青海省大通回族土族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）青0121民初2724号
原告：杨登才，公民身份号码×××，男，1963年9月12日出生，汉族，四川省南部县村民，住甘肃省兰州市。
委托诉讼代理人：张全寿，大通回族土族自治县法律援助中心律师。
被告：青海蓝雀山体育发展有限公司，统一社会信用代码×××，住所地青海省西宁市大通县向化乡驿卡村。
法定代表人：封奎江，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王斌、王忠年，甘肃东方人律师事务所律师。
被告：封奎江，公民身份号码×××，男，1956年4月8日出生，汉族，甘肃省兰州市安宁区居民。
委托诉讼代理人：王斌、王忠年，甘肃东方人律师事务所律师。
被告：甘肃第二建设集团有限责任公司，统一社会信用代码×××，住所地甘肃省兰州市七里河区晏家坪五村一号。
法定代表人：王春景，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杨峥、范少聪，甘肃玉榕律师事务所律师。
被告：谢延兵，公民身份号码×××，男，1970年12月13日出生，汉族，四川省南部县村民，住甘肃省兰州市永登县。
原告杨登才与被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、甘肃第二建设集团有限责任公司、谢延兵劳务合同纠纷一案，本院于2017年9月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告杨登才及其委托诉讼代理人张全寿、被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江的委托诉讼代理人王斌、甘肃第二建设集团有限责任公司的委托诉讼代理人范少聪到庭参加诉讼。被告谢延兵经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告杨登才向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告青海蓝雀山体育发展有限公司、甘肃第二建设集团有限责任公司、谢延兵支付拖欠原告的劳务费2850732元和损失费536000元，共计3386732元，被告封奎江对其中的劳务费800000元承担连带给付责任；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年5月28日，原告与被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订了青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区建筑工程劳务承包合同。合同签订后，原告组织民工开始施工，到2017年1月15日停工，被告甘肃第二建设集团有限责任公司结算的劳务费用为4050732元，但被告甘肃第二建设集团有限责任公司只给付了劳务费1200000元，承诺剩余劳务费由被告青海蓝雀山体育发展有限公司在2017年3月15日支付。到了2017年3月15日原告带着民工进工地等待开工，并给被告青海蓝雀山体育发展有限公司的法定代表人封奎江打电话，封奎江声称到2017年4月份开工，此后原告给封奎江再次打电话，封奎江又承诺在5月份开工，直到2017年7月30日，原告见封奎江带人到工地考察，原告问何时开工，封奎江说马上开工，然后转了一圈就走了。原告跟着封奎江要求给付剩余劳务费，封奎江说没钱，并给原告写了承诺书，约定在2017年8月10日前支付民工工资800000元，剩余劳务款由原告与被告甘肃第二建设集团有限责任公司蓝雀山项目部核对完后，由被告青海蓝雀山体育发展有限公司支付，此款项从被告甘肃第二建设集团有限责任公司工程款中扣除。封奎江写承诺书时110民警在场，全程录音录像，写完承诺书后原告问封奎江何时支付此款，封奎江说是在2017年8月7日支付，到了2017年8月10日并没有支付。
综上，原告与被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订了劳务承包合同，原告已经按照合同约定为被告甘肃第二建设集团有限责任公司提供了劳务，被告甘肃第二建设集团有限责任公司应当给付原告劳务款。被告青海蓝雀山体育发展有限公司没有支付被告甘肃第二建设集团有限责任公司的工程款，导致被告甘肃第二建设集团有限责任公司拖欠原告劳务款，被告青海蓝雀山体育发展有限公司也应当承担给付劳务款的责任，被告封奎江对其中的劳务款800000元承担连带责任。原告在多次索要无果的情况下只好起诉至法院要求被告给付剩余劳务款，请人民法院查明事实后支持原告的诉讼请求。
原告杨登才针对自己的诉讼请求，向本院提供了下列证据：
1、原告杨登才的身份证复印件1份，拟证明原告的身份情况的事实；
2、青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区建筑工程劳务承包合同1份，拟证明甘肃第二建设集团有限责任公司青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目项目部与杨登才签订了劳务承包合同书，合同上有工程地点、工程期、项目价格等，证实原告与被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订有工程劳务承包合同的事实；
