辽宁省凌源市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽1382民初3031号
原告：凌源市双鑫彩钢结构厂，住所地：凌源市城关镇八里堡。
法定代表人：金武魁，负责人。
被告：凌源恒硕生物肥业有限公司，住所地：凌源市宋杖子镇康官村。
法定代表人：黄素荣，负责人。
原告凌源市双鑫彩钢结构厂诉被告凌源恒硕生物肥业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2016年7月21日立案受理，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告凌源市双鑫彩钢结构厂法定代表人金武魁。被告凌源恒硕生物肥业有限公司法定代表人黄素荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年5月31日,原、被告签订旧钢结构，旧彩钢瓦二次利用安装合同。被告让我给负责拆钢结构再二次利用，包括旧门窗，让我给建设一间厂房。签合同的时候约定每平米28元，施工过程中，原厂拆除，又建设这个厂房，约定2013年6月15日完工。没完工是因为旧厂房里有设备，还有土建工程没按期完成，没建设墙，因为是肥业公司，到处都是粪便，没办法施工。到最后建成。安装完成后，原、被告共同验收被告没有提出任何异议。原告要求结算人工费,被告以资金紧张，和扣留质保金原告没有同意。因签订合同时材料是旧料瓦面上有钉孔无法保质所以合同内容没有质保金。经过原、被协商下过一场雨看一下如有漏点原告无偿维修。雨后确实有漏点原告维修好了。原告向被告索要人工费和材料费。被告以资金紧张为由说晚几个月付清，至今未付任何款。原告多次催要拖欠款被告以各种理由推托拒不还款原告无奈向贵院提起诉讼。请求人民法院依法判决，1、被告拖欠的人工费7，500元，拖欠材料款9，239.90元、欠合同外加工制做安装费7，800元，总合计24，539.90元。2、被告拖欠款所产生的利息由被告欠条承若的支付给原告合计2.453990X8.33=20.4417X30天=613，25X36个月=22,077.00元。3、诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告所诉拖欠的人工费不属实，按合同安装费被告已付45,000元，另外二包李凤勇分三次预支6,500元，合计总付51,500元。工程总建筑面积是长79.98米×宽22.7米=1815.546米，每平米安装费用28元×1815.546平方米=50835.288元,原告诉讼欠材料款19,239.9元，被告已交付10,000元，有金武奎打的收条，钱是从银行汇款到金武奎妻子银行卡里，由银行汇款单。剩余9239.90元因有争议欠付。原告诉讼合同外加工制作安装费7800元，在欠条里已经体现，明细见欠条，有证据。欠款原因：1、在甲方不知情的情况下把工程转包给自然人李凤勇，李凤勇没有资质，更不了解厂房情况造成工程质量不合格。2、不按时交工：2013年5月31日签合同，合同注明6月15日完工，可是到月底还没完工。造成土建人工费浪费1万多元、耽误生产造成当年秋冬季销售额损失30多万元。3、大门不给安装（原因是不买他们大门），大门安装费用4000多元由工厂自己雇人（乌旭亮、米发）安装。4、工程质量有问题：漏雨、玻璃窗打不开、窗户没有包边、瓦沿包边不合格，尿沿子里外渗水，房脊和大瓦大面积漏雨，反复维修浪费玻璃1000多元。5、浪费原材料：抗风柱做好了有截开，工厂又买钢板加工接上，浪费加工费，浪费原材料。6、强行卖给肥厂建筑而且价格非常贵。7、不用他们的原材料就停止施工。8、拒开发票、多要工钱。9、建筑面积测量不准，工程没有完工，没有验收报告。10、2014年6月1日因为拒开发票，金武奎团伙10人带车、发电机、氧气乙炔、梯子等设备，上房拆瓦，此事已经派出所，如果追究已构成触犯法律。金武奎拆走阳光瓦4块，当时是雨季给工厂造成直接经济损失6万多元（原材料被浇），另外拆走阳光瓦损失3000多元。工厂又找人安装房瓦损失3000多元。合计66000元，给工厂造成了高达38万元的损失。原告所述不属实。付款明细见单据。2013年6月10日李凤勇预支500元、2013年6月2日李凤勇预支1000元、2013年6月25日李凤勇预支5000元、2013年6月21日付金武魁11000元阳光瓦款、2013年6月30日付金武魁25000元安装费、2013年8月14日付金武魁20000元安装费2014年1月19日付金武魁10000元材料费。总计：72,500.00元.欠条一张：19239.90元（包括原材料和加工费）实际欠9，239.90此案有欺骗行为，请求法官公平公正谨慎办案。
