重庆市渝北区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）渝0112民初23641号
原告：陶一东，男，1958年11月4日出生，汉族，住重庆市丰都县。
委托诉讼代理人：侯明霞，重庆鼎凌律师事务所律师。
委托诉讼代理人：封雪媛，重庆鼎凌律师事务所律师。
被告：四川诚泰建安劳务有限公司，住所地四川省成都市高新区盛安街401号1栋2单元8层813号，统一社会信用代码91510000555759758T。
法定代表人：江金文，总经理。
委托诉讼代理人：高才兵，男，1977年2月27日出生，汉族，住重庆市渝北区，公司员工。
原告陶一东与被告四川诚泰建安劳务有限公司（以下简称诚泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年11月7日立案后，依法由审判员田秀荣适用简易程序,公开开庭进行了审理，原告陶一东及其特别授权委托诉讼代理人侯明霞、被告诚泰公司的委托诉讼代理人高才兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陶一东向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款318975.6元、返工费23400元、履约保证金50000元；2.判令被告向原告支付资金占用利息（资金占用利息以392375.6元为基数，从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至前述款项付清之日）；3.本案诉讼费、保全费由被告承担。事实及理由：原、被告于2014年8月23日签订《建设工程模板班组作业合同》，约定由原告承包中渝国际都会4#地块三区主体结构劳务作业工程，该主体工程模板综合统一单价按模板接触面每平米36元计算，被告于2015年春节前支付95%的工程款，工程质量保修期届满后退还预留的5%工程款作为的工程质量保证金。2014年9月5日，原告向被告缴纳履约保证金50000元，并进行了施工。因被告终止合同，被告于2015年2月4日和2015年2月8日对原告工程量进行了确认，原告共计完成工程量30902.1平方米，按约定的单价计算工程款共计1112475.6元。原告施工期间，原告对工程进行了返工，按260元/日计算工期90日，返工费共计23400元。同时，被告应退还履约保证金50000元。综上，被告应向原告支付1185875.6元，后因被告先后支付工程款100000元、143500元、535000元、15000元，共计支付工程款793500元，被告还应向原告支付工程款392375.6元。后原告多次催收未果，遂诉至法院，望判如所请。
被告诚泰公司辩称，其承认原告主张的原、被告签订《建设工程模板班组作业合同》以及原告进行了施工的事实，但提出1.原、被告于2015年8月24日进行了工程款尾款的结算，工程尾款共计124826元，之后被告向原告支付了工程款193651元，被告已付清工程款；2.因原告承包工程尚未完善，尚未达到履约保证金退回条件，被告不予退还履约保证金50000元。故请求驳回原告的全部诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了《建设工程模板班组作业合同》、《中渝项目部陶一东班组结算单》、《电力设施结算单》、《重庆中渝国际都会项目2015年春节付款计划》复印件、收据、返工结算单10张（其中第9张为复印件，其余均为原件）、《陶一东中渝结算清单》、借支单复印件及2015年8月31日收款人为陶一东的工商银行业务回单1张、2015年8月31日收款人为何培友的工商银行业务回单1张复印件、《处罚通知书》复印件、欠条复印件、何培友工程计量单复印件、2016年2月3日工商银行业务回单复印件、2016年2月4日工商银行业务回单复印件、《重庆市丰都县人民法院限期协助执行通知书》复印件、2016年9月26日工商银行业务回单复印件、证明复印件、2017年1月23日工商银行业务回单复印件等证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的《建设工程模板班组作业合同》、《电力设施结算单》、收据、2016年2月4日工商银行业务回单复印件，本院予以确认并在卷佐证。对原告举示的《中渝项目部陶一东班组结算单》，拟证明原告与被告项目部负责人熊浩文于2015年2月4日进行了收方结算，工程量为24062.1平方米。被告认为该结算单只是结算草稿，且非熊浩文本人签字，对真实性有异议。被告举示《陶一东中渝结算清单》有熊浩文签字，被告称熊浩文系其公司涉案工程项目部预算员，同时被告无异议的《电力设施结算单》亦有熊浩文签字，且在熊浩文签字上加盖有被告公司第三项目部印章，可说明熊浩文有权代表被告与原告结算工程量。现被告对上述质证意见并未举示证据予以证明，本院对此不予支持，对前述证据予以采信。对原告举示的《重庆中渝国际都会项目2015年春节付款计划》复印件，拟证明被告认可应付原告工程款1110000元。被告认为该付款计划系复印件，对其真实性有异议。该付款计划正面表格系复印件，没有加盖被告印章或被告涉案工程项目部人员签名，真实性存疑，反面内容虽加盖被告公司第三项目部印章，但其载明内容与本案无关，故本院对前述证据不予采信。对原告举示的返工工期结算单10张（其中第9张为复印件，其余均为原件），拟证明因施工图纸变更，原告按被告要求进行返工，返工费按260元/日计算90日共计23400元。