3、被告封奎江出具的承诺书1份，拟证明蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目承包给了被告甘肃第二建设集团有限责任公司，并证明工程款中被告封奎江支付80万元，剩余款项由被告青海蓝雀山体育发展有限公司在拖欠工程款范围内支付的事实；
4、工资表，拟证明大通县劳动监察大队主持将被告封奎江给付的80万元劳务工资进行发放，其中24300元发放给被告甘肃第二建设集团有限责任公司的值班人员，剩余部分代发给了原告杨登才的工人的事实；
5、结算单1份，拟证明原告产生的劳务工资总额为4050732元，结算单由谢延兵、李广平签字确认，经核算双方认可劳务工资的事实；
6、原告自制的工资表4页、照片、提货单、建筑设备租赁合同书，拟证明原告及工人进场后无法施工，产生的农民工工资、设备租赁费等损失费为53万余元的事实；
7、建设工程施工合同1份，拟证明2016年4月20日青海蓝雀山旅游文化产业有限公司与被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订了建设工程施工合同书，该合同对工程概况、工程标准、合同价款及支付方式等作了约定，工程建设方将工程发包给被告甘肃第二建设集团有限责任公司，被告甘肃第二建设集团有限责任公司主持施工并安排的项目经理为安兵的事实；
8、收据1份，拟证明青海蓝雀山旅游文化产业有限公司将此建设工程的施工发包给被告甘肃第二建设集团有限责任公司的事实；
9、青海蓝雀山体育发展有限公司出具的工作确认函1份，拟证明青海蓝雀山体育发展有限公司将工程发包给被告甘肃第二建设集团有限责任公司的事实。
被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江辩称，一、答辩人与青海蓝雀山旅游文化产业有限公司（蓝雀山旅游公司）、甘肃第二建设集团有限责任公司之间没有经济往来，与被答辩人杨登才同样没有经济往来，不存在债权债务关系。
2014年和2015年答辩人封奎江以兰州金帝顺游乐有限公司与青海省大通回族土族自治县签订了《大通县蓝雀山滑雪四级生态旅游度假区及东部新城配套设施项目开发建设框架协议书和补充协议书和附件》。协议签订后，在青海金帝顺滑雪场会议室，召开了第一次股东会，准备注册成立新公司，股东有封奎江、林建立、张鸿俊、杨昕、杨贵军等人，当时由于部分股东投资款不到位，公司注册暂时搁置，答辩人封奎江找新的合作伙伴，到2016年4月，答辩人封奎江因身体原因，决定退出。经与杨贵军、李忠革、刘润才等人协商，确定由杨贵军、李忠革、刘润才牵头来成立“青海蓝雀山旅游文化产业有限公司”，继续履行兰州金帝顺游乐有限公司与大通县签订的《大通县蓝雀山滑雪四级生态旅游度假区及东部新城配套设施项目开发建设框架协议书和补充协议书和附件》。2016年5月20日杨贵军作为法定代表人，注册成立的青海蓝雀山旅游文化产业有限公司，负责大通县蓝雀山滑雪四级生态旅游度假区及东部新城配套设施项目开发建设。谢延兵挂靠被告甘肃第二建设集团有限责任公司与青海蓝雀山旅游文化产业有限公司签订了施工合同，谢延兵承诺该项目前期由其垫资完成，工程进度超过部分每月按实际发生量结算。合同签订后，谢延兵就组织劳务施工队伍进场施工，工程进行到后期，杨贵军说资金紧，贷款没希望，让答辩人封奎江帮助寻找投资人。2016年8月和10月答辩人封奎江带领北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司董事长张鸿俊一行人员到大通，对蓝雀山景区及东部新城项目进行了全面考察，经协商，北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司董事长张鸿俊明确表态，愿意出资入股，共同开发建设蓝雀山滑雪四级生态旅游度假区及东部新城项目。2016年11月22日经全体股东会决议通过，新公司投资比例为：北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司持股51%，封奎江持股19%，马建华持股10%，谢延兵持股10%，胡锦新持股5%，张伟中持股5%。由于北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司属于上市公司，需要公告和走其他程序，故2106年12月10日注册成立青海蓝雀山体育发展有限公司时，北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司所占51%的股份由答辩人封奎江代持，公司成立后，对蓝雀山景区和东部新城建设项目正在审计中，期间，谢延兵由于资金不能到位，多次向封奎江借款，用于支付工程劳务款，并承诺：大通县蓝雀山滑雪场项目建设过程中，所发生的任何债权债务均由被告甘肃第二建设集团有限责任公司及谢延兵承担。
二、青海蓝雀山体育发展有限公司及封奎江2017年7月30日出具的《承诺书》是受到胁迫后出具的，并非答辩人真实意思表示，属于无效承诺，已经支付80万元应当返还。
