北京市海淀区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）海民（知）初字第17642号
原告北京联众互动网络股份有限公司，住所地北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼2层210号。
法定代表人栗瑨，总经理。
委托代理人郝晨淇，北京祺祥律师事务所。
被告目标软件（北京）有限公司，住所地北京市海淀区学院路7号弘彧大厦7层
法定代表人张孝傑。
原告北京联众互动网络股份有限公司（以下简称联众公司）诉被告目标软件（北京）有限公司（以下简称目标公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告联众公司的委托代理人郝晨淇到庭参加了诉讼。被告目标公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理，本案现已审理终结。
原告联众公司诉称：我方与目标公司于2008年3月17日签订《网络游戏委托开发及合作运营合同》（以下简称涉案合同），约定联众公司委托目标公司开发“《联众大富翁》游戏”，我方按阶段向目标公司支付相应的开发费用，并于游戏正式运营后，双方按比例对运营收入进行分成。合同签订后，我方按照约定共同向目标公司支付了开发费用180万元，但目标公司一直无法按照合同约定的时间完成开发进度，此后我方与目标公司双方签订了一系列补充协议以延长开发完成时间，但目标公司仍无法按照延长后的时间完成开发。因此，我方与目标公司双方于2010年8月2日签订了《〈富翁梦想online〉合作协议》（以下简称涉案合作协议），变更双方此前基于“《联众大富翁》游戏”签订的涉案合同及所有补充协议，并约定联众公司无需再向目标公司支付任何费用，目标公司承诺于涉案合作协议生效后一年内使游戏正式运行且收费，否则返还我方已支付的开发费用180万元，同时向我方支付违约金15万元。涉案合作协议签订后一年内目标公司没有完成上述承诺。基于此，我方与目标公司就其向联众公司支付上述款项问题分别于2011年8月16日及2011年12月26日达成两份《补偿协议》，约定目标公司就上述180万元的开发费用的返还及15万元违约金的支付分期给付联众公司，最后一期应于2013年1月5日前支付完毕，至今目标公司共向我方支付了95万元，尚有100万元款项未予支付。我方认为我方与目标公司之间的约定合法有效，目标公司应按照约定给付我方相关款项，同时支付相应的同期银行贷款利息。故诉至法院，请求判令：目标公司向我方支付100万元，并赔偿利息损失（利息损失以100万元为基数，自2013年1月6日起至实际给付之日止，按人民银行同期贷款利率计息）。
被告目标公司未到庭，亦未向法庭提交书面的答辩状。
经审理查明：
2012年8月22日，北京联众电脑技术有限责任公司（以下简称联众电脑公司）企业名称变更为联众公司。
2008年3月17日，联众电脑公司（甲方）与目标公司（乙方）签订涉案合同并约定：甲乙双方经友好协商，拟合作开发、运营中文版网络游戏《联众大富翁》；由甲方提供标的物开发费用，总开发费用为300万元；标的物，指由乙方根据本涉案合同及其附件按照甲方需求开发完成的《联众大富翁》游戏中文简体版软件（包括但不限于服务器端、最终用户端、源代码、及其全部文档等），包括其后续任何更新、升级、缺陷补救、杀毒版本；正式运营，指在涉案合同区域内，给最终用户提供需要付费而获得游戏服务的商业运营行为；乙方应在涉案合同签订之日起18个月内，与甲方共同完成标的物的开发，乙方负责游戏程序的实现及美术部分的执行。甲方负责提供本游戏的策划及原画设计；自涉案合同签署之日起生效，至标的物正式运营之日起3年止，正式运营之日，甲方应签发正式书面通知给乙方，告知确切日期。2008年11月5日，联众电脑公司（甲方）与目标公司（乙方）就上述涉案合同签订《补充合同》（以下简称补充协议一），补充协议一中双方对涉案合同约定的5个交付版本的交付日期进行了变更，并约定乙方提供给甲方各个版本及版本补丁，甲方确认符合标准并验收后，甲方给乙方出具验收合格通知书，此后20个工作日内支付各个版本对应的款项。2009年5月20日，联众电脑公司（甲方）与目标公司（乙方）再次就涉案合同签订《补充协议》（以下简称补充协议二），主要对协议履行期间及到期后3年内，双方不得在对方项目组成员中招聘人才等进行了约定。
