杭州市上城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0102民初911号
原告（反诉被告）：立华彩印（昆山）有限公司，住所地：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路1777号。
法定代表人：孙福助，总经理。
委托诉讼代理人：倪隽，江苏21世纪众仁律师事务所律师。
被告（反诉原告）：杭州海丝泉化妆品有限公司，住所地：浙江省杭州市上城区庆春路11号13-A、B室。
法定代表人：邹宗平
委托诉讼代理人：褚娇娇，浙江五联律师事务所律师。
立华彩印（昆山）有限公司（以下简称立华彩印公司）为与杭州海丝泉化妆品有限公司（以下简称海丝泉公司）承揽合同纠纷一案，于2016年3月11日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。审理中，海丝泉公司提起反诉，本院予以合并审理，并于2016年8月3日及2016年10月19日两次公开开庭进行了审。立华彩印公司的委托诉讼代理人倪隽，海丝泉公司的委托诉讼代理人褚娇娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
立华彩印公司提起本诉称：立华彩印公司与海丝泉公司在2014年12月至2015年4月间共签订了11份采购合同，约定由海丝泉公司提供样品、图纸等，由立华彩印公司按海丝泉公司的要求加工包装盒等。立华彩印公司于2014年12月24日开始进行加工和发货。立华彩印公司按照合同的约定供货后又与海丝泉公司核对账目后出具发票七份，合计加工款970973.5元，但海丝泉公司仅于2015年2月4日付款59216元，余款拖欠不付。立华彩印公司于2015年8月26日委托律师发出律师函催讨，海丝泉公司陈总通过电子邮件回复称：自2015年8月26日起，每月31日前支付不少于10万元货款，直到货款付清之日止。但海丝泉公司仅于2015年8月31日、9月30日、各付款100000元，2016年1月8日付款50000元，3月31日付款100000元，尚欠561757.5元不付。立华彩印公司认为海丝泉公司的行为损害了其合法权益，故起诉至法院，请求判令：1、海丝泉公司立即支付加工款561757.5元；2、立华彩印公司支付逾期付款违约金248485.76元；3、本诉诉讼费用由立华彩印公司承担。审理中，立华彩印公司变更第二项诉讼请求为：支付逾期付款违约金209446.25元（以661757.5元为基础，按千分之五的30%，自2015年9月1日起暂计算至2016年3月30日，2016年4月1日起以561757.5元为基础，按照千分之五的30%计算至款项付清之日止）。
海丝泉公司对本诉答辩称：1、立华彩印公司只交付了价值为708297.7元的货物，合同编号20150126001、20150312002和20150318001约定的部分货物（总计262675.8元）一直未交付，海丝泉公司要求解除未交付部分的委托事项。2、海丝泉公司迟延支付货款的原因在于立华彩印违约在先，海丝泉公司无需承担违约金。即使需要承担部分违约金，也应当由法院综合立华彩印公司是否产生实际损失、海丝泉公司过错程度等情况予以依法调整。立华彩印公司主张违约金数额248485.76元明显过高。3、海丝泉公司实际支付给立华彩印公司货款总计409216元。分别于2015年2月4日支付59216元，2015年8月31日、2015年9月30日各支付100000元、2016年1月8日支付50000元，2016年3月31日支付100000元。4、本案11份采购合同立华彩印公司以同案起诉到贵院，不符合民事诉讼法规定。
海丝泉公司提起反诉称：立华彩印公司与海丝泉公司在2014年12月至2015年4月间共签订了11份采购合同，约定由海丝泉公司向立华彩印公司定制各种化妆品包装盒，并约定了具体的交货时间、结算方式及期限、违约责任等内容。合同履行期间，立华彩印仅交付了价值708297.7元的货物，并反复发生迟延交货情况。另外，合同编号20150126001、20150312002和20150318001约定的部分货物（总计价值262675.8元）至今未交付，立华彩印公司构成严重违约，已无继续履行交付的必要。合同期间，立华彩印公司不按约定时间交货，应当承担支付违约金的责任。为此，海丝泉公司特向法院提起反诉，请求判令：1、要求合同部分解除，解除编号为20150126001合同项下26600个黑金面膜礼盒的定制任务；解除编号为20150318001合同项下5000个黑金能量水彩盒及1454个黑金熬夜眼精华礼盒的定制任务；解除编号为201503120121合同项下5000个特安珍萃精华液礼盒的定制任务；2、立华彩印公司支付逾期交付和未交付包装盒的违约金共计291292.05元（按照合同约定总货款的30%计算）；3、立华彩印公司承担本案反诉的诉讼费用。
