浙江省诸暨市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0681民初13693号
原告：徐菡，女，1990年12月10日出生，汉族，诸暨市人，住诸暨市。
委托诉讼代理人：袁杭天，诸暨市暨阳法律服务所法律工作者。
被告：诸暨市林怡置业有限公司，住所地：诸暨市暨阳街道徐家居民区。
法定代表人：蒋先坤。
原告徐菡与被告诸暨市林怡置业有限公司（以下简称林怡公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年10月12日立案后，依法适用简易程序。后因向被告林怡公司公告送达起诉状副本、开庭传票等诉讼文书，本案转为普通程序进行审理，本案于2018年1月8日公开开庭进行了审理。原告徐菡的委托诉讼代理人袁杭天到庭参加诉讼，被告林怡公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告徐菡向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告逾期交房违约金67472元；2.判令被告支付原告自2016年7月1日起至将土地、房屋权属证书转移登记在原告名下日止的逾期办证违约金（暂算至2017年10月1日为457天计69920元）。事实和理由：2014年8月5日，原、被告签订《商品房买卖合同》一份，约定被告将位于诸暨市地下车位出卖给原告，总价款为1548433元。2015年12月23日，原、被告签订补充协议一份，被告退还原告面积补差款18445元，实际总房款为1529988元。根据合同第八条、第九条约定，被告应于2015年6月30日前将取得建设工程竣工验收备案证明，以及用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件的商品房交付原告使用，若逾期交房超过120天后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日支付已付房价款3？的违约金。根据合同第十五条约定，被告负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，被告负责申请该商品房所有权初始登记，取得该房屋《房屋所有权证》，被告承诺于2016年6月30日前取得上述土地、房屋权属证书交付给原告。原告委托被告办理该商品房转移登记。上述合同签订后，原告依约履行了全部合同义务，但被告至2015年11月24日才在诸暨市建筑业管理局进行竣工验收备案，具备约定的交房条件，至今未为原告办理土地、房屋权属证书，显属违约。故原告提起上述诉请。
被告林怡公司未作答辩，亦未向本院提交抗辩证据。
本院经审理认定事实如下：被告林怡公司系诸暨好地锦园小区的开发商。出卖人林怡公司与买受人徐菡于2014年8月5日签订《浙江省商品房买卖合同》一份，双方约定：1、出卖人将位于诸暨市西侧）的好地锦园第2幢1单元010901号商品房、建筑面积157.57平方米,00093号地下车位、面积23.76平方米出卖给徐菡；2、商品房及相关用房的合同总金额为1548433元（地下车位金额209088元）；3、出卖人应当在2015年6月30日前将符合下列条件的商品房交付买受人使用：建设工程经竣工验收合格并取得建设工程竣工验收备案证明，取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件；4、出卖人逾期交房超过120日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定最后期限2015年6月30日的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款3？的违约金；5、出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》，出卖人承诺于2016年6月30日前取得上述的土地、房屋权属证书，交付给买受人，买受人委托出卖人办理该商品房转移登记；约定日期起180日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的1‰承担违约责任；若约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明，买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款1？的违约金。
2015年12月22日，林怡公司与徐菡签订《补充协议》一份，约定徐菡购买了林怡公司开发的《好地锦园》楼盘2幢1单元901室，车位93号，该住宅预测面积为157.57平方米。现经诸暨市永昌房地产测绘队测绘，终测绘面积为住宅155.4平方米，车位23.76平方米，现退徐菡面积补差款18445元，实际总房款共计1529988元。
另查明，上述合同及补充协议签订后，原告已按合同约定支付了涉案房款共计人民币1529988元。涉案房屋于2015年11月24日在诸暨市建筑业管理局进行了竣工验收备案。原告于2015年12月5日实际领房。被告至今未取得涉案房屋所属的好地锦园第2幢房屋的房屋所有权证。
上列事实，由原告在庭审中的陈述、原告提交的《浙江省商品房买卖合同》、《补充协议》、销售不动产统一发票、浙江省增值税普通发票、竣工验收备案表、本院（2017）浙0681民初427号民事判决书等证据所证实。被告林怡公司未到庭应诉，视为其放弃对原告提交的上述证据进行质证及对原告起诉主张的事实进行抗辩的权利。
本院认为，依法成立的合同对双方当事人具有约束力。原、被告签订的商品房买卖合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，符合相关法律、法规的规定，应属合法有效，双方均应按合同约定和法律规定履行各自的义务。现就本案原告之主张阐述如下：
逾期交房问题。原、被告签订的商品房买卖合同第八条约定，被告应于2015年6月30日前将取得建设工程竣工验收备案证明，以及用水、用电、用气、道路等具备商品房正常使用的基本条件的商品房交付原告使用，而涉案商品房于2015年11月24日才进行竣工验收备案，现原告认为至此时该商品房才符合双方约定的交付条件，理由正当，本院予以支持，并据此确定被告逾期交房的违约期间为自合同约定的交房最后期限的第二天即2015年7月1日起至2015年11月24日止，共计147天。根据商品房买卖合同第九条约定，本院确定逾期交付违约金按照已付房价款的日3?标准计算为1529988元×3?×147天计67472元。
逾期办证问题。原、被告签订的商品房买卖合同第十五条约定，出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明，出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》，出卖人承诺于2016年6月30日前取得上述的土地、房屋权属证书，买受人委托出卖人办理该商品房转移登记，而被告至今未取得涉案房屋所属的好地锦园第2幢整幢房屋的房屋权属证书，故被告应承担相应违约责任。现原告主张要求被告支付自2016年7月1日起至将诉争房产相关权属证书转移登记在原告名下日止的逾期办证违约金，理由正当，本院予以支持。本院对原告诉请的该部分违约金按照合同约定的1?标准计算至2017年12月31日止为1529988元×1?×549天计83996元，2018年1月1日起的逾期办证违约金，仍按已付房款1529988元的每日1?标准计算至被告将诉争房产相关权属证书转移登记在原告名下日止。
虽被告林怡公司未到庭参加诉讼，但鉴于本案事实已查清，依法可作缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告诸暨市林怡置业有限公司应支付原告徐菡逾期交房违约金计人民币67472元，款限本判决生效之日起十五日内付清；
二、被告诸暨市林怡置业有限公司应支付原告徐菡2017年7月1日起至2017年12月31日止的逾期办证违约金计人民币83996元，2018年1月1日起的逾期办证违约金，仍以已付房款1529988元按每日万分之一标准计算至被告诸暨市林怡置业有限公司将诉争房产相关权属证书转移登记在原告徐菡名下日止，款限本判决生效之日起十五日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3048元，由被告诸暨市林怡置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。
审 判 长 徐平君
审 判 员 何 婧
人民陪审员 黄潮娜
二〇一八年一月八日
书 记 员 何姬嫒