吉林省农安县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）吉0122民初2423号
原告：徐彤德，男，1966年3月16日出生，汉族，现住长春市宽城区。
委托诉讼代理人：孙永胜，吉林理悦律师事务所执业律师。
被告：长春建工集团汇鑫建筑有限公司。
公司住所：长春市朝阳区。
法定代表人：于海军，董事长.
委托诉讼代理人：贾瑞林，男，1962年3月31日出生，汉族，现住长春市二道区，系长春建工集团汇鑫建筑有限公司职员.
委托诉讼代理人：吴萍，女，1966年4月22日出生，汉族，现住长春市绿园区，系长春建工集团汇鑫建筑有限公司职员.
被告：吉林省凯旋置业有限公司.
公司住所：长春市长江路经济开发区.
法定代表人：隋波，总经理.
委托诉讼代理人：张昊，吉林和美律师事务所执业律师。
原告徐彤德与被告长春建工集团汇鑫建筑有限公司（以下简称汇鑫建筑）、吉林省凯旋置业有限公司（以下简称凯旋置业）建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2018年5月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐彤德的委托诉讼代理人孙永胜、被告汇鑫建筑的委托诉讼代理人贾瑞林、吴萍、被告凯旋置业的委托诉讼代理人张昊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
徐彤德向本院提出诉讼请求：1.要求汇鑫建筑支付实际是工人的劳务费用32万元及利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算，自2012年9月1日开始；2.凯旋置业对上款承担连带清偿责任。事实及理由：2011年9月汇鑫建筑与凯旋置业签订工程施工补充协议书。约定汇鑫建筑承包建设凯旋置业发包的吉林省厚缘环保宿舍工程。我于2011年10月13日开始，以实际清包施工人的身份在厚缘环保宿舍施工。2012年8月，该工程被农安县合隆人民政府勒令停工。2014年8月12日，我与汇鑫建筑、李云、王兴伟签订债权转让协议，确认了我实际施工的劳务费为399542.00元，并确认由汇鑫建筑通过诉讼向凯旋置业追索。2015年3月9日我在长春市宽城区人民法院起诉汇鑫建筑、李云、王兴伟，该院调解书确认了债权转让协议有效；我的劳务费变更为32万元。后我多次催要未果，汇鑫建筑也未能通过诉讼解决其与凯旋置业建筑合同事宜。要求汇鑫建筑给付劳务费，凯旋置业承担连带责任。
汇鑫建筑辩称，根据长春市宽城区人民法院的判决和调解，徐彤德是给凯旋置业施工的，我公司只是出具了挂靠手续，只要凯旋置业给款，我公司马上给付。
凯旋置业辩称，请求驳回徐彤德的诉讼请求，其要求我公司承担连带责任无事实依据及法律依据。1.徐彤德与汇鑫建筑具有法律关系，其突破合同相对性要求我公司承担连带责任无事实依据及法律依据；2.徐彤德无证据证明其具有实际施工人地位，其主张的32万元没有具体构成，也无证明是农民工工资，缺乏事实依据。3.长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第1327号民事调解书并没有经过法院审理确认，该调解书当事人自述部分不能作为另一案件的案件事实。我公司是调解书之外的第三人，该调解书对我公司不具有约束力；4.长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第379号民事判决书判项中并没有我公司应承担的具体数额，只确定了补充协议的效力，所以我公司与汇鑫建筑之间的权利义务尚未明确，且根据补充协议约定，我公司已向汇鑫建筑支付了619520.00元，多支付了173237.55元，余下的款项即使支付也应按协议约定用房屋抵顶。
本院经审理认定事实如下：2011年9月汇鑫建筑与凯旋置业签订工程施工补充协议书，汇鑫建筑承包凯旋置业发包的吉林省厚缘环保宿舍工程。施工补充协议书记载：甲方吉林省凯旋置业有限公司，乙方长春建工集团汇鑫建筑有限公司。2.工程地质：农安县合隆镇。3.工程内容：1号、4号楼，总面积10000平方米。4.工程造价：约1千万元，最终以双方决算为准。6.工程开竣工日期：2011年一层顶板竣工，2012年5月1日前主体封闭，2012年6月30日前竣工。9.付款方式：（1）甲方按工程的总造价的50%以房屋抵工程款，房屋的价格为平均每平方米3000元。（2根据乙方施工的工程进度完成的工程量，甲方付给乙方的工程款为90%，其中房屋抵工程款50%和甲方给付乙方现金40%。（3）剩余5%的工程款，工程结束并验收合格后一个月付清；余5%的工程款作为质量保修金，按国家规定在工程竣工后一年内给付乙方。该工程施工补充协议书实际上是挂靠人李云挂靠汇鑫建筑与凯旋置业签订的。