安徽省池州市贵池区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）贵民二初字第00079号
原告：安徽省贵航特钢有限公司。
法定代表人：林木平，该公司董事长。
委托代理人：房船生，安徽天贵律师事务所律师。
被告：无锡金龙石化冶金设备制造有限公司。
法定代表人：黄友建，该公司经理。
委托代理人：张文俊，系该公司副总经理兼法律顾问。
原告安徽省贵航特钢有限公司（以下简称“贵航特钢公司”）与被告无锡金龙石化冶金设备制造有限公司（以下简称“无锡金龙公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2012年12月21日立案受理后，依法组成合议庭，于2013年2月1日公开开庭进行了审理。原告贵航特钢公司的委托代理人房船生、被告无锡金龙公司的委托代理人张文俊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
贵航特钢公司诉称：2011年4月2日，原、被告签订一份《工矿产品购销合同》，合同约定贵航特钢公司向无锡金龙公司采购高炉补偿器一批，货款总额为122.70万元，并约定无锡金龙公司应于2011年6月20日前交货，如无锡金龙公司延期交货，每拖延3天扣款合同总额的1%，以此类推，但不得超过合同总价的5%。合同签订后，无锡金龙公司直至2011年7月11日才交完货，而且交付货物的重量还不符合合同的约定。现无锡金龙公司拒不承担违约责任，贵航特钢公司为维护其合法权益，诉请到法院，请求依法判令：无锡金龙公司立即支付延期交货违约金61350元，并由无锡金龙公司承担本案的诉讼费用。
贵航特钢公司为证明其诉讼主张，向本院提交了如下证据：
证据一，贵航特钢公司的营业执照、机构代码证复印件及法定代表人身份证明各一份，证明贵航特钢公司的主体资格；
证据二，《工矿产品购销合同》、合同供货清单各一份，证明原、被告之间存在买卖合同关系，合同约定无锡金龙公司应于2011年5月30日开始交货，并于2012年6月20日前交完。并证明双方约定无锡金龙公司延期交货，拖延三天扣款合同总额的1%，以此类推，但不得超过合同总价的5%；
证据三，送货单、过磅单及贵池区人民法院（2012）贵民二初字第543号民事判决书，证明无锡金龙公司分四次交货，即从2011年6月24日开始至2011年7月11日结束。
无锡金龙公司辩称：首先，无锡金龙公司请求法院驳回贵航特钢公司的诉讼请求。该公司认为，其公司与贵航特钢公司签订合同后，其公司严格按照合同履行并如期进行交货，但由于贵航特钢公司的原因造成实际供货的时间比合同约定的时间延迟，责任完全在于贵航特钢公司。由于贵航特钢公司未按照技术协议延迟提供相应的图纸等技术资料，造成工期的延误。而其公司是按照贵航特钢公司的要求进行发货的，贵航特钢公司的要求有技术协议以及贵航特钢公司要求发货的传真作为证据。其次，无锡金龙公司认为贵航特钢公司起诉时未向其公司提供任何诉讼证据，导致其公司无法质证，应作为无证据诉讼，故也应驳回贵航特钢公司的诉请。最后，无锡金龙公司还认为，本案的诉争事实，已经贵池区人民法院另案进行了认定，现贵航特钢公司另行起诉，无任何理由。综上，无锡金龙公司认为，贵航特钢公司盲目起诉，歪曲事实，且无任何证据，要求驳回贵航特钢公司的诉讼请求。
无锡金龙公司为证明其辩称，向本院提交了如下证据：
证据一，无锡金龙公司的营业执照、组织机构代码证复印件及法定代表人身份证明书各一份，证明无锡金龙公司的主体资格；
证据二，《工矿产品购销合同》及技术协议，证明根据技术协议的第六条，无锡金龙公司在收到贵航特钢公司的图纸确认后，再进行生产、交货；
证据三，贵航特钢公司要求发货的传真件，证明贵航特钢公司于2011年6月23日以传真件的形式要求无锡金龙公司发货，因此无锡金龙公司于2011年7月10日发货，符合合同约定；
证据四，确认图纸函件二份，函件日期分别是2011年4月25日及2011年4月27日，证明贵航特钢公司于2011年4月27日发函给无锡金龙公司确认图纸尺寸，虽然合同约定的交货日期为2011年5月30日，但贵航特钢公司将确认图纸的时间延迟到2011年4月27日，所以无锡金龙公司至2011年7月10日交货是符合约定的。
原、被告双方对对方所提交的证据质证意见如下：
无锡金龙公司对贵航特钢公司所提供证据的真实性均没有异议，但对贵航特钢公司的证明目的有异议，无锡金龙公司认为是由于贵航特钢公司延期确认图纸，导致了无锡金龙公司延迟交货，因此责任应该在贵航特钢公司。
