连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）苏0706民初3390号
原告：孔庆松，男，1980年4月20日生，汉族，住连云港市海州区。
委托诉讼代理人：刘一鸣，江苏明亮律师事务所律师。
被告：海州区新城社区创客装饰设计中心，住所地连云港市海州区朝阳东路**号凯旋广场***室。
法定代表人：秦志伟，该中心总经理。
被告：连云港壹号家创客空间信息科技有限公司，住所地连云港市海州区朝阳东路30号凯旋广场207室。
法定代表人：姚伟，该公司总经理。
原告孔庆松与被告海州区新城社区创客装饰设计中心（以下简称创客装饰中心）、连云港壹号家创客空间信息科技有限公司（以下简称壹号家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年5月8日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告孔庆松及其委托诉讼代理人刘一鸣到庭参加诉讼，被告创客装饰中心、壹号家公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法作缺席审理。本案现已审理终结。
原告孔庆松向本院提出诉讼请求：1.判令两被告继续履行双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令两被告承担违约金16200元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告创客装饰中心、壹号家公司于2017年10月8日签订格式合同《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定工程总价为人民币拾叁万肆仟元（￥134000元），原告依次将工程通过银行转账和现金方式交付给被告，双方约定施工期限为95天，开工日期为2017年10月12日，竣工日期为2018年1月12日。现依据双方合同约定的完工时间，被告已经严重迟延，请求法院判令两被告继续履行合同，并按照合同第十三条第四款的约定判令被告承担迟延违约金9500元。
被告创客装饰中心、壹号家公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。
经审理本院认定事实如下：2017年10月8日，原告孔庆松（甲方）与被告创客装饰中心、壹号家公司（乙方）签订了《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，主要内容为：1.1工程地点：恒润郁洲府14-1-1901室；1.2工程内容和施工方法以甲方签字确认的设计图纸、乙方工程预算及工艺说明为准；1.3工程承包方式：双方商定采取乙方包工、包全部材料；1.4工程期限95天，开工日期2017年10月12日，竣工日期2018年1月12日；1.5合同价款134000元；1.6工程价款结算方式：以设计图纸所含项目、预算一次性总包，甲方无须支付超额部分款项。3.甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各执一份。13.4由于乙方原因造成工期延误，按合同价千分之一元/天向甲方支付违约金。甲方可向乙方发出催告通知，乙方在收到通知2日后仍未完工的，甲方有权解除合同。14.本合同在履行过程中发生的争议，可以通过双方协商、人民调解或向装饰装修主管部门及其管理机构投诉等方式解决，协商和调解不成的，向连云港人民法院提起诉讼。此外，合同还对工程的监理、验收、保修等其他事项进行了约定。
合同签订后，原告孔庆松先后三次向壹号家公司支付73500元，通过银行转账方式向壹号家公司法定代表人姚伟支付60000元，合计支付工程款133500元。涉案房屋装饰装修工程至今未完工。
以上事实有原告的当庭陈述及原告举证的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、代收款收据、POS机小票等证据予以证实。
本院认为，原告孔庆松与被告创客装饰中心、壹号家公司签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》系三方当事人真实意思，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，原、被告均应按约履行各自的权利义务。原告支付了工程款，被告应当全面履行合同约定房屋装饰装修义务，因涉案房屋装饰装修工程至今未完工，现原告要求两被告继续履行未完成的合同，符合法律规定，本院依法予以支持。
关于原告主张的违约金16200元（按照合同总价千分之一的标准，自2018年1月12日起计算至起诉之日），本院认为，根据合同约定，由于乙方原因造成工期延误，按合同价千分之一元/天向甲方支付违约金，合同约定工程竣工日期为2018年1月12日，被告实际并未按期竣工，故被告应自2018年1月13日起按约定向原告支付违约金，至原告起诉之日2018年5月8日，被告应向原告支付违约金为15486元[133500元×1‰/天×116天（2018年1月13日至2018年5月8日）],故对于原告主张的违约金未超出双方约定部分，本院予以支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告孔庆松与被告连云港壹号家创客空间信息科技有限公司、海州区新城社区创客装饰设计中心就恒润郁洲府14-1-1901室房屋签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》继续履行（履行内容包括：整体厨房橱柜、移门3套、所有套装门4套、所有窗套门套、所有室内的灯具、开关面板、鞋柜、洁具、马桶1个、面盆2个、花洒一套、窗帘5个、床3张、沙发1套、电视柜1套、餐桌及椅子1套、空调柜机1台、空调挂机2台、冰箱1台、地板踢脚线、地漏、石膏线、玄关柜、阳台吊柜、小房间的组合柜）；
二、被告海州区新城社区创客装饰设计中心、连云港壹号家创客空间信息科技有限公司于本判决生效后十日内向原告支付违约金15486元；
三、驳回原告孔庆松的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费205元（原告已预交），由被告连云港壹号家创客空间信息科技有限公司、海州区新城社区创客装饰设计中心共同负担，于给付上述款项时一并支付给原告。
如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94（汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送）。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审判员 王守富
二〇一八年八月六日
书记员 韦 玲
法律条文和上诉须知
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
（二）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。
预交上诉费收款人：连云港市中级人民法院
账号：44×××94
开户行：连云港市农业银行苍梧支行