经审理查明：2013年5月31日,原、被告签订旧钢结构，旧彩钢瓦二次利用安装合同。原告负责给被告拆钢结构再二次利用，包括旧门窗，给原告建设一间厂房，因签订合同时材料是旧料瓦面上有钉孔无法保质所以合同内容没有质保金。签合同经甲方（被告）乙方（原告）双方友好协商自愿达成如下协议：甲方将位于宋杖子镇康官村有机肥厂厂房、车间钢结构、彩钢安装工程承包给乙方，具体事宜如下(主要内容)：1、甲方提供旧结构柱、门式屋架、C型钢、彩钢板附属材料及材料运输费用，旧材料除彩钢板以外，其它材料由乙方除锈、做漆防腐、安装。2、甲方要求乙方在安装过程中，保证安装质量。如出现安装质量的问题由乙方负责。如甲方提供材料有质量问题，不合格产品出现一切后果由甲方自负，乙方不承担任何责任。3、甲方无偿提供电源、场地、住宿、库房，乙方无偿提供吊车，饭费由乙方自负，甲方提供门窗、乙方无偿安装。4、甲方保证材料及时供应乙方使用，乙方用料提前七日告知甲方，并提供用料明细给甲方，如甲方材料供应不及时造成乙方停工，甲方付给乙方误工损失费。5、钢结构彩钢添加材料，由甲方采购乙方生产的产品和其它材料，价格甲乙双方商定，但价格不得高于其它厂家，按商定价格当时结算，甲方不得赊欠，如甲方拖欠材料款，乙方有权拒绝供货及继续安装。6、在原有的旧钢构C型钢、彩钢板外，甲方添加其它材料需要乙方制作加工的，甲方给付乙方加工制作费，价格甲乙双方商定后，现场签证。7、甲乙方商定安装费每平方米28.00元，安装费按实际建筑面积计算。9、工期：2013年5月31日-2013年6月15日完工，自然天气除外，乙方员工进入现场，施工注意安全，若出现一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜，甲乙双方友好协商解决，增加其它工作量，现场签证。合同签订后，原告进驻工地实施工程。在施工过程中，原、被告之间就人工费等进行过结算支付。2013年7月15日。被告就部分人工、材料加工安装费向原告出具明细及欠条。载明：“1、天沟加工费：24米×24.00=576.00。2、彩钢瓦：727.5m×18.00=13，095.903、快拆架子租金：5套×每日3.00=15.00（用多少天另算）。4、地脚螺栓：100套×48.00=4，800.00。5、打孔方垫：96个×8.00=768.0总合计：19、239.90元。欠条：“今欠双鑫彩钢结构件厂彩钢瓦款13、095.90元，欠天沟加工费576.00元，欠地脚螺栓、打孔方垫款5，568.00元。总合计欠款19、239.90元。还款日期2013年9月1日还清，如到期不还按银行利率计算利息。欠款人：黄素荣。欠款日期：2013年7月15日”。2014年1月27日，被告通过银行汇款付给原告该些款项款1万元。尚欠9、239.90元，被告未支付。原告诉至法院。
本院认为，原、被告签订旧钢结构，旧彩钢瓦二次利用安装合同。双方按合同在履行合同过程中，发生过纠纷。原告诉请的拖欠人工费及合同之外的加工费，被告予以否认。存在争议。现有证据不足以认定争议的事实，双方存在争议的部分。原告可就证据充足后，可另行主张权利。但对于2013年7月15日，被告向原告出具的相关费用欠条，被告方认可，依据《民诉法》相关规定，可以就案件事实清楚部分，先行判决。故，对于该项欠款的尚欠款，被告应予偿还。欠条中，注明了利息，但不明确。利息应按逾期还款之日起，原告主张的年利率6%计息，向原告支付利息。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条，第二百六十三条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条的规定，判决如下：
被告凌源恒硕生物肥业有限公司于本判决生效后五日内支付原告凌源市双鑫彩钢结构厂尚欠材料费9，239.90元，被告应自2013年9月1日起按年利率6%计息向原告支付利息至欠款付清之日止。
案件受理费414元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于辽宁省朝阳市中级人民法院。
审 判 长 于兴安
审 判 员 许志学
代理审判员 邹春梅
二〇一七年六月七日
书 记 员 许必赢