2017年7月30日答辩人青海蓝雀山体育发展有限公司全体股东在公司与北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司派来的审计调查人员开会时，突然间进来了十几个人，自称是给被告甘肃第二建设集团有限责任公司谢延兵在蓝雀山景区干土建工程和工程机械租赁方的负责人及劳务人员，找谢延兵和被告甘肃第二建设集团有限责任公司要钱，声称马上就要拿到钱，否则就跳楼，自杀，乱喊乱叫，让在场一个人也不让走，经过与现场人员交流，让北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司派来的工作人员先走了。答辩人封奎江当时表态谁与你们签的施工合同，应该找谁要钱，他们说只找公司法人要钱，答辩人封奎江就一直耐心给他们做工作，过了几个钟头，最后迫于无奈，谢延兵和答辩人封奎江给他们写了一个《承诺书》，承诺2017年8月10日前支付人工工资80万元，并注明如被告甘肃第二建设集团有限责任公司支付不了，由（北京卡宾公司进入的）新建青海蓝雀山体育发展有限公司支付并由谢延兵和答辩人封奎江按手印后，他们就离开了。更让答辩人封奎江想不到的是，答辩人封奎江开完会后，去了新兴国际饭店，看望北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司派来的人员后，给谢延兵打电话让他派人开车把答辩人封奎江往兰州送一下，正在等车准备返兰州时，突然下午来答辩人封奎江公司要账的那些人又把答辩人封奎江堵在路上，让答辩人封奎江马上拿钱，不拿钱就别想走，气势汹汹，个别人已醉酒相互拉扯厮打，说下午写的承诺书不行，必须要答辩人封奎江当场付款或者将承诺书重写，答辩人封奎江说你们没理由堵答辩人封奎江，他们不答应又叫来了好几个人，当时已经夜里近24点，路上行人稀少，答辩人封奎江一个人势单力薄，就答应回公司重新打条子，到了办公室后，被答辩人和机械租赁劳务人员又说让答辩人封奎江马上拿钱，否则威胁答辩人封奎江就不能离开办公室，这样一直持续到夜里快2点钟，答辩人封奎江实在没办法就派公司人员，以找谢延兵为由报警，由于夜深他们在房间里吵闹引起了警察的注意上楼调查，过了一会110警察也来了，答辩人封奎江把自己和谢延兵写的协议及借款手机留底凭条让警察看了，并录了像，但劳务人员工头非要答辩人封奎江写一个付款承诺，全部由答辩人封奎江个人支付与谢延兵无关，并当着警察面再次威胁答辩人封奎江如果不写，警察来了也没用，答辩人封奎江当时在大通县前一天就没有休息好，身体无力，精神恍惚，在无奈之下他们说什么答辩人封奎江只有写什么，这样才算把事情平息，这时已2点15分左右，为了自身安全，答辩人封奎江只能连夜租车返兰州，并于次日（31日）向大通县宋书记、李县长、体育文化局胡局长书面反映上述事件，并向大通县公安局及劳动监察大队报案。当时正值十九大召开之际，为了维护社会稳定经与大通县有关领导沟通协商后，迫于压力，答辩人封奎江于2017年9月27日向大通县人力资源和社会保障局汇款80万元。
二答辩人认为，答辩人与青海蓝雀山旅游文化产业有限公司及被告甘肃第二建设集团有限责任公司和谢延兵之间没有合同关系，答辩人和被答辩人杨登才也没有劳动或劳务关系，答辩人在受到被答辩人一方施工人员围攻、胁迫下，签字、盖章出具的所有《承诺书》，都是违背答辩人真实意思的，属于无效的承诺，依法可以撤销。答辩人依据承诺书支付的80万元费用应当返还，为维护答辩人的合法权益，待本案判决后答辩人另行起诉。
被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江针对自己的抗辩主张，向本院提交了下列证据：
1、《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及配套项目开发建设框架协议书》、《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及东部新城配套设施项目开发建设框架协议书补充协议书》各1份，拟证明涉案项目的工程来源为大通县人民政府的招商引资的事实；
2、青海蓝雀山旅游文化产业有限公司、青海蓝雀山体育发展有限公司的工商登记资料，拟证明被告封奎江虽然都是两个公司的股东，但是持股比例不同，青海蓝雀山旅游文化产业有限公司与青海蓝雀山体育发展有限公司是不同主体，而且青海蓝雀山体育发展有限公司是2016年12月10日原告杨登才停工后才成立的新公司，原告杨登才起诉青海蓝雀山体育发展有限公司主体不适格的事实；
3、被告谢延兵和封奎江之间的协议书和承诺书，拟证明被告谢延兵向封奎江借款支付了工程费用，也就是被告谢延兵与封奎江之间只是个人之间的借贷关系，工程是被告谢延兵与甘肃第二建设集团有限责任公司之间签订的事实；
4、承诺书2份、报警材料及说明材料等，拟证明因封奎江写承诺书的时候人身受限制，意思表示不真实，所以原告封奎江及青海蓝雀山体育发展有限公司不承担责任的事实；
5、个人转账汇款业务受理回单1份，拟证明经大通县人民政府领导做工作，被告封奎江为了十九大期间的维稳，于2017年9月27日将80万元汇转给了大通回族土族自治县人力资源和社会保障局用于发放工人工资的事实；
