江苏省盱眙县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0830民初4615号
原告：上海赢耀实业有限公司，住所地上海市奉贤区青村镇光明南奉公路5089号B幢281室。
法定代表人：宋微，该公司董事长。
委托诉讼代理人：李明军，江苏衡胜律师事务所律师。
被告：南通启益建设集团有限公司，住所地江苏省启东市汇龙镇人民中路683号。
法定代表人：尹向东，该公司董事长。
委托诉讼代理人：汪伟，江苏通成律师事务所律师。
原告上海赢耀实业有限公司(以下简称赢耀实业公司)与被告南通启益建设集团有限公司（以下简称启益建设公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月10日立案受理后，被告启益建设公司在答辩期限内对管辖权提出异议，本院裁定驳回其管辖异议后，被告启益建设公司不服裁定向江苏省淮安市中级人民法院提起上诉，经江苏省淮安市中级人民法院审理后裁定驳回其上诉，维持原裁定。后本院依法组成合议庭于2017年1月17日、2月22日两次公开开庭进行了审理。原告赢耀实业公司委托诉讼代理人李明军、被告启益建设公司委托诉讼代理人汪伟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告赢耀实业公司向本院提出诉讼请求是：判令被告启益建设公司支付原告钢材款398045元及逾期付款违约金300000元，合计人民币698045元；本案诉讼费及其他费用由被告承担。事实和理由：2013年5月，原、被告双方签订钢材购销合同，由原告向被告承建的盱眙万盛悦府工地供应钢材。原告根据被告通知将所需型号、规格、数量的钢材送至被告指定地点，供货单价按货到工地当日上海西本网同规格价格计算（含运费不含税价），供货基点数量为1300吨。该基点数按每批送货时间，每月每吨加价150元结算。合同签订后，原告根据被告的需求于2013年5月分批次合计向被告供应208.031吨钢材，价款人民币778045元，但被告仅支付380000元，余款398045元一直未付。按照合同约定违约金计算方式，被告应当向原告支付违约金600000元，现原告仅主张300000元。为维护原告的合法权益，请求判决如原告所请。
被告启益建设公司辩称：1、对原告诉称的买卖合同没有异议，但被告方仅结欠原告方钢材款205229.55元；2、因双方对于货款的结算存在重大的争议，导致被告与原告之间至今未结算货款，故原告向被告方主张违约金无依据，即使原告有权主张违约金，但原告主张的300000元违约金超出法律应支持的范畴，希望法院依法予以调整。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：被告启益建设公司因承建盱眙“万盛悦府”工程建设需要钢材，与原告赢耀实业公司订立了一份《钢材购销合同》，合同约定，被告的工期为2013年5月26日至2014年4月26日，所需螺纹钢规格型号为HRB335、HRB400、Q325约4000吨，单价按货到工地当日上海西本网同规格（钢材）价格（带E价格另加80元/吨），以上价格均为含运费不含税价，如需开发票需增加三个点税金，税金由被告承担。乙方需指定专人对货物的数量、规格、品名进行核对并在送货单位上签字确认。计量方式：线材按过磅重量为准，螺纹钢按理论重量计算。结算及付款方式：原告供货到1300吨为基点，该基点数按每批送货时间，每月每吨加价150元结算（1300吨均从第二月开始计算加价）。除开始送的1300吨基数外，其余的货到工地后，按由被告收货人签字的原告送货单日期15日内付款；逾期部分按照30日内每吨每天加价3元结算，30天外每吨每天加价5元结算。工程封顶后90日内，乙方必须付清全部款项。非原告原因造成任何停工，被告都必须在三个月内支付原告所有钢材款（含前面1300吨基数和未到期货款）。合同签订后，2013年5月4日原告向被告工地发送φ18螺纹钢25.92吨、φ20螺纹钢6.669吨、φ22螺纹钢10.06吨；5月8日发送φ12螺纹钢12.948吨、φ14螺纹钢17.424吨、φ16螺纹钢6.825吨、φ25螺纹钢6.237吨；5月10日发送φ6盘螺2.04吨、φ8盘螺10.35吨、φ10盘螺28.99吨；5月19日发送φ12螺纹钢（二级）15.185吨、φ16螺纹钢（二级）25.48吨；5月23日发送φ20螺纹钢26.68吨、φ25螺纹钢14.553吨。上述送货单均有被告启益建设公司盱眙万盛悦府项目部周锋签收确认数量，但签收单均注明价款按合同约定计算。按照原、被告购销合同约定的价格计算方法，按照上海西本新干线网上当日钢材价格，上述每批钢材扣除税款、带E抗震另加80元后的价格分别为：5月4日φ18螺纹钢3200元/吨、φ20螺纹钢3200元/吨、φ22螺纹钢3200元/吨；5月8日φ12螺纹钢3277元/吨、φ14螺纹钢3251元/吨、φ16螺纹钢3225元/吨、φ25螺纹钢3225元/吨；5月10日φ6盘螺3487元/吨、φ8盘螺3214元/吨、φ10盘螺3231元/吨；5月19日φ12螺纹钢3137元/吨、φ16螺纹钢3077元/吨；5月23日φ20螺纹钢3089元/吨、φ25螺纹钢3114元/吨。原告发送的钢材总价款应为665492.6元。因被告启益建设公司承建的盱眙万盛悦府工程停工，原告就未再发送钢材，双方购销合同实际终止履行。后被告启益建设公司陆续给付原告赢耀实业公司货款380000元，其余货款285492.6元至今未付。
本院认为，本案被告启益建设公司与原告赢耀实业公司签订的钢材购销合同是双方当事人真实意思表示，合法有效。合同双方均应按合同约定履行。原告已按合同约定向被告指定的工地发送钢材，因被告承建的盱眙万盛悦府工程停工，导致双方购销合同未继续履行，且工程停工后，被告未按合同约定支付原告货款，构成违约，应承担违约责任。现尚欠原告货款285492.6元，应承担清偿责任。因原告提供的送货单中价格是当日上海西本新干线钢材含税价格，原告以送货单价格计算价款，不符合双方合同约定。被告辩称原告送货单中价格应扣除17%增值税后计算价款，本院予以支持。对于原告主张的违约金300000元，被告辩称双方约定的违约金计算方法超出法律支持的范围，请求予以调整。因原、被告双方购销合同约定的违约金计算标准明显过高，原告也未举证证明因被告违约给其造成其他损失。故本院依据被告违约行为性质、实际给原告造成的利息损失，本着公平原则，酌情确定本案逾期付款违约金以未付货款285492.6元为基数，按中国人民银行同期一年期贷款基准利率的2倍自2013年6月24日起计算至给付至之日。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：
一、被告南通启益建设集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告上海赢耀实业有限公司货款285492.6元并支付逾期付款违约金（违约金以未付货款为基数自2013年6月24日起按中国人民银行同期一年期贷款基准利率的2倍计算至给付之日）。
二、驳回原告上海赢耀实业有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费10780元，财产保全费4270元，合计15050元，由原告上海赢耀实业有限公司负担3050元，被告南通启益建设集团有限公司负担12000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定向该院预交上诉案件受理费。（收款人：淮安市财政局；开户行：淮安市农行城中支行；帐号：34×××54）。
审 判 长 戴永明
审 判 员 陈俊春
人民陪审员 王学义
二〇一七年三月六日
书 记 员 宋国庆
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。