立华彩印公司针对反诉答辩称：1、合同没有约定交货地点，每次交货前需要海丝泉公司进行确认，否则无法送货，立华彩印公司每次都是按照海丝泉公司的指示准时交货，没有逾期履行的情形，有双方工作人员聊天记录为证。2、对于未交货部分，立华彩印公司无数次要求海丝泉公司明确交货地点，并要求发货，聊天记录能证明上述事实。3、2015年8月，立华彩印公司将未交货部分的发票递交海丝泉公司，以及在以后多次催要货款时，海丝泉公司从来没有异议，还确认了还款数字和还款计划，并开始实际履行，所以立华彩印公司认为海丝泉公司反诉请求没有事实根据和法律依据，请求法院依法驳回。
立华彩印公司为支持其主张，就本、反诉一并向法院提交以下证据：
1、《采购合同》11份，证明立华彩印公司与海丝泉公司之间存在承揽合同关系的事实；
2、送货单15份，证明立华彩印公司已履行交货义务的事实；
3、发票7份，证明双方的加工款已经得到确认的事实；
4、2015年2月4日进账单一份，证明海丝泉公司支付部分款项的事实；
5、律师函一份，证明立华彩印公司委托律师向海丝泉公司催讨欠款的事实；
6、电子邮件催讨记录一份，证明双方的债权债务关系明确的事实；
7、进账单三份，证明海丝泉公司支付情况的事实；
8、双方业务人员关于合同履行过程中的QQ聊天记录及摘要一份，证明：（1）双方实际履行的过程与合同约定是一致的，即交货之前由海丝泉公司通知交货数量及地点和收货人；（2）聊天记录里有海丝泉公司变更图纸及立华彩印公司方催要图纸的记载，也能证明合同约定的交货日期是一个大概的时间，履行过程中存在海丝泉公司临时变更图纸的情况，导致交货不能按照合同约定的时间进行；（3）聊天记录中可以看出，海丝泉公司从未对立华彩印公司的交货时间提出过任何的质疑，不存在交货迟延的情形；（4）能证明立华彩印公司对未交货部分无数次向海丝泉公司要求确认发货时间和地点的事实；
9、公证书、曹静的劳动合同、社保证明（补充证据6）各一份，证明曹静是立华彩印的员工，代表立华彩印与海丝泉进行交易，2015年8月27日，曹静给海丝泉公司的陈总发送邮件，确认欠款总金额为911757.5元的事实；
10、上海市东方公证处于2016年8月23日出具的公证书以及公证光盘各一份，公证的内容是证据8中的部分聊天记录，证明：（1）海丝泉公司提供的图纸设计发生多次变更，导致立华彩印公司加工时间迟延；（2）交货期、交货数量和地址均由海丝泉公司临时指定；（3）就未发货部分黑金礼盒立华彩印公司方多次要求海丝泉公司确认发货地点和时间；4、涉案11份合同的订立也是通过QQ聊天商定和签署的。
海丝泉公司为支持其主张，就本、反诉一并向法院提交以下证据：
1、送货单若干，证明：立华彩印公司只交付了价值708297.7元的货物，该批货物大部分都是迟延交货构成违约；另价值为262675.8元的货物至今未交付已超过一年，违约严重，无继续履行的必要；
2、收款确认书一份，证明海丝泉公司总共支付立华彩印公司409216元加工款的事实。
本院依法对双方当事人提交的证据经当庭质证、认证如下：
一、立华彩印公司提交的证据：海丝泉公司对证据1的三性均无异议，合同中明确约定了具体的交货时间、结算方式及违约责任；对证据2的真实性无异议，从送货单上可以看到送货时间和合同约定相比是有延迟的；对证据3的真实性无异议，但对关联性有异议，最后一张金额为262675.80元的发票是立华彩印公司没有发货部分对应的发票，海丝泉公司没有用于抵扣增值税，所以这批货款海丝泉公司是不认可的；对证据4的三性均无异议；对证据5，海丝泉公司没有收到该份律师函，上面的内容也是不真实的，立华彩印公司寄送发票和律师函是为了掩盖自己的过失；对证据6，邮件寄发主体与海丝泉公司的关系还需立华彩印公司提供其他证据证明，从内容上来看，双方对于货款并没有经过确认和结算，是不明确的；但海丝泉公司确实曾和立华彩印公司联系过，承诺以后按照每月100000元支付；对证据7的三性均无异议；对证据8的形式真实性有异议，对聊天记录内容的真实性也有异议，聊天记录仅有QQ号码，实际使用人是否为QQ号主人是无法确认的，立华彩印公司认为号码为22×××92的QQ是陈总的，对于该人与本案是否有直接关系也无法确认，最后从内容表述上看，聊天的内容也无法证明立华彩印公司想证明的事实；对证据9，公证书上对应的收件人即QQ号为22×××92的真实使用人无法确认，与本案的关系也是无法确认的；对劳动合同的真实性无法确认，对于参保证明的真实性无异议；对证据10，证据中的QQ号对应的身份情况无法确认，不认可该证据的关联性；QQ记录的内容无法证明立华彩印公司延期交货是由海丝泉公司引起的。本院认为，立华彩印公司提交的证据1至证据4、证据7真实、合法，与案件有关联性，本院均予以认定；证据5真实，但未有其他证据佐证该函已向海丝泉公司寄发，故本院对该证据不予认定；证据6、证据9相互关联，均真实、合法，可以证明立华彩印公司员工曾与海丝泉公司工作人员联系确认加工款支付计划，本院对上述事实予以确认；证据8、证据10互相关联，均真实、合法、与案件有关联性，本院均予以认定。