6、杨贵军出具的蓝雀山滑雪四季旅游度假区建设工程情况说明1份，拟证明被告谢延兵垫资的情况以及《建设工程施工合同》是青海蓝雀山旅游文化产业有限公司与被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订的，青海蓝雀山旅游文化产业有限公司和杨贵军盖章后由被告谢延兵到被告甘肃第二建设集团有限责任公司盖章后拿回来的事实。
被告甘肃第二建设集团有限责任公司辩称，1、被告甘肃第二建设集团有限责任公司未设立过案涉的工程项目部，也未刻制过案涉项目部的相关印章，其合同之上的签章系他人伪造，同时，被告甘肃第二建设集团有限责任公司不具有与原告签订劳务合同的真实意思表示，故案涉劳务合同依法不能成立，本案与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关联，不应由被告甘肃第二建设集团有限责任公司承担工程款支付责任；2、被告甘肃第二建设集团有限责任公司不是案涉工程的承包方即施工方，更不是本案劳务合同的发包方，故原告对被告甘肃第二建设集团有限责任公司的主张不能成立；3、被告甘肃第二建设集团有限责任公司未向谢延兵出具过任何授权手续，故本案不符合表见代理之要件，据此，涉案劳务合同对被告甘肃第二建设集团有限责任公司不产生法律效力；4、涉案项目建设中被告甘肃第二建设集团有限责任公司未参与项目建设，与原告也不存在工程款往来，更未与原告发生债权债务关系，故被告甘肃第二建设集团有限责任公司与原告不存在劳务分包合同关系；5、原告明知被告谢延兵才是案涉劳务合同的发包方，且明知无权代理被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订合同，还以被告甘肃第二建设集团有限责任公司名义签署，其原告明显存在过错，应由其承担责任。
被告甘肃第二建设集团有限责任公司针对自己的抗辩主张，向本院提交了下列证据：
1、被告甘肃第二建设集团有限责任公司出具的证明1份，拟证明该公司从未刻制项目专用章及技术专用章，合同上也没有盖公司印章或公司合同专用章，所以被告甘肃第二建设集团有限责任公司不是涉案工程承包方。因项目章系伪造，加之被告甘肃第二建设集团有限责任公司未授权谢延兵，故工程承包合同依法不能成立的事实；
2、青海蓝雀山旅游文化产业有限公司工商信息，拟证明该工商信息显示该公司成立日期为2016年5月20日，而原告提交的承包合同为2016年4月20日，合同签订日期在公司成立之前，相互矛盾，所以不真实。同时封奎江是该公司股东，证实被告甘肃第二建设集团有限责任公司与本案无关，所有工程款项来往于青海蓝雀山旅游文化产业有限公司及封奎江，所以被告甘肃第二建设集团有限责任公司不承担责任的事实；
3、被告青海蓝雀山体育发展有限公司工商信息，拟证明该公司股东是被告封奎江及谢延兵，谢延兵是涉案工程的承包方，被告甘肃第二建设集团有限责任公司不是承包方，所以不承担责任。被告青海蓝雀山旅游文化产业有限公司和被告青海蓝雀山体育发展有限公司股东存在重合，两个公司存在关联关系，所有承包合同与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关，对被告甘肃第二建设集团有限责任公司不发生法律效力的事实。
被告谢延兵辩称，一、答辩人是经甘肃第二建设集团有限责任公司依法授权后，根据2014年12月6日青海省大通县人民政府与兰州金帝顺游乐有限公司、2015年8月12日青海省大通县人民政府与兰州金帝顺游乐有限公司签订的《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及配套项目开发建设协议书》，代表该公司与原告签订了有关合同。答辩人因该工程款所涉全部签名，均是合法、有效的。二、导致拖欠原告的相关费用，均因发包方青海蓝雀山旅游文化产业有限公司和青海蓝雀山体育发展有限公司未能按时支付工程款造成。三、发包方青海蓝雀山旅游文化产业有限公司成立时，各股东出资均未实际出资。后因管理混乱于2016年11月22日经全体股东一致同意后予以注销。因在注册“青海蓝雀山旅游文化有限公司”未果后，而注册了“青海蓝雀山体育发展有限公司”，青海蓝雀山体育发展有限公司成立至今，各股东出自均未实际出资；该公司成立后经全体股东一致决定，将青海蓝雀山旅游文化产业有限公司的债权债务全部继承和接受。项目实施源头：兰州金帝顺游乐有限公司法人封奎江后续成立的两家公司，虽然青海蓝雀山体育发展有限公司确认了项目建设工程量，但公司法人、大股东封奎江未实际出资注册公司，除支付了80万元工程劳务款后，未再出资。本答辩人竭尽全力，在外借了近500多万元高利贷款来支付项目急需的工人工资、材料款等，撑到最后，由于未能收到所完成工程款项，因此再也无力支付拖欠杨登才的工程款以及其它材料款(以上支付款项有凭据可查)。四、答辩人对上述内容的真实性愿承担法律责任。综上所述，答辩人望人民法院查明事实后，依法裁决本案。