合同签订后，李云将该工程发包给王兴伟，王兴伟又将工程发包给徐彤德施工，2011年10月9日至2011年11月10日，徐彤德带领工人以清包工程的身份施工。2012年8月吉林省厚缘环保倒班宿舍工程被农安县合隆镇人民政府停工至今。2014年8月12日，汇鑫建筑（甲方）、李云（乙方）、王兴伟（丙方）、徐彤德（丁方）四方签订债权转让协议，协议记载：甲乙丙丁四方鉴于乙方挂靠到甲方名下，在乙方以甲方的名义承揽由发包方吉林省凯旋置业有限公司发包的吉林省厚缘环保倒班宿舍工程中，因发包方未将工程款及时给付给乙方，故乙方拖欠丙方的到期债务，丙方拖欠丁方的劳务费用。（1）丁方于2011年10月9日至2011年11月10日期间，一直以实际清包施工人的身份在吉林省厚缘环保倒班宿舍工程实际施工，工期为一个月，经乙丙丁三方确认丁方实际施工的劳务费用（农民工工资）为399542.00元；（2）由于凯旋置业没有及时结算该工程款，现甲方通过诉讼方式对该工程款进行催索；（3）甲方承诺，乙方所欠丁方实际清包施工人的劳务费，在甲方诉讼发包人胜诉后，在给付的工程款中，乙方有权自行决定给付丁方的劳务费数额，甲方不做任何阻碍。2014年12月2日长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第379号民事判决书确定：一、原告吉林省凯旋置业有限公司与被告长春建工集团汇鑫建筑有限公司于2011年9月份签订的《工程施工补充协议书》合法有效；二、解除原告吉林省凯旋置业有限公司与被告长春建工集团汇鑫建筑有限公司于2011年9月份签订的《工程施工补充协议书》；该判决书本院认为段有下列记载：原告（凯旋置业）尚欠被告（汇鑫建筑）工程款应当为939542元－535920元＝40002元。由于被告未反诉原告给付余下工程款，本院对该节不予审理。2015年3月9日长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第1327号民事调解书确定：一、原告徐彤德与被告长春建工集团汇鑫建筑有限公司、被告李云及第三人王兴伟于2014年8月12日签订的《债权转让协议》有效；二、2014年8月12日原告徐彤德与被告长春建工集团汇鑫建筑有限公司、李云及第三人王兴伟签订的《债权转让协议》中第一条“原告实际施工的劳务费用（农民工工资）为399542元”中的“399542元”变更为“320000元”。上列事实的认定有徐彤德提供的施工补充协议书、长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第379号民事判决书、债权转让协议书、长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第1327号民事调解书及凯旋置业提供的施工补充协议书、长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第379号民事判决书、工程造价鉴定意见书、授权委托书、协议书、明细账、收据在卷为凭。
本院认为，汇鑫建筑与凯旋置业签订的工程施工补充协议书有效协议，双方应当按照协议履行自身的义务。该补充协议虽经法院判决解除且该补充协议中涉及的工程虽被农安县合隆镇政府停工至今，但涉及的工程款应当及时结算。根据长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第379号民事判决书认定的事实，凯旋置业尚欠汇鑫建筑工程款为40002.00元，可以认定凯旋置业与汇鑫建筑的该工程账目未结清。依据长春市宽城区人民法院（2014）宽民初字第1327号民事调解书及债权转让协议书可以认定徐彤德为该工程的实际施工人，经（2014）宽民初字第1327号民事调解书确认，现汇鑫建筑欠徐彤德工程款为32万元，汇鑫建筑应当给付徐彤德工程款，凯旋置业也应当在欠付汇鑫建筑的款项范围内承担给付责任。随着施工补充协议书的解除，双方不应再按约定的付款方式给付建筑款。依照《中华人民共和国建筑法》第十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条、第二十六条规定，判决如下：
被告长春建工集团汇鑫建筑有限公司、被告吉林省凯旋置业有限公司于判决生效后十日内给付原告徐彤德劳务费32万元及利息。利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算，从2018年5月15日开始计息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6300.00元，由长春建工集团汇鑫建筑有限公司、被告吉林省凯旋置业有限公司各负担3150.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。
审判员 赵泽新
二〇一八年五月二十八日
书记员 刘 辉