贵航特钢公司对无锡金龙公司提供的证据一没有异议；对于无锡金龙公司提供的证据二的真实性没有异议，但对证明目的有异议。贵航特钢公司认为根据所签订协议的第六条约定，图纸提供的义务人系无锡金龙公司，即先由无锡金龙公司提供完整的图纸，然后由贵航特钢公司确认，所以该证据不能达到无锡金龙公司的证明目的。而且根据双方签订的《工矿产品购销合同》第九条约定，无锡金龙公司应该在十天内提供设备的所有资料，其中包括产品图纸；贵航特钢公司对无锡金龙公司所提供的证据三的真实性有异议，贵航特钢公司认为该传真件上面的编号及信息，所反映的传真的来源不是贵航特钢公司，且传真件上面也没有贵航特钢公司的盖单确认，同时也不能证明无锡金龙公司的发货时间符合合同约定；贵航特钢公司对于无锡金龙公司所提供的证据四的真实性有异议，贵航特钢公司认为2011年4月25日传真件上面没有传真号码，图纸上也没有传真号码。2011年4月27日传真件上面也没有贵航特钢公司的盖章确认，也没有贵航特钢公司提供的授权委托书。同时贵航特钢公司对于无锡金龙公司的证明目的也有异议，贵航特钢公司认为即使该组证据是真实的，但也不能证明贵航特钢公司违约，这组证据只能证明贵航特钢公司确认图纸的时间，不能证明确认时间晚，因为是无锡金龙公司提供图纸在前，贵航特钢公司确认图纸在后。
对于原、被告所提供的证据，本院对其效力认证如下：
贵航特钢公司所提供的证据，无锡金龙公司质证后对其真实性均没有异议，并经本院审查，对其效力予以认定。
无锡金龙公司所提供的证据一，贵航特钢公司质证后没有异议，并经本院审查，对其效力予以认定；无锡金龙公司所提供的证据二，贵航特钢公司质证后对其真实性没有异议，但对于无锡金龙公司的证明目的有异议。经本院审查，本院对于该证据的真实性予以认定，但该证据确实不能达到无锡金龙公司的证明目的；无锡金龙公司所提供的证据三、四，贵航特钢公司对其有异议，经本院审查，该二组证据均系复印件，且没有相应印章或人员签字认可，贵航特钢公司质证后也有异议，故本院对于该二组证据的效力不予认定。
根据当事人的陈述、举证及本院认证情况，可以确认本案如下事实：2011年4月2日无锡金龙公司与贵航特钢公司签订了一份《工矿产品购销合同》及与该合同具有同等效力的《1080立方高炉项目补偿器合同供货清单》一份、《技术协议》一份。合同约定货物名称为高炉补偿器51套，总货款122.70万元，质量标准根据双方确认的补偿器技术协议，交货地点在贵航特钢公司厂区。合同第一条“交货时间”约定为“2011年5月30日开始交货并于6.20前交完。”合同第七条约定“供方如延期交货，每拖延三天扣款合同总额的1%，以此类推，但不得超过合同总价的5%。”并在合同第九条约定“供方应在10天内提供设备所有的技术资料”，合同还约定了其他事项。合同签订后，无锡金龙公司从2011年6月24日开始送货，分四次送到贵航特钢公司厂区，并于2011年7月11日完成交货。后双方因延期交货等问题产生争议，进而成诉。
本院认为：依法成立的合同受法律保护。当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。贵航特钢公司与无锡金龙公司签订的《工矿产品购销合同》及与该合同具有同等效力的《1080立方高炉项目补偿器合同供货清单》一份、《技术协议》一份，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规之规定，双方当事人成立买卖合同关系，当事人应按合同约定履行自己的义务。双方在合同中约定无锡金龙公司应在2011年5月30日开始交货，并应于2011年6月20日前完成交货。而在合同实际履行中，无锡金龙公司却从2011年6月24日才开始交货，直到2011年7月11日才完成交货。故无锡金龙公司未合同之约定按时交付货物，确为违约。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定，即“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第一百零七条之规定，即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百一十四条之规定，即“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”。在本案中，双方在合同中约定“供方如延期交货，每拖延三天扣款合同总额的1%，以此类推，但不得超过合同总价的5%。”故贵航特钢公司现诉请要求无锡金龙公司根据合同约定支付延期交货的违约金61350元（即合同总价额122.70万元×5%），证据确凿，于法有据，本院予以支持。而无锡金龙公司辩称，其延期交付货物是因为贵航特钢公司确认图纸延迟所造成的，故延期交付货物的责任在于贵航特钢公司。而对于上述辩称，无锡金龙公司没有充分的证据予以证明，本院不能予以采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、《》第六十四条之规定，判决如下：
被告无锡金龙石化冶金设备制造有限公司于本判决生效后十日内支付原告安徽省贵航特钢有限公司延期交货违约金61350元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1334元由被告无锡金龙石化冶金设备制造有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省池州市中级人民法院。
审 判 长 张明宏
人民陪审员 许来泉
人民陪审员 李有根
二〇一三年五月二十一日
书 记 员 汪 婕