交房违约金的违约责任。自被上诉人逾期交付商品房之日，上诉人就应当知道权利被侵害，即依照法律规定上诉人主张被上诉人承担支付逾期交房违约金的违约责任的诉讼时效从逾期之日起计算。因双方在合同中约定逾期交房违约金按日计算，即该逾期交房违约金属于继续性债权，其诉讼时效应当从其发生之次日起每日分别计算。逾期交楼违约金的计付终止之日，应为逾期交楼违约事实消灭之日，即被上诉人交付商品房给上诉人之日。本案中，被上诉人经竣工验收合格后依据合同约定于2014年9月25日通知上诉人于2014年10月1日至15日内办理收楼手续。上诉人在被上诉人通知时间内没有到被上诉人处办理收楼手续，根据双方合同约定，视为上诉人已经接收房屋，即被上诉人逾期交楼的违约�实至通知上诉人办理收楼手续开始之日消灭，换言之，上诉人主张的逾期交楼违约金计至2014年10月1日截止。也就是说，最后一日的逾期交楼违约金的诉讼时效自2014年10月2日起计算二年，至2016年10月2日止。上诉人于2016年12月12日提起本案诉讼，已经超过上述诉讼时效期间，故对其请求支付逾期交楼违约金的诉讼请求依法应当予以驳回。上诉人上诉称被上诉人交付使用的商品房至2015年1月23日才取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，此时商品房才符合交付使用的条件，商品房此日前仅经工程竣工验收合格尚未达到交付条件，上诉人的诉讼时效应当从被上诉人取得备案表即符合交付条件之次日起计算二年，即上诉人的诉讼时效至2017年1月24日届满，上诉人于2016年12月12日提起诉讼尚未超过上述诉讼时效期间。根据国务院《建设工程质量管理条例》的�定和双方商品房买卖合同的约定，被上诉人交付的商品房经竣工验收合格即经建设、勘察、设计、施工、监理单位竣工验收合格后就可以进行交付。根据商品房买卖合同约定，上诉人在被上诉人通知收楼的期限内不办理商品房接收手续，就视为上诉人已经接收商品房，即被上诉人已将房屋交付给上诉人。上诉人在视为接收商品房行为发生效力之后又以商品房未经消防验收不具备交付条件为由主张被上诉人未交付商品房，并主张被上诉人承担逾期交房违约责任，应不予支持。被上诉人通知上诉人收楼开始之日即被上诉人交付商品房之日，也即被上诉人逾期交房终结之日，上诉人主张被上诉人支付逾期交房违约金的诉讼时效最后起算之日应从逾期交房终结之日起计算。上诉人以被上诉人交付的商品房取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》之日起计算逾期交房违约金的诉讼时效，理据不足，本院不予采纳。
综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1054元，由上诉人何圆莉负担。
本判决为终审判决。
审判长 邓建勇
审判员 梁润棠
审判员 李艳徽
二〇一八年二月八日
书记员 刘水连
梁燕燕