山东省莒县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1122民初2034号
原告：山东泰丰工程集团有限公司，住所地山东省济宁市金宇西路52号，组织机构代码72668132-7。
法定代表人:汤占峰,该公司总经理。
委托诉讼代理人：王拥华，山东宏易律师事务所律师。
委托诉讼代理人：汤庆彩，男，该公司经理。
被告：青岛海金磊石材工程有限公司，住所地青岛市黄岛区辛安街道办事处辛明园小区781号网点，组织机构代码68677725-1。
法定代表人：马学娟，该公司经理。
委托诉讼代理人：唐顺涛，山东名律律师事务所律师。
被告：日照华锐建材有限公司，住所地山东省莒县小店镇后严家崮西村，组织机构代码09219643-3。
法定代表人：刘霞，该公司经理。
委托诉讼代理人：李恒武，山东环周律师事务所律师。
原告山东泰丰工程集团有限公司（简称泰丰集团）与被告青岛海金磊石材工程有限公司（简称海金磊公司）、日照华锐建材有限公司（简称华锐公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年3月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告泰丰集团的委托诉讼代理人王拥华、被告海金磊公司的委托诉讼代理人唐顺涛、被告华锐公司的委托诉讼代理人李恒武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
泰丰集团向本院提出诉讼请求：1.判令两被告共同支付原告工程款5175218元；2.判令两被告共同支付从2013年9月1日至2014年10月31日原告前期垫付的工程款的利息604240元；3.判令两被告共同支付从2015年1月20日暂计算至2015年12月19日欠款利息762888.46元（利息暂计算至2015年12月19日，以后继续计算至生效判决确认的履行期限届满之日止）；4.依法确认原告对拍卖或协议折价原告施工的1＃、2＃钢结构厂房工程的价款享有优先受偿权；5.诉讼费用由被告承担。事实和理由：2013年2月7日，原告与被告青岛海金磊石材工程有限公司签订1＃、2＃钢结构厂房施工合同，工程总造价11581318元，截至2014年11月1日，被告青岛海金磊石材工程有限公司付款4906100元，因被告未能按合同约定支付进度款，工程暂停施工。经多次协商，2014年11月1日，原、被告达成《日照贵磊钢结构工程补充协议书》，协议约定：1.甲方再支付100万元工程款后，乙方继续建设1＃车间，施工期间屋面板安装完毕甲方再支付100万元，乙方将剩余工程全部完工。剩余工程款4675218元。2.乙方前期垫付的工程款431.6万元从2013年9月1日至2014年10月31日计息，月息1.0%，计604240元。3.工程完工后剩余工程款4675218元及前期乙方垫付款的利息604240元共计5279458元，自完工之日起开始计息至2015年4月30日，月利率按1.2%，甲方从2015年5月1日起开始还款，每月还款不低于50万元，直至还清为止。补充协议签订后，被告公司按约定支付了100万元，原告按约定继续建设1＃车间，等屋面顶板安装完毕，被告公司未依约支付100万元，仅支付50万元，原告全部施工完毕，全面履行了合同义务。被告拖延支付工程款，构成违约。
海金磊公司辩称，原告施工属实，原告主张的工程款数额应由原被告双方或委托相关的鉴定部门进行审计结算，1＃车间至今未完工验收。
华锐公司辩称，第一被告是发包方，原告是施工方，答辩人不是本案的合同当事人，原告向答辩人主张权利没有法律依据，请求予以驳回。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。
经审理查明：被告海金磊公司系自然人独资的有限责任公司，法定代表人为马学娟。2013年2月7日，原告泰丰集团与被告海金磊公司签订《日照贵磊建材有限公司钢结构厂房建设合同》一份，合同约定，由原告承包建设“日照贵磊建材有限公司”位于莒县小店长岭中小企业园的1＃、2＃钢结构厂房，金额为496/平方米，经双方优化协商可作核减；2＃单体厂房12825平方，2＃单体厂房总造价6361200元，1＃单体厂房12825平方，1＃单体厂房总造价6361200元。2014年2月17日，“日照贵磊建材有限公司”在公司注册成立时核准名称为日照华锐建材有限公司，公司性质为有限责任公司。
