江苏省苏州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）苏中商终字第01537号
上诉人（原审被告）宝钢苏冶重工有限公司，住所地苏州高新区浒关镇永安路122号。
法定代表人王琦，该公司总经理。
委托代理人吕义然，江苏杜宏律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）扬州冶金机械有限公司，住所地扬州市江阳东路205号。
法定代表人朱志红，该公司执行董事。
委托代理人许建明，该公司员工。
委托代理人王建，江苏擎天柱律师事务所律师。
上诉人宝钢苏冶重工有限公司（以下简称宝钢公司）因与被上诉人扬州冶金机械有限公司（以下简称冶金公司）买卖合同纠纷一案，不服苏州市虎丘区人民法院（2015）虎商初字第00577号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年9月24日立案受理，并依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
冶金公司一审诉称：其与宝钢公司于2008年1月5日签订《不锈钢冷轧工程冷带退火酸洗机组炉子段设备合作制造设备供货合同》，合同总价款为5778500元。合同签订后，冶金公司按约完成了该合同项下的设备制造，并于2008年11月前经宝钢公司到冶金公司验收后，宝钢公司自行将设备运送至宝山钢铁股份有限公司不锈钢分公司。同年11月27日，冶金公司向宝钢公司开具增值税发票5张合计5778500元。宝钢公司此后陆续付款，至2013年尚欠冶金公司1333875元。2013年3月26日，冶金公司请律师发函与宝钢公司联系，宝钢公司又陆续付款，至2014年2月尚欠冶金公司493875元，此后再未付款。冶金公司于2015年1月9日再次发函向宝钢公司催款，至今未果。特诉至法院，请求判令：1、宝钢公司给付货款493875元和逾期利息（起诉日至判决生效履行期届满之日按银行法定利率计算）；2、宝钢公司承担本案诉讼费。
宝钢公司一审辩称，货款493875元的付款条件不成就：1、合同约定设备尾款的支付条件是在设备功能考核合格后并由冶金公司开具收据2个月后支付，冶金公司既未提供验收合格的材料，亦未向宝钢公司提供收据；2、冶金公司存在延期交货的情形，合同约定的交货时间是2008年6月1日，根据冶金公司在诉状中的陈述，其交货时间应晚于2008年11月，已经构成违约；3、因本金的付款条件未达到，故逾期利息无法计算。
原审法院经审理查明：
2008年1月5日，宝钢集团苏州冶金机械厂（合同甲方）与扬州冶金机械有限公司（合同乙方）签订《不锈钢冷轧工程冷带退火酸洗机组炉子段设备合作制造设备供货合同》一份，明确宝钢股份有限公司不锈钢分公司与Sundwig签订的《宝钢股份有限公司不锈钢分公司冷带退火酸洗机组项目设备合同》（合同号为07DESHY32C8910009A2）为该合同的主合同。该合同1.4约定除主合同及协议书中规定外，乙方须在设备第一批交货前二个月向甲方提供一套完整的合作制造设备图，在最后一批设备交货时提供一套完整的制造图（审重用），项目投产时提供甲方二套竣工图（全套制造图）和光盘一份。合同4.1“本合同价格”部分载明“合同货物总价款（含税）为577.8500万元”；合同4.3“支付”部分约定了款项支付，其中4.3.5载明“设备尾款2为合同总价的10%，计人民币57.782万元。在合作产品机械保证期满、设备质量无异议后，甲方在收到乙方开具的收据后2个月内支付。”合同4.6约定了甲方有权不予付款的情形，其中第（6）项约定的内容为“未经甲方同意，乙方擅自提前或推迟交货时”。
2008年11月前后，冶金公司将合同约定的机器设备交付给宝钢公司。2008年12月1日，冶金公司将设备有关竣工图、检验资料、蓝图、重量统计表等资料交付给宝钢公司。同日，宝钢公司签收冶金公司开具的号码为00144901、00144902、00144903、00144904、00144905的江苏增值税发票5份，金额共计5778500元。后宝钢公司陆续支付货款5284625元，尚欠冶金公司493875元。
一审另查明，宝钢集团苏州冶金机械厂于2011年3月1日变更企业名称为宝钢苏冶重工有限公司。
原审法院认为：冶金公司与宝钢公司之间订立的买卖合同为双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规有关强制性规定，系合法有效，双方均应按约履行。
