台州市椒江区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙1002民初7568号
原告：李公森，男，1971年6月7日出生，汉族，住三门县。
委托代理人：苏媛媛，浙江巡天律师事务所律师。
被告：庄胜峰，男，1980年9月3日出生，汉族，住温州市鹿城区。
委托代理人：葛春良，北京中银（台州）律师事务所律师。
被告：叶家渐，男，1978年9月14日出生，汉族，住温州市龙湾区。
原告李公森为与被告庄胜峰、叶家渐建设工程分包合同纠纷一案，于2016年9月7日向本院起诉。本院于同日立案受理后，依法由审判员陈静适用简易程序审理。因采取公告方式向被告庄胜峰送达文书，本院裁定将案件转为适用普通程序，于2017年1月5日公开开庭进行了审理。原告李公森及其委托代理人苏媛媛，被告庄胜峰的委托代理人葛春良，被告叶家渐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李公森起诉称：2010年8月26日，两被告以广泰建设集团有限公司棕榈阳光项目部的名义与原告签订钢筋班组承包协议书，将台州市棕榈阳光工程钢筋部分工程以包清工形式分包给原告。2010年8月27日，原告向两被告交付质量、安全等保证金20000元。上述协议书签订后，原告严格按照约定履行义务。2012年12月1日，原、被告经过结算，尚欠原告230000元，并明确在2013年初支付完毕。但经原告多次催讨，至今尚拖欠20000元。另外，协议约定在主体结顶合格后返还给原告质量、安全等保证金20000元。但两被告又拒绝返还。2015年4月2日，原告曾以广泰建设集团有限公司为被告起诉，法院判决驳回原告请求。此后，两被告对拖欠的40000元仍不予支付。故请求判令两被告共同归还原告40000元，并支付自起诉之日至判决确定的给付之日按年利率6%计算的利息损失。
被告庄胜峰答辩称：原告与被告庄胜峰签订的结算书约定尾款支付时间为2013年7月份，至原告起诉，已超过两年诉讼时效。原告曾起诉广泰建设集团有限公司，但不是向合同的相对方主张权利，不能构成诉讼时效的中断。而且，涉案建设工程距今时间已较长，款项交付等事实已模糊、支持被告庄胜峰抗辩的证据也已灭失，被告庄胜峰提供款项支付完毕的充分证据存在困难，也不公平。同时，不存在原告主张的拖欠工程款和保证金的事实，被告庄胜峰在工程完工以后就以现金方式归还了保证金，收据因原告未归还而未及时销毁。结算书中明确约定结算金额包括一切经济损失等，按照常理，当时应已考虑保证金等事项并在当时已提出或处理完毕，在结算书之后双方没有其他争议。另外，原告应就其提供劳务分包所得收入开具发票或者扣除相应税款。故请求驳回原告的诉讼请求。
被告叶家渐答辩称：2010年7月份，被告叶家渐受被告庄胜峰要求到涉案工地上帮忙过几个月，在保证金收据上也签过字。2010年年底，被告叶家渐离开工地，没有再参与涉案工程。原告将被告叶家渐列为被告是不合理的。
原告李公森为证实其诉讼请求，提交证据如下：1．广泰建设集团有限公司钢筋班组承包协议书，证明两被告以广泰建设集团有限公司项目部名义与原告李公森及案外人签订协议书；2．领款凭证，证明两被告收取了原告李公森保证金20000元；3．结算书，证明两被告拖欠工程款的事实；4．（2015）台椒民初字第947号民事判决书，证明原告李公森曾起诉广泰建设集团有限公司主张工程款、法院判决驳回；5．工程竣工报告，证明原告李公森施工部分已经竣工验收合格。
被告庄胜峰、叶家渐未提交证据。
对于原告李公森提交的证据，被告庄胜峰质证认为：证据1有异议，其上“庄胜峰”的签名与被告庄胜峰的签字风格、笔迹完全不同，关于款项的支付也因双方的结算而进行了变更；证据2有异议，其上“庄胜峰”的签字有异议，不能证明被告庄胜峰收取了保证金20000元；证据3没有异议，结算书明确剩余款项在2013年7月份支付给原告，对原约定支付条件进行了变更；证据4没有异议，但与被告庄胜峰无关，不能构成诉讼时效的中断；证据5的真实性、合法性没有异议，关联性有异议，原告李公森以此认为未超过诉讼时效，不能成立。被告叶家渐质证认为：证据1，协议约定结顶后归还保证金，工程在2012年12月1日结顶，保证金在此之前就应该归还给原告李公森了，协议上签名是被告庄胜峰所签；证据2，签名是被告庄胜峰、叶家渐所签；证据3、5，因被告叶家渐当时已离开工地，不清楚；证据4与被告叶家渐无关。
本院认证如下：原告李公森提交的证据1、2，对于其上“庄胜峰”的签名是否被告庄胜峰所签，原告李公森、被告叶家渐均陈述为被告庄胜峰所签，被告庄胜峰予以否认但又不申请笔迹鉴定，在没有相反证据予以推翻情况下，本院对该两份证据的真实性予以确认。原告李公森提交的证据3，系原告李公森与被告庄胜峰所签，其对证据真实性均无异议，本院予以确认。原告李公森提交的证据4、5，各方对于证据的真实性均未提出异议，本院对证据真实性予以确认。
