江苏省江阴市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0281民初592号
原告：苏州星州机电工程有限公司，组织机构代码55246354-8，住所地苏州市盘门路83-1号2-3层。
法定代表人：杨恒贵，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈黎，江苏正欣律师事务所律师。
委托诉讼代理人：程超，江苏正欣律师事务所律师。
被告：江阴国美电器有限公司，统一社会信用代码91320281586636013F，住所地江阴市滨江西路8号。
法定代表人：黄秀虹，该公司董事长。
委托诉讼代理人：吴珍，江阴国美电器有限公司员工。
委托诉讼代理人：蒋欣，江阴国美电器有限公司员工。
原告苏州星州机电工程有限公司（以下简称星州公司）与被告江阴国美电器有限公司（以下简称国美公司）定作合同纠纷一案，本院于2017年1月10日立案后，依法适用简易程序，于2017年2月17日公开开庭进行了审理，原告星州公司委托诉讼代理人陈黎，被告国美公司委托诉讼代理人吴珍、蒋欣到庭参加诉讼。又于2017年5月8日公开开庭进行了审理，原告星州公司委托诉讼代理人陈黎，被告国美公司委托诉讼代理人蒋欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告星州公司向本院提出诉讼请求：1.判令国美公司支付工程安装款共计185834元，利息8597元；2.本案诉讼费用由国美公司承担。事实和理由：2016年4月他公司为国美公司提供空调设备安装服务。截止至今，国美公司共拖欠他公司安装费用185834元。经他公司多次催讨无果，诉至法院。
被告国美公司辩称，他公司对第三方测量的数据没有异议，同意空调安装工程的决算金额为338927.46元。他公司认为经第三方测量后确认该项目的决算金额为人民币338927.46元，根据双方签署的合同第4条约定：“工程完工并经甲方总部验收合格后支付至工程款（决算总金额）的95%，余下工程款在保修期满后的15日内付清。”合同第8.2条：“工程保修期为2年，自甲方竣工验收合格之日起开始计算。”他公司前期已经支付星州公司人民币185834元，故在决算后，他公司同意支付星州公司人民币136147.08元。质保金人民币16946.38元根据合同约定，应当在保修期满（2019年3月24日）后15日内再支付，目前支付条件尚未成就。
关于星州公司利息损失的主张，他公司不同意。因星州公司此前未书面申请决算验收，故根据合同约定，决算验收的条件、支付至决算款95%的付款条件均未成就。故他公司认为星州公司无权主张利息，当然也不同意星州公司计算利息的起止时间及利率的计算标准。
本院经审理认定事实如下：2016年4月，国美公司（甲方）与星州公司（乙方）签订空调设备安装工程合同书一份，第一条工程概况1.1工程名称：江阴市空调设备安装改造。1.2工程地点：江阴市虹桥路40-45号国美电器门店。1.3工程造价：391659元人民币。该价格为包工包料价。1.4工期期限：20天，2016年4月10日至2016年4月30日。第四条工程款支付合同签订后，乙方全部施工人员及施工材料进入施工现场并经甲方书面确认后三个工作日内，甲方向乙方支付工程款的50%；工程完工并经甲方总部验收合格后，甲方向乙方支付至工程款（决算总金额）的95%，余下工程款即于保修期满后15日内付清。第八条工程验收和保修8.1.3工程完工后，乙方应于30日内书面申请甲方对工程进行竣工验收。乙方申请竣工验收时，应向甲方提供工程验收单和竣工报告。甲方竣工验收完毕后，工程竣工。8.2工程保修期为贰年，自甲方竣工验收合格之日起开始计算。双方并对其他事项进行了约定。事后，星州公司对国美公司江阴店空调设备进行安装改造，2016年4月30日，国美公司出具工程质量意见反馈单：“使用正常”。随后，国美公司出具了工程初验报告，工程金额为371668.36元。注明：以上工程量已经实地测量，确认分部初步测量金额为371668元，不代表最终结算价，最终结算价将以国美总部设计装修部标准与采购小组验收复核并经总部授权领导确认的结算价为准。2016年8月10日，国美公司支付星州公司工程款185834元。余款国美公司未能及时支付，星州公司诉至本院。审理中，双方均同意由国美公司总部进行决算验收，国美公司总部委托了第三方济南睿信工程造价咨询有限公司对本案所涉项目进行测量，2017年3月25日，济南睿信工程造价咨询有限公司出具国美电器江阴店空调工程睿信测量报告，单项费用合计338927.46元，双方对该测量报告均无异议。星州公司将诉讼请求变更为要求国美公司支付工程款153093.46元（338927.46元－185834元），并承担185834元逾期付款的利息（自2016年5月4日起至2016年8月10日止按同期银行贷款利率的1.3倍计算）。对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。双方存在争议的是：一、关于质保金的支付时间，星州公司认为应按照工程质量意见反馈单的次日即2016年4月30日开始计算保修期，因此质保金支付时间为2018年5月1日起后的15日内。国美公司认为应根据合同第4条，工程完工并经甲方总部验收合格后即2017年3月25日开始计算保修期，因此质保金的支付时间为2019年3月24日起后的15日内。二、关于利息计算，星州公司认为利息因自2016年5月4日至2016年8月10日按银行同期贷款利率的1.3倍计算。国美公司认为不需要支付利息。
本院认为，国美公司承认星州公司的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以确认。对质保金的支付时间，根据双方签订的空调设备安装工程合同书第四条及第八条8.2的规定，国美公司的要求符合合同约定，应予采纳。关于利息的计算问题，根据空调设备安装工程合同书第四条的约定及2016年4月30日国美公司出具的国美电器工程质量意见反馈单，应认定2016年4月30日前星州公司全部施工人员及施工材料已进入施工现场并经国美公司书面确认，国美公司应于2016年5月3日前支付工程款的50%即185834元，但国美公司直到2016年8月10日才予以支付，已构成违约。星州公司要求国美公司承担185834元自2016年5月4日起至2016年8月10日止按同期银行贷款利率的1.3倍计算的利息损失是有事实及法律依据的，应予支持。
依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条第二款、第一百零八条，参照最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，判决如下：
一、江阴国美电器有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付苏州星州机电工程有限公司工程款136147.09元；于2019年4月8日前给付苏州星州机电工程有限公司工程款16946.37元。
二、江阴国美电器有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付苏州星州机电工程有限公司工程款185834元自2016年5月4日起至2016年8月10日止按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.3倍计算的利息损失。
三、驳回苏州星州机电工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费4190元，减半收取计2095元（苏州星州机电工程有限公司已预交），由苏州星州机电工程有限公司负担395元，由江阴国美电器有限公司负担1700元（于本判决发生法律效力之日起十日内直接给付苏州星州机电工程有限公司）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。
审判员 刘响雷
二〇一七年六月十二日
书记员 周嘉妮
本案援引法律条款
《中华人民共和国民法通则》：
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》：
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。