2014年11月1日，原告泰丰集团（乙方）与被告海金磊公司（甲方）签订《日照贵磊钢结构工程补充协议书》，协议约定：甲乙双方于2013年2月7日签订的1＃、2＃钢结构厂房施工合同，建筑面积23158㎡，单价496元，工程造价为11486368元，甲方变更增项94950元，工程总造价11581318元，截至目前甲方已付4906100元，下欠6675218元。因甲方未能按照合同约定支付进度款，乙方为本项目已垫付资金431.6万元，造成乙方资金紧张未能继续垫付，经甲方同意从2013年10月6日对本工程暂停施工。经乙方与甲方多次联系协商，双方达成以下协议：1.甲方再支付100万元工程款后，乙方继续建设1＃车间；施工期间屋面顶板安装完毕甲方再支付100万元，乙方将剩余工程全部完工。剩余工程款4675218元。2.乙方前期垫付的工程款431.6万元从2013年9月1日至2014年10月31日计息，月息1.0%，计604240元。3.工程完工后剩余工程款4675218元及前期乙方垫付款的利息604240元共计5279458元，自完工之日起开始计息至2015年4月30日，月利率按1.2%，甲方从2015年5月1日起开始还款，每月还款不低于50万元，直至还清为止。被告海金磊公司的授权委托人于桂山（即法定代表人马学娟的丈夫）在协议书上签字。补充协议签订后，原告泰丰集团按照协议继续施工，被告华锐公司账户于2014年11月1日向原告支付工程款100万元，2014年12月11日向原告支付工程款50万元。2015年1月21日，被告华锐公司出具工程完工质量验收报告。
另，原告泰丰集团于2016年3月3日向本院提出财产保全申请，本院于同日依法作出（2016）鲁1122民初2034号民事裁定书，裁定：查封被告华锐公司位于莒县小店镇后严家崮西村华锐公司院内的西面的2号钢结构厂房一处，查封期限三年，查封期间允许被告使用，但不得转让、变卖、抵押和其他处分。
原告泰丰集团于2016年3月14日再次向本院提出财产保全申请，本院于同日依法作出（2016）鲁1122民初2034号之一民事裁定书，裁定：查封被告华锐公司位于莒县小店镇后严家崮西村华锐公司院内的石材锯石机、半成品石材等一宗，查封期限二年，查封期间允许被告使用，但不得转移、变卖、藏匿、毁损。
本院认为，被告海金磊公司将钢结构厂房建设工程承包给原告泰丰集团施工，原告按约进行了施工建设，被告亦应按约定数额和时间向原告支付工程价款。双方签订的补充协议中对工程款总额、已付数额、尚欠数额及利息的计算均作了明确约定，且双方关于利率的约定不违反法律或行政法规的强制性规定，被告海金磊公司应信守履行。被告海金磊公司虽辩称1＃车间尚未完工，但并未明确提出未完工的项目及是否属原告泰丰集团的施工范围，该辩解无事实依据，本院不予采纳。本案建设合同的主体系原告泰丰集团和被告海金磊公司，根据合同的相对性原则，应由合同双方履行合同义务，被告海金磊公司与被告华锐公司分别为两个独立的法人单位，对外独立承担民事责任，被告华锐公司不是建设合同的主体，对本案不承担合同义务。原告泰丰集团主张两被告公司人格混同、财产混同，但未向法庭提供有效证据证实，以被告华锐公司账户向原告泰丰集团付款150万元，不排除两被告之间的账务往来，并不必然代表被告华锐公司即是合同当事人和付款义务主体，故原告泰丰集团要求被告华锐公司共同承担偿付工程价款的请求无法律依据，本院不予支持。原告泰丰集团要求确认对拍卖或协议折价原告施工的1＃、2＃钢结构厂房工程的价款享有优先受偿权的诉讼请求，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”的规定，原告泰丰集团未在法定六个月期限内行使优先受偿权，其优先受偿权已消灭，原告泰丰集团的该项请求不能成立，不予支持。被告华锐公司在本案中不承担还款责任，原告泰丰集团申请财产保全所支出的保全费应由原告泰丰集团自行负担。
综上所述，原告泰丰集团的诉讼请求部分有理，对有理部分予以支持。依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十七条、第十八条的规定，判决如下：
一、被告青岛海金磊石材工程有限公司于判决生效后十日内支付原告山东泰丰工程集团有限公司工程价款5175218元；
二、被告青岛海金磊石材工程有限公司于判决生效后十日内支付原告山东泰丰工程集团有限公司前期垫付工程款自2013年9月1日至2014年10月31日的利息604240元；
三、被告青岛海金磊石材工程有限公司自2015年1月21日始以5779458元（5175218元+604240元）为基数按月利率1.2%计算利息至实际付清之日止；
四、驳回原告山东泰丰工程集团有限公司对被告日照华锐建材有限公司的诉讼请求；
五、驳回原告山东泰丰工程集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
保全费8520元，由原告山东泰丰工程集团有限公司负担。
案件受理费57596元，由被告青岛海金磊石材工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。
审 判 长 杨慧红
审 判 员 刘加亮
人民陪审员 王 艳
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 郑 爽