本院经审理认定事实如下:2014年12月6日、2015年8月12日大通回族土族自治县人民政府与兰州金帝顺游乐有限公司（法定代表人封奎江）分别签订了《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及配套项目开发建设框架协议书》、《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及东部新城配套设施项目开发建设框架协议书补充协议书》。2016年4月20日青海蓝雀山旅游文化产业有限公司为发包人，被告甘肃第二建设集团有限责任公司为承包人，双方签订了《建设工程施工合同》，合同规定将位于青海省西宁市××县东侧青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区的整体滑雪场基础设施建设承包给被告甘肃第二建设集团有限责任公司施工，合同并规定承包人项目经理为安兵。2016年5月20日大通回族土族自治县食品药品和市场监督管理局核准了杨贵军、被告封奎江注册成立的青海蓝雀山旅游文化产业有限公司，股东为杨贵军、被告封奎江等人。2016年5月28日原告杨登才与被告谢延兵经协商签订了《青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区建筑工程劳务承包合同》，合同上盖有“甘肃第二建设集团有限责任公司青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目项目部”的印章，合同规定将位于青海省西宁市××县的青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区土建工程承包给原告杨登才施工，同时规定了具体的施工范围、劳务承包期限、承包价格、工程总价及付款方式等事项。之后原告杨登才就组织民工按劳务承包合同进行施工。2016年12月29日被告封奎江、谢延兵等人注册成立了青海蓝雀山体育发展有限公司，股东为被告封奎江、谢延兵等人，法定代表人为被告封奎江。2017年7月30日原告杨登才的务工人员等到大通县桥头镇找被告封奎江、谢延兵要求给付劳务工资，被告封奎江、谢延兵书写了一份内容为“今承诺于2017年8月10日前支付相关人员人工工资款80万元整，剩余工程款在账目双方确认后，逐步支付完毕。注：如甘肃二建支付不了，由卡宾滑雪公司进入的新建蓝雀山体育发展有限公司支付”的承诺书，当天原告杨登才的务工人员等认为承诺书不恰当，要求被告封奎江重写，被告封奎江又书写了内容为“本人封奎江：承诺于2017年8月10日前，支付项目相关工程人工工资80万整，剩余工程款在账目双方确认后，逐步支付完毕。由蓝雀山体育发展有限公司支付。此款项包括监察大队31.5万元人工工资等处理款项。以工程预算实际为准，如不按时支付承担一切法律责任。此款项从甘肃二建工程款中扣除”的承诺书。2017年8月31日经结算，原告杨登才应得民工工资4050732元，在工资结算单上由工地负责任人李广平、被告谢延兵签字确认。原告杨登才在施工期间及施工结束后，被告谢延兵等先后给付工程款120万元，尚欠2850732元没有给付。2017年9月26日原告杨登才向本院起诉要求被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、甘肃第二建设集团有限责任公司支付拖欠原告的劳务费2850732元和损失费536000元，共计3386732元，被告封奎江对其中的劳务费800000元承担连带给付责任；本案诉讼费用由被告承担。2017年9月27日被告封奎江给大通回族土族自治县人力资源和社会保障局汇转了80万元，此款中发放给原告杨登才的民工工资为775700元，发放给看守项目部人员工资24300元。2017年12月20日被告甘肃第二建设集团有限责任公司向本院提出委托鉴定申请书，要求对《建设工程施工合同》及其他资料中关于项目部的签章的真伪进行鉴定，后又撤销鉴定申请。本案开庭审理时，原告杨登才变更了诉讼请求，要求被告青海蓝雀山体育发展有限公司、甘肃第二建设集团有限责任公司、谢延兵支付拖欠原告的劳务费2075032元和损失费536000元，被告封奎江对其中的劳务费775700元承担连带给付责任，本案诉讼费由被告承担。
本案在审理过程中，经当庭质证，对原告杨登才提交的身份证复印件被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、甘肃第二建设集团有限责任公司均无异议；对青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区建筑工程劳务承包合同被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为与其没有关系，不予质证。被告甘肃第二建设集团有限责任公司对真实性、合法性均有异议，认为被告甘肃第二建设集团有限责任公司从未设立过该项目部，也未刻制过任何项目部的印章，所以与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关，且被告甘肃第二建设集团有限责任公司签订合同都会用合同专用章，不会用项目部印章，此项目部印章系伪造；被告封奎江出具的承诺书被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江对真实性没有异议，但认为该承诺书不是被告封奎江及青海蓝雀山体育发展有限公司的真实意思表示，当时由于人身受到胁追，在公安民警在场的情况下为了脱身而写的，原告的劳务工资应该由被告甘肃第二建设集团有限责任公司、谢延兵支付。