为查清案件事实，本院向案外人李洋了解情况，并制作谈话笔录一份，原、被告对谈话笔录均无异议。
本院经审理，认定本案事实如下：2010年8月26日，甲方为广泰建设集团有限公司棕榈阳光项目部与乙方为钢筋工班组签订广泰建设集团有限公司钢筋班组承包协议书，将台州市棕榈阳光工程钢筋分部工程以包清工方式分包给乙方，对工程价款、付款方式、违约责任等进行了约定，尾部甲方落款处加盖了广泰建设集团有限公司驻台州棕榈阳光项目技术专用章、代表处由被告庄胜峰、叶家渐签名，乙方落款处为钢筋班组、代表处由原告李公森及案外人李洋签名。承包协议书第三条第3点约定，合同签订后交质量、安全等保证金20000元，主体结顶合格后返还（无息）。2010年8月27日的领款凭证上记载“广泰建设集团棕榈阳光项目部向李公森（钢筋班组）收取保证金贰万元正”，领款人处由被告庄胜峰、叶家渐签名并加盖了广泰建设集团有限公司驻台州棕榈阳光项目技术专用章。2012年12月1日，甲方为广泰建设集团棕榈阳光项目部、乙方为钢筋班组李公森，签订结算书，载明“……经双方协商一致，同意按总额135万元（大写：壹佰叁拾伍元整）结算，已支付112万元（大写：壹佰壹贰万元整），剩23万（大写：贰拾叁万元整）。年底甲方支付给乙方20万元（贰拾万元整），剩余三万元整在2013年7月初支付给乙方……”。被告庄胜峰在甲方处签名，原告李公森在乙方处签名。之后，原告李公森收到工程款210000元。2014年9月12日，广泰建设集团有限公司出具工程竣工报告，记载棕榈阳光（1-5#楼）工程企业自评等级为合格。2015年4月2日，原告李公森就本案纠纷以广泰建设集团有限公司为被告起诉。本院作出（2015）台椒民初字第947号民事判决，驳回原告李公森的诉讼请求。另，案外人李洋表示知晓原告李公森提起本案诉讼，其不要求作为本案当事人参加诉讼，并同意由原告李公森主张因广泰建设集团有限公司钢筋班组承包协议书产生的可以由案外人李洋主张的权利。
本院认为：被告庄胜峰、叶家渐将涉案工程分包给原告李公森施工，在工程竣工验收合格，且结算后，被告庄胜峰、叶家渐应及时付清款项。根据工程竣工报告，2014年9月12日工程已经全面完工，意味着主体工程已经结顶。按照分包合同，被告庄胜峰、叶家渐应当返还安全、质量等保证金20000元。被告庄胜峰、叶家渐至今未付清工程款，也未返还保证金，原告李公森要求支付未付款项自起诉之日起的利息损失合理，本院予以支持。但对于利息损失的计算标准，原告李公森要求按照年利率6%确定，缺乏依据，本院根据中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率确定计算标准。至于原告李公森起诉是否已超过诉讼时效，本院认为，虽然原告李公森在2015年4月2日主张权利的对象不是本案两被告，但广泰建设集团有限公司钢筋班组承包协议书上加盖有广泰建设集团有限公司驻台州棕榈阳光项目技术专用章，原告李公森据此误以为可向广泰建设集团有限公司主张权利，并不代表原告李公森怠于主张权利，其在2015年4月2日的起诉行为可以构成诉讼时效的中断。自（2015）台椒民初字第947号民事判决至今未超过两年，原告李公森提起本案诉讼，没有超过诉讼时效。两被告抗辩保证金已经返还，本院认为，如果安全、质量等保证金20000元已经返还，两被告应当向原告李公森收回或者毁灭领款凭证原件，现原告李公森仍持有领款凭证原件，两被告未能提供款项已归还的依据，本院认定安全、质量等保证金20000元尚未归还。原告李公森与被告庄胜峰签订的结算书就工程施工过程中产生的工程款、停工等造成的损失所进行的结算，并未涉及上述安全、质量等保证金20000元，被告庄胜峰抗辩结算书中的款项包含上述保证金，缺乏依据，本院不予采纳。案外人李洋同意由原告李公森主张与分包合同的所有权利，原告李公森有权提起本案诉讼。综上，原告李公森诉讼请求中的合理部分，本院予以支持；不合理部分，本院予以驳回。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条规定，判决如下：
一、被告庄胜峰、叶家渐于本判决生效后十日内支付给原告李公森工程欠款20000元和安全、质量等保证金20000元，并支付上述款项自2016年9月7日起至本判决确定的履行之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的利息损失；
二、驳回原告李公森的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费800元（原告李公森已预交），由被告庄胜峰、叶家渐负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。
审 判 长 陈 静
审 判 员 许妮娜
人民陪审员 徐礼生
二〇一七年二月十日
代书 记员 蔡美燕