2009年12月16日，联众电脑公司向目标公司发送《违约通知函》，载明：由于贵司未能按时按质履行前述全部文件中约定的标的物《联众大富翁》的内部测试版本2（不限量内部测试版）的交付义务，属于严重违约行为，依据合作合同及补充协议一的约定，特向贵司出具本违约通知函，并提出如下要求：1、要求贵司立即停止违约行为；2、要求贵司在2009年12月31日前交付标的物《联众大富翁》的内部测试版本2（不限量内部测试版），并承诺该版本标的物应当符合涉案合同及补充协议一约定的该版本的验收标准。2009年12月24日，目标公司向联众电脑公司发送《履行过程中有关问题的函》，称上述违约通知函已收悉，我司在2009年12月2日向贵司发函，已经明确由于贵司在涉案合同执行过程中不断提出新的需求和改动，还有其他一些原因，造成合同执行进度延误。同时，目标公司提出希望通过继续沟通等方式，使涉案合同能够继续履行。
2010年7月28日，联众电脑公司（甲方）与目标公司（乙方）签订涉案合作协议，载明双方同意将网络游戏作品《联众大富翁》变更为《富翁梦想online》；甲方已经按照全部合作文件之约定支付乙方开发费用180万元整，甲方无需再按照原协议（即涉案合同）的约定向乙方支付剩余的开发费用120万元，由乙方独自完成开发并承担相应的风险。由于种种原因，乙方未向甲方提交符合涉案合同约定要求的测试版2，现甲乙双方经友好协商，就《富翁梦想online》委托开发及运营工作对全部合作文件进行变更，达成如下合同条款，全部合作文件与涉案合作协议不一致的地方，均以涉案合作协议为准；乙方承诺保证标的物于涉案合作协议生效之日起一年内正式运营且收费；若乙方违反“乙方保证标的物于涉案合作协议生效之日起一年内正式运营且收费”，则甲方有权终止双方的全部合作协议并要求乙方返还甲方已经支付的180万元人民币开发费以及支付违约金15万元。2010年10月1日，联众电脑公司与目标公司关于《富翁梦想online》中文简体版软件著作权归属签订著作权变更协议。同日，联众电脑公司与目标公司、北京目标在线科技有限公司签订著作权变更协议，约定由联众电脑公司与北京目标在线科技有限公司共享《富翁梦想online》中文版简体版软件著作权。同日，联众电脑公司（甲方）与北京目标在线科技有限公司（乙方）签订计算机软件著作权转让协议，载明自签订本协议之日起，甲方同意由甲乙双方共享该软件的著作权；乙方有义务在该软件上投入人力和物力，不断完善、升级该产品；甲方同意将该软件的著作权的各项权利无偿并且无地域限制地转让给乙方，与乙方共享。
2011年8月16日，联众电脑公司（甲方）与目标公司（乙方）签订《补偿协议》载明，鉴于双方签订一系列合同与协议，鉴于2011年8月3日，由于乙方仍然未能在涉案合作协议生效之日起一年内正式运营《富翁梦想online》游戏且收费，构成了对涉案合作协议的实质性严重违约，甲方向乙方出具了《法务函》，要求乙方按照涉案合作协议的约定返还乙方已经支付的180万元，并支付违约金15万元。双方经协商一致：由于乙方未能按照双方约定按时交付相关游戏版本，经双方协商一致同意，乙方应向甲方支付人民币195万元作为给甲方的补偿。甲方同意，在195万元全部支付完毕后，甲乙双方之间就富翁梦想online所签约的所有约定，合同均终止，乙方不需承担其他补偿责任；甲乙双方协商同意按照以下方式进行补偿：由乙方向甲方支付人民币195万元，乙方按每月10万元，分18期返还，付款期为自2011年8月4日起至2013年1月4日止。最后一笔15万元与第18期补偿费用一起支付。2011年12月26日，联众电脑公司（甲方）与目标公司（乙方）签订《补充协议》：自2011年8月至12月，乙方已向甲方支付50万元，还剩余130万元以及15万元违约金未支付；甲乙双方协商同意剩余款项按照以下方式偿还：2012年全年乙方向甲方支付120万元，2012年1月至6月，乙方按每月5万元进行返还，2012年7月至12月按每月15万元返还，2013年1月乙方向甲方支付25万元。
联众公司还提交了三份向目标公司发送的《法务函》：1、落款时间为2011年8月3日的函，载明根据涉案合作协议的约定，自本法务函出具之日起本公司终止与贵公司之间全部合作协议，贵公司应立即返还本公司已经支付的180万元开发费，并支付违约金15万元；2、落款时间为2013年2月20日的函，载明截至本法务函出具之日，贵公司仅向本公司支付了2011年8月至2012年7月的补偿费用共计95万元。请贵公司在收到本法务函之日起三个工作日内向本公司支付2012年8月至2013年1月的补偿费用，共计100万元；3、落款时间为2014年1月9日的函，内容与2013年2月20日的函基本一致。
关于目标公司付款的情况，联众公司提交了自2011年8月至2012年10月的银行回单，以上回单金额合计95万元。