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为承诺书所承诺的不是被告甘肃第二建设集团有限责任公司承担责任，对真实性不发表质证意见，但该承诺书能证明原告与被告甘肃第二建设集团有限责任公司之间不存在劳务关系；对大通县劳动监察大队主持将被告封奎江给付的80万元劳务工资进行发放的工资表的真实性被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、甘肃第二建设集团有限责任公司均无异议，被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为该证据无法证明原告与被告甘肃第二建设集团有限责任公司存在劳务发包关系，而原告从未向被告甘肃第二建设集团有限责任公司主张劳务工资，双方之间也无劳务关系；对结算单被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为总数无法确认，封奎江没有参与，无法质证。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为该结算单是谢延兵出具的，并盖有所谓的项目部公章，被告甘肃第二建设集团有限责任公司不予认可；对原告自制的工资表、照片、提货单、建筑设备租赁合同书被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为与延误开工没有因果关系，因为原告延误施工的损失没有报损。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为没有项目部或被告甘肃第二建设集团有限责任公司的盖章确认，只是单方所发生的费用，所以与涉案工程无关，另对提货单、建筑设备租赁合同书的真实性无异议，但认为不能证实与本案的工程有关；对建设工程施工合同，被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江对真实性没有异议，认为此合同的发包人是青海蓝雀山旅游文化产业有限公司，而不是青海蓝雀山体育发展有限公司，所以与被告封奎江及青海蓝雀山体育发展有限公司没有关系。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为因合同没有证据原件，所以对真实性有异议，被告甘肃第二建设集团有限责任公司从未委派过项目经理安兵，从整个过程看，也没有安兵的签字，所以该合同及施工与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关。对收据被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为付款方是青海蓝雀山旅游文化产业有限公司，与我方无关。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为没有提交原件，所以不予认可，且签章是伪造的项目部章，所以与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关。对青海蓝雀山体育发展有限公司出具的工作确认函被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为当时准备接管，是被告谢延兵报出的造价，还没有经过核对，而且青海蓝雀山旅游文化产业有限公司是业主，原告混淆了主体。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为是原告的单方行为，没有被告甘肃第二建设集团有限责任公司签章，更不能证实被告甘肃第二建设集团有限责任公司承包了涉案工程。
对被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江提交的《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及配套项目开发建设框架协议书》、《大通县蓝雀山滑雪四季生态旅游度假区及东部新城配套设施项目开发建设框架协议书补充协议书》原告杨登才无异议，认为从施工到劳务纠纷发生时又产生了青海蓝雀山体育发展有限公司与青海蓝雀山旅游文化产业有限公司，而被告封奎江在这几个公司中均有参与，所以原告主张的主体是适格的。被告甘肃第二建设集团有限责任公司也无异议，认为此证据证明了兰州金帝顺游乐有限公司是工程的实际投资人，与被告甘肃第二建设集团有限责任公司不存在建设工程施工合同关系；对青海蓝雀山旅游文化产业有限公司、青海蓝雀山体育发展有限公司的工商登记资料的真实性原告杨登才、被告甘肃第二建设集团有限责任公司无异议，但对证明方向有异议，原告杨登才认为与被告封奎江关联的公司有十二家，青海蓝雀山旅游文化产业有限公司是发包方，但是后来又出现了青海蓝雀山体育发展有限公司，所以起诉的主体是适格的。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为与其无关。对被告谢延兵和封奎江之间的协议书和承诺书，原告杨登才对真实性没有异议，但认为与本案没有关联。