被告对其真实性均有异议，并认为按260元/日计算没有依据。编号1、2的返工工期结算单载明“作废”，本院对其不予采信。编号9的返工工期结算单是复印件，本院对其不予采信。编号3、4、5、6、7、8、10的返工工期结算单没有被告的印章,其真实性、关联性存疑，本院不予采信。对被告举示的《陶一东中渝结算清单》，拟证明原、被告于2015年8月24日对工程款进行结算，被告尚欠原告工程款124826元。原告认为该结算清单载明的总工程款，不符合按合同约定单价计算的工程款，而且显示的余额124826元也未明确是未付的工程款，不能作为认定被告未付工程款的依据。原告对其真实性未提出异议，本院对其真实性予以认定。对被告举示的借支单复印件及2015年8月31日收款人为陶一东的工商银行业务回单1张、2015年8月31日收款人为何培友的工商银行业务回单复印件1张，拟证明原告向被告借支50000元，用于抵扣本案工程款。原告认可其在借支单上签字，亦认可2015年8月31日收款人为陶一东的工商银行业务回单1张的真实性，本院对此予以确认。2015年8月31日收款人为何培友的工商银行业务回单复印件1张，系复印件，真实性存疑，本院不予认定。同时该借支单载明银行付讫，结合2015年8月31日收款人为陶一东的工商银行业务回单1张，仅能证明被告实际向原告出借40000元。对被告举示的《处罚通知书》复印件，拟证明原告施工违规，被告罚款1000元，该款应在工程款中抵扣。原告以其是复印件为由对真实性提出异议。该通知书为复印件，真实性存疑，本院不予采信。对被告举示的欠条复印件，拟证明被告代原告向何培友支付了人工费，该款应在工程款中抵扣。原告认可其真实性，但提出该款项系其自己支付，与被告无关。欠条内容并未显示被告向何培友支付款项，加之欠条为复印件，并不足以说明被告向何培友付款后持有欠条原件，欠条复印件不能达到被告的证明目的，本院对其不予采信。对被告举示的何培友工程计量单复印件及2016年2月3日工商银行业务回单，拟证明被告代原告向何培友支付20747元。原告认为何培友工程计量单复印件是被告单方制作，其没有签字，其不清楚，2016年2月3日工商银行业务回单不能证明是被告代其支付的。何培友工程计量单复印件为复印件，真实性存疑，本院不予采信。2016年2月3日工商银行业务回单载明的收款人为何培友，被告未举示充分证据证明其与本案具有关联性，本院对其不予采信。对被告举示的《重庆市丰都县人民法院限期协助执行通知书》复印件及2016年9月26日工商银行业务回单，拟证明被告协助重庆市丰都县人民法院向其缴纳了原告在被告处的工程款43005.5元。原告称其对前述证据不清楚，与其无关。《重庆市丰都县人民法院限期协助执行通知书》复印件虽系复印件，但与2016年9月26日工商银行业务回单相互印证了被告依法协助重庆市丰都县人民法院，提取原告在被告处的工程款43005.5元至重庆市丰都县人民法院银行账户，本院对此予以采信。对被告举示的证明复印件，拟证明被告代原告向其所雇工人支付工资7000元。原告对其真实性有异议，称证明载明的工人非原告雇佣。因前述证据为复印件，真实性存疑，本院不予采信。对被告举示的2017年1月23日工商银行业务回单复印件，拟证明被告向原告支付工程款28370元。原告以其是复印件为由对真实性提出异议。该业务回单为复印件，真实性存疑，本院不予采信。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年8月23日，原、被告签订《建设工程模板班组作业合同》，该合同主要约定：1.原告承揽被告承接的中渝国际都会4#地块3区主体结构劳务作业中的模板工程，承包方式为包人工、包中小型机械、包辅材、包安全生产和文明施工；2.该主体工程模板综合统一单价按模板接触面每平方米36元计算；3.被告在出正负零1个月内支付完成工程量的70%工程款，在主体结构封顶验收合格并办理结算后20日左右支付80%的工程款，春节前支付95%的工程款；4.原告应向被告缴纳履约保证金50000元，被告待竣工验收合格且结算后30日内退还原告，中途退场不予退还；5.预留工程结算价款总额的5%作为工程质量保证金，保修期以国家规定的保修年限为准。
上述合同签订后，原告于2014年9月5日向被告缴纳了履约保证金50000元，并对上述工程进行了施工。
2015年2月4日，原、被告对部分工程量进行结算，签订《电力设施结算单》，载明：“电力设施（265.4以下240平方）。电力设施与A3（265.4以上共计6600平方（陆仟陆佰平方）。注：双层剪力墙内墙的木板不扣拆木费（共计：1150平方）。基础不扣撤木费其余扣撤木费大写：（壹仟壹佰伍拾元）”。
2015年2月8日，原告与熊浩文签订《中渝项目部陶一东班组结算单》，载明工程量为24062.1平方米。
2015年8月24日，原告与熊浩文签订《陶一东中渝结算清单》，载明：“总工程款，含大商业A区及配电房所有工程产值，金额1015508元；应扣款项：1.扣领用材料款49000元，2.扣清理及修补9090元，3.扣帮工李一柏20000元，4.扣帮工朱景峰7000元，5.扣修补踢打4350元，6.扣已支付工程款801242元；余额124826元”。
2015年8月30日，原告向被告出具《借支单》1张，载明原告借支工资50000元，银行付讫。2015年8月31日，被告通过银行向原告转款40000元。