上述事实，有联众公司提交的涉案合同及补充协议、违约通知函及答复函、涉案合作协议及补充协议、补充协议、法务函及银行凭据以及本院的庭审笔录等在案佐证。
本院认为：联众电脑公司与目标公司签订的涉案合同及补充协议体现了双方的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，应属有效，双方均应按照涉案合同的约定享有相应的权利并承当相应涉案合同的义务。根据涉案合同的履行情况，双方又签订了涉案合作协议，对上述涉案合同及补充协议进行了变更，双方均应按照涉案合作协议履行，涉案合作协议已经确认联众公司已经向目标公司支付开发费180万元。此后，由于目标公司未能按照前述合作协议约定的日期交付工作成果，联众公司与目标公司在2011年8月16日签订了《补偿协议》，双方确认了目标公司未能按期交付相应的工作成果，目标公司将向联众公司支付195万元的补偿，在195万元全部支付完毕后，双方之间就富翁梦想online所签约的所有约定，合同均终止，目标公司不需承担其他补偿责任，双方约定目标公司在2013年1月4日前分期将所有款项支付完毕。联众公司与目标公司在2011年12月26日签订的《补充协议》确认自2011年8月至12月，乙方已向甲方支付50万元，还剩余130万元以及15万元违约金未支付，同时双方对还款的计划进行了再次约定。在还款最后期限届满后，联众公司分别向目标公司发送了落款时间为2013年2月20日与2014年1月9日的两份《法务函》，确认目标公司仅支付了95万元的补偿款，剩余的100万元补偿款未予支付。
综上所述，涉案合同约定由联众公司支付开发费用，目标公司依据双方签订的涉案合同和涉案合作协议的约定履行开发涉案游戏软件的义务，并应当按时交付相应的工作成果。双方签订的《补偿协议》可以确认目标公司认可未能按期完成相应的开发任务，同意向联众公司支付195万元的赔偿，同时联众公司亦同意在目标公司支付完毕上述款项后，双方关于涉案游戏的所有协议终止。随后，双方签订的《补充协议》中确认目标公司已经向联众公司支付了50万元。在2013年2月联众公司发送给目标公司的《法务函》中确认目标公司已经向联众公司支付了95万元的补偿款，联众公司提交的银行回单可以与此相互印证。对此，本院认为，通过双方签订的涉案合同、涉案合作协议、补偿协议及补充协议、法务函可以认定，目标公司未能按照双方的约定完成合同义务，其同意通过退还已收取的开发款并承担违约金的方式对联众公司进行补偿，并按照相应的约定向联众公司合计支付了95万元，至于剩余款项是否已经支付，目标公司未能举证予以证明，应当承担举证不能的责任，故本院对联众公司要求目标公司支付100万元补偿款的诉讼请求予以支持。由于双方签订的《补偿协议》中约定的最后付款期限为2013年1月4日，故联众公司要求目标公司赔偿上述未付款项自2013年1月6日至实际付清之日止的利息损失的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。目标公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。
综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、一百一十四条之规定，判决如下：
本判决生效之日起十日内，被告目标软件（北京）有限公司向原告北京联众互动网络股份有限公司支付合同补偿款一百万元及利息（自二Ｏ一三年一月六日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计息）。
如被告目标软件（北京）有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
案件受理费一万三千八百元（原告已预交），由被告目标软件（北京）有限公司承担（本判决生效之日起七日内缴纳）。
案件公告费二百六十元（原告已预交），由被告目标软件（北京）有限公司承担（本判决生效之日起七日内缴纳）。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，于上诉期满之日起七日内交纳上诉案件受理费，上诉于北京知识产权法院。如在上诉期满后七日内不交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 郭振华
人民陪审员 王 鲁
人民陪审员 袁 卫
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 刘 娜