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为只是被告封奎江与谢延兵之间的借贷关系，与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无任何工程款项往来，被告甘肃第二建设集团有限责任公司不是工程的承包方，合同均由被告谢延兵签订的，所以被告谢延兵才是涉案工程的承包方，应该由其承担责任；对承诺书、报警材料及说明材料等，原告杨登才认为证明方向不成立，不存在人身受到胁迫，并且公安民警在场，不可能存在胁迫。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关，不发表质证意见，但是该证据证明本案工程款均发生在青海蓝雀山旅游文化产业有限公司、青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、谢延兵之间，与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关；对个人转账汇款业务受理回单原告杨登才对真实性、证明方向均无异议。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关，本案工程款均发生在青海蓝雀山旅游文化产业有限公司、青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、谢延兵之间，与被告甘肃第二建设集团有限责任公司无关；对杨贵军出具的蓝雀山滑雪四季旅游度假区建设工程情况说明原告杨登才无异议。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为被告谢延兵才是劳务合同的发包方，也是劳务承包方，并非被告甘肃第二建设集团有限责任公司，且该证据中的说法没有证据证实。
对被告甘肃第二建设集团有限责任公司提交的被告甘肃第二建设集团有限责任公司出具的证明原告杨登才、被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江对真实性没有异议，但原告杨登才认为这是该公司作为被告的内部辩解意见，所以不应该采信；对青海蓝雀山旅游文化产业有限公司工商信息、被告青海蓝雀山体育发展有限公司工商信息原告杨登才对真实性不持异议。被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为从公司法上讲，两个公司之间不存在关联性，说明不了封奎江、谢延兵与青海蓝雀山旅游文化产业有限公司、被告青海蓝雀山体育发展有限公司两个公司之间存在关联关系，且被告青海蓝雀山体育发展有限公司是成立的新公司，没有介入到合同当中。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区建筑工程劳务承包合同被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为与其没有关系，不予质证的理由成立，因为该合同是被告谢延兵以甘肃第二建设集团有限责任公司青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目项目部的名义与原告杨登才签订的劳务承包合同书，而不是以被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江的名义签订的。被告甘肃第二建设集团有限责任公司的异议不能成立，因为被告甘肃第二建设集团有限责任公司没有提供证据证明此项目部印章系伪造的事实；2、被告封奎江出具的承诺书被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为不是真实意思表示，当时由于人身受到胁追，在公安民警在场的情况下为了脱身而写的理由不能成立，因为一是被告封奎江没有请求撤销，二是已将此款汇转给的关部门，已履行完毕。被告甘肃第二建设集团有限责任公司认为该承诺书能证明原告杨登才与被告甘肃第二建设集团有限责任公司之间不存在劳务关系的理由不能成立，因为该承诺书不是与原告杨登才签订的劳务合同；3、对结算单被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、甘肃第二建设集团有限责任公司的异议不能成立，因为一是对该结算单被告谢延兵认可，二是被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、甘肃第二建设集团有限责任公司没有提供证据证明该结算单的不正确性；4、对原告杨登才自制的工资表、照片、提货单、建筑设备租赁合同书等证明原告杨登才造成的损失被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、被告甘肃第二建设集团有限责任公司的异议成立；5、对建设工程施工合同被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为此合同的发包人是青海蓝雀山旅游文化产业有限公司，而不是青海蓝雀山体育发展有限公司，所以与被告封奎江及青海蓝雀山体育发展有限公司没有关系的理由成立。