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中冶金公司主张合同剩余货款的依据是双方签订的《不锈钢冷轧工程冷带退火酸洗机组炉子段设备合作制造设备供货合同》及相关交付标的物的证据，对其诉讼请求已完成了举证义务。宝钢公司抗辩付款条件不成立，应当就此承担举证责任，提供付款条件不成立的法定或约定依据。庭审中双方均确认无法提供宝钢股份不锈钢分公司与Sundwig签订的《宝钢股份有限公司不锈钢分公司冷带退火酸洗机组项目设备合同》，负有举证责任的宝钢公司应承担由此带来的不利后果。（一）关于宝钢公司主张的冶金公司未交付考核合格材料的问题。经审查，双方签订的《不锈钢冷轧工程冷带退火酸洗机组炉子段设备合作制造设备供货合同》并不无直接、明确的质量保证期约定。根据《中华人民共和国合同法》第一百五十八条第二款的规定，当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定。合同标的物已于2008年交付，但宝钢公司并无证据证明在标的物交付后曾就质量问题提出过异议，故可以推定冶金公司交付的标的物在功能考核方面并无问题。（二）关于宝钢公司主张的冶金公司未交付收据的问题。根据文义解释及交易习惯，收据的主要作用是确认相对方已收到货款，一方开具收据的义务需同对方的付款义务同时履行或后于付款义务履行。同时，确认收到货款并不一定必须采取收据的形式，宝钢公司保留付款凭证等都可以起到类似的作用。本案中宝钢公司尚未全额付款，冶金公司方已足额开出了增值税发票，履行了财务上必要的配合义务，故宝钢公司无权要求冶金公司先行交付货款收据。另，宝钢公司认为收据主要作用是表明请款的意思表示，冶金公司分别于2013年3月26日、2015年1月9日发出的律师函同样可以认定冶金公司有要求宝钢公司付款的意思表示。（三）关于宝钢公司主张的冶金公司延迟交付的问题。首先，根据《不锈钢冷轧工程冷带退火酸洗机组炉子段设备合作制造设备供货合同》4.3.5条的约定，合同的最后一期尾款为合同总价的10%，计577850元，而宝钢公司未支付尾款为493875元，实际已少于合同约定的最后一期尾款。其次，冶金公司主张已经按时制造完成设备，系宝钢公司原因未能按时发运交付，而宝钢公司无证据证明其在支付货款过程中就延迟交付问题提出过异议，故现有证据无法证明冶金公司有擅自推迟交货的情形，对宝钢公司的该项抗辩主张法院不予支持。
综上，宝钢公司拖欠冶金公司货款未付，应承担相应的违约责任，冶金公司要求宝钢公司自起诉之日起支付未付货款按银行同期同档贷款利率承担逾期利息，合法有据，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条第四项、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十八条第二款、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条的规定，判决：宝钢苏冶重工有限公司应于判决生效之日起十日内向扬州冶金机械有限公司支付货款493875元及相应的利息损失（以493875元为基数，按照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率，从2015年4月16日起算至判决确定的履行之日止）。案件受理费8708元，减半收取4354元，由宝钢苏冶重工有限公司公司负担。
宝钢公司不服原审判决，向本院提起上诉认为：1、合同约定的交货期为2008年6月1日，但冶金公司实际交货期为2008年11月，冶金公司无证据证明其推迟交货系宝钢公司原因所致，根据合同约定，冶金公司擅自提前或推迟交货，宝钢公司有权不予付款。2、合同约定总价10%的尾款支付条件是产品机械保证期满、设备质量无异议，宝钢公司收到冶金公司开具的收据后2个月内支付。原审法院在未查明质量保证期，且冶金公司未开具收据的情况下认定付款条件成就，判决宝钢公司支付货款，显然错误。请求二审依法查清案件事实，驳回冶金公司的诉讼请求或发回原审法院重审，一、二审诉讼费用由冶金公司承担。
冶金公司二审答辩称：原审法院认定事实清楚、适用法律正确，宝钢公司的上诉理由依法不能成立，请求驳回上诉，维持原判。
一审经审理查明的事实本院予以确认。
本院认为：冶金公司与宝钢公司之间的买卖合同成立并合法有效，冶金公司已按约向宝钢公司交付机器设备，宝钢公司应及时支付货款。宝钢公司以冶金公司迟延交货为由拒绝支付尾款，但其未能证明其收货后曾就此提出过异议以佐证冶金公司系擅自推迟交货，也不能证明其因此有多少损失，且其已支付了设备总价55%的到货款及部分尾款，故宝钢公司以此作为不支付剩余尾款的抗辩理由不能成立。宝钢公司上诉还以质保期及未开收据为由认为剩余尾款付款条件未成就，但其未能举证证明双方约定的质保期为多久，而冶金公司2008年11月就交货，距今已六年多，远超过了法律规定的最长质量检验期间，而开具收据通常为确认收到货款的作用，宝钢公司也未证明其曾就此向冶金公司进行催促，冶金公司也早已足额开具了增值税发票，所以宝钢公司不能将此作为其不支付尾款的抗辩理由。
综上，原审判决实体处理并无不当，宝钢公司的上诉理由不能成立，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费8708元，由上诉人宝钢苏冶重工有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 骆利群
审判员 管 丰
审判员 孙晓蕾
二〇一五年十二月二十二日
书记员 陆 庆