2016年2月4日，被告向原告支付工程款32276元。
2016年9月26日，被告依法协助重庆市丰都县人民法院，提取原告在被告处的工程款43005.5元至重庆市丰都县人民法院银行账户。
审理中，原告陈述，被告要求其签署《陶一东中渝结算清单》时，没有向其阐明具体计算方式，根据合同单价及工程量计算的工程款金额与《陶一东中渝结算清单》载明的金额差距很大，因《建设工程模板班组作业合同》无效，其要求按实际工程量和合同单价计算工程款；2014年8月进场，2015年春节后完工，现大楼已经在使用了；工程已付款是793500元，虽然被告举示的结算单上载明了已付款是801242元，但我方只收到了793500元。
被告陈述，《中渝项目部陶一东班组结算单》签字的熊浩文是被告公司涉案项目部的预算员；工程款801242元是直接支付给原告的，但之后还代原告支付了部分材料款和人工费。
本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。本案中，原告无承建涉案工程的相应资质条件，其与被告签订的《建设工程模板班组作业合同》应系无效合同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，被告提交的2015年8月24日签订的《陶一东中渝结算清单》有原告及被告公司工作人员的签字，系原、被告真实意思表示，应作为截止2015年8月24日的工程款结算依据。同时考虑无在案证据证明涉案工程存在质量问题，原、被告进行前述结算，可视为涉案工程已验收合格，故被告应依据《陶一东中渝结算清单》向原告支付工程款。关于原告提出的被告要求其签署《陶一东中渝结算清单》时未向其阐明具体计算方式的意见，本案工程款金额较大，按一般交易习惯，原、被告结算工程款时双方均负有较大的注意义务，现原告提出其在被告未阐明具体计算方式的情况下签署了结算清单，既不符合一般交易习惯，原告也未举示证据加之证明，故本院对原告的前述意见不予支持。《陶一东中渝结算清单》载明工程款总额为1015508元，工程质量保证金为1015508元×5%=50775.4元，现工程质量保修期已经届满，结合《陶一东中渝结算清单》载明工程款余额124826元，又因结算后被告向原告支付工程款32276元，协助重庆市丰都县人民法院提取原告工程款43005.5元，以及向原告借支工资40000元，故被告还应向原告支付工程款124826元-32276元-43005.5元-40000元=9544.5元。故对原告请求判令被告支付工程款9544.5元的诉讼请求，本院予以支持；超出部分，不予支持。
同时，《建设工程模板班组作业合同》无效，被告应退还原告缴纳的履约保证金50000元，本院对被告提出的原告承包工程尚未完善，尚未达到履约保证金退回条件，被告不予退还履约保证金的意见不予支持。故对于原告请求判令被告退还履约保证金50000元的诉讼请求，本院予以支持。
关于返工费。因原告举示的编号1、2的返工工期结算单载明“作废”，本院对其不予采信；编号9的返工工期结算单是复印件，本院对其不予采信；编号3、4、5、6、7、8、10的返工工期结算单没有被告的印章,其真实性、关联性存疑，本院不予采信。原告现有证据不足有证明产生了返工费23400元，故对于原告请求判令被告支付返工费23400元的诉讼请求，本院不予支持。
对于原告要求被告按中国人民银行同期同类贷款利率支付尚欠工程款利息的主张，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，本院予以支持。对前述利息的起算时间，原告要求从起诉之日起计算，对被告有利，系原告对其自身权利的处分，本院予以尊重，并予以支持。对于原告要求被告按中国人民银行同期同类贷款利率支付履约保证金利息的主张，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”之规定，本院对前述主张不予支持。综上，对原告请求判令被告支付利息，该利息是以9544.5元为基数，从2017年11月7日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至前述款项付清时止的诉讼请求，本院予以支持；超出部分，不予支持。
综上，本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十条，《中华人民共和国合同法》第五十八条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告四川诚泰建安劳务有限公司在本判决生效后五日内向原告陶一东退还履约保证金50000元、支付工程款9544.5元；
二、被告四川诚泰建安劳务有限公司在本判决生效后五日内向原告陶一东支付利息（利息以9544.5元为基数，从2017年11月7日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至前述款项付清时止）；
三、驳回原告陶一东的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理7200元，减半收取计3600元，由原告陶一东负担2955元，被告四川诚泰建安劳务有限公司负担645元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审 判 员 田秀荣
二〇一八年三月十三日
法官助理 钟 骁
书 记 员 张春凤