被告甘肃第二建设集团有限责任公司的异议不能成立，因为该合同上盖有被告甘肃第二建设集团有限责任公司的合同专用章，并写明承包人项目经理为安兵；6、对收据、青海蓝雀山体育发展有限公司出具的工作确认函被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江、被告甘肃第二建设集团有限责任公司的异议成立；7、对被告谢延兵和封奎江之间的协议书和承诺书，原告杨登才、被告甘肃第二建设集团有限责任公司的异议成立，是被告封奎江与谢延兵之间的借贷关系，与本案没有关系；8、对承诺书、报警材料及说明材料等，原告杨登才的异议成立；9、对被告甘肃第二建设集团有限责任公司提交的被告甘肃第二建设集团有限责任公司出具的证明原告杨登才、被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江认为这是该公司的内部辩解意见，所以不应该采信的异议成立。
本院认为，本案争议的焦点是原告杨登才的劳务工资由谁支付和劳务工资实为多少的问题。首先原告杨登才的劳务工资由谁支付的问题，被告谢延兵以甘肃第二建设集团有限责任公司青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目项目部的名义与原告杨登才签订的建筑工程劳务承包合同，其辩称的是经被告甘肃第二建设集团有限责任公司依法授权后代表该公司与原告杨登才签订的合同理由不能成立，因为一是被告谢延兵没有提供被告甘肃第二建设集团有限责任公司的委托书，二是没有提供被告甘肃第二建设集团有限责任公司追认其为委托代理人的相关依据，三是根据查明的事实，被告谢延兵本身就是开发青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区的股东之一，因此对于原告杨登才的劳务工资应由被告谢延兵支付。青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区建设工程是被告甘肃第二建设集团有限责任公司从青海蓝雀山旅游文化产业有限公司承包的，虽然签订合同的期限早于青海蓝雀山旅游文化产业有限公司批准成立的期限，但对合同的履行没有影响。之后被告谢延兵以甘肃第二建设集团有限责任公司青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目项目部的名义与原告杨登才签订建筑工程劳务承包合同，工程名称都是青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区，且被告甘肃第二建设集团有限责任公司没有提交没有设立过“甘肃第二建设集团有限责任公司青海蓝雀山滑雪四季旅游度假区项目项目部”的相关依据，也没有提交合同之上的签章系他人伪造的相关证据，也未追究他人伪造印章的相关责任，其辩称的理由不能成立，对原告杨登才的劳务工资也应承担给付责任。被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江不是合同的签订方，根据合同的相对性原则，对原告杨登才的劳务工资被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江不承担给付责任。被告封奎江承诺的80万元劳务工资被告封奎江已汇转给大通回族土族自治县人力资源和社会保障局，此款已由大通回族土族自治县人力资源和社会保障局发放给民工，此款大通回族土族自治县人力资源和社会保障局不管是发放给谁的民工，被告封奎江已履行了承诺，原告杨登才要求被告封奎江对80万元承担连带给付责任的请求不再予以支持。其次原告杨登才的劳务工资实为多少的问题，原告杨登才提供的经被告谢延兵签字确认的结算单的数额为4050732元，除已给付的1200000万元和被告封奎江给付的80万元中领取的775700元外，尚欠2075032元。
综上所述，原告杨登才的劳务工资应由被告谢延兵、甘肃第二建设集团有限责任公司承担给付义务，被告青海蓝雀山体育发展有限公司、封奎江不承担给付责任。原告杨登才要求赔偿其损失536000元的诉讼请求因其没有提供足够的证据予以佐证，其请求本院不予采信，应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告谢延兵、甘肃第二建设集团有限责任公司给付原告杨登才的劳务工资2075032元，于本判决生效之日起10日内给付清；
二、驳回原告杨登才要求给付其损失费536000元、被告青海蓝雀山体育发展有限公司给付其劳务工资2075032元和被告封奎江对其中的劳务费775700元承担连带给付责任的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费33894元中，由原告杨登才负担10494元，被告谢延兵、甘肃第二建设集团有限责任公司负担23400元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。
?审判长马生祥
审 判 员 钱生梅
人民陪审员 李宏福
二〇一八年八月十五日
书 记 员 党韩林
附相关的法律条文：
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。