二、海丝泉公司提交的证据：立华彩印公司对证据1中体现的收货的数额和时间都予以确认，但是立华彩印公司没有迟延交货；对证据2的三性均无异议。本院认为，海丝泉公司提交的证据1真实、合法，可以证明涉案包装盒的交付数量，但无法证明立华彩印公司的交付存在迟延；证据2真实、合法，与案件有关联性，本院予以认定。
根据上述有效证据及当事人的陈述，本院确认案件事实如下：
立华彩印公司与海丝泉公司在2014年12月至2015年4月间共签订11份采购合同，约定由立华彩印公司按照海丝泉公司提供的样品、图纸、材料，加工包装盒，并运至海丝泉公司指定的地点，地点在发货前由双方联系确定，运费由立华彩印公司负担，当月到货经初验合格后第二个月底结清加工款（合同编号为20141212001、20141213001、20141218006、20141231001、20150105002、20150105001、20150107001、20150126001）或者第四个月底结清加工款（合同编号为20150312002、20150318001），立华彩印公司未按合同约定的时间交货，或低于应交货数量的及质量有问题的，则赔偿海丝泉公司损失以每天按当批货款价值的5%支付违约金，海丝泉公司未按约支付货款则按当批货款价值的千分之五支付违约金。合同还就包装盒名称、尺寸、材料及工艺要求、加工数量、单价、总金额、交货期等事项进行了约定。
合同签订后，双方通过QQ（立华彩印公司方使用的QQ号为34×××44，海丝泉公司方使用的QQ号为22×××92）就业务往来进行沟通。在实际加工过程中，海丝泉公司会根据需要变更下单时间、调整图纸，并事先告知立华彩印公司收货地点。截止到本案辩论结束时，立华彩印公司完成加工的包装盒共计970973.5元，其中接受海丝泉公司指定已发货的包装盒708297.7元（海丝泉公司自认最后一次接收包装盒时间为2015年4月30日），尚未发货的包装盒262675.8元。尚未发货的包装盒包括编号为20150126001合同项下26600个黑金面膜礼盒，编号为201503120121合同项下5000个特安珍萃精华液礼盒，编号为20150318001合同项下5000个黑金能量水彩盒及1454个黑金熬夜眼精华礼盒。立华彩印公司分别于2015年2月4日、3月18日、3月25日、6月25日、7月3日、8月19日向海丝泉公司出具七份发票，发票总金额为970973.5元。海丝泉公司于2015年2月4日付款59216元，2015年8月31日、9月30日各付款100000元，2016年1月8日付款50000元，2016年3月31日付款100000元，总计付款409216元，尚欠已收到包装盒的加工款299081.7元。现双方就加工款支付问题纠纷成讼。
本院认为，立华彩印公司与海丝泉公司之间签订的11份《采购合同》系双方的真实意思表示，内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，对双方均有法律约束力。本案中，有总价为262675.8元的包装盒尚未完成交付，现海丝泉公司作为定作人主张解除上述金额的包装盒定制任务。对此，本院认为，11份《采购合同》实为承揽合同，根据法律规定，定作人可以随时解除承揽合同，故原告要求解除的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。定作人应当按照约定的期限支付报酬。立华彩印公司完成加工并交付的包装盒总金额为708297.7元，海丝泉公司尚欠299081.7元未支付，故立华彩印公司主张海丝泉公司立即支付拖欠款项的相应诉讼请求，本院予以支持。海丝泉公司未按约定及时支付报酬，已构成违约，理应承担支付违约金的法律责任。立华彩印公司主张的违约金计算起止日符合合同的约定，但其主张的利率标准过高，基础数错误，本院依法调整为以399081.7元为基础，按日万分之六，暂算至2016年3月30日（含）为50523.74元，超出部分，本院不予支持。海丝泉公司主张立华彩印公司支付迟延交货及未交货的违约金，本院认为，根据查明的事实，海丝泉公司在定制过程中有临时调整图纸的情形，因此造成立华彩印公司顺延交货期的情形并不能认定是海丝泉公司违约，而未交货部分是由于海丝泉公司一直未明确交货地点，导致海丝泉公司无法交货，并且海丝泉公司已提起反诉请求解除未交货部分定制任务，立华彩印公司也不应承担该部分违约金，故本院对海丝泉公司的上述反诉请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百五十九条、第二百六十三条、第二百六十八条之规定，判决如下：
一、杭州海丝泉化妆品有限公司于本判决生效之日起十日内支付立华彩印（昆山）有限公司拖欠的加工款299081.7元；
二、杭州海丝泉化妆品有限公司于本判决生效之日起十日内支付立华彩印（昆山）有限公司违约金50523.74元（以399081.7元为基础，按日万分之六，自2015年9月1日起暂计算至2016年3月30日，自2016年4月1日起以299081.7元为基础，按日万分之六计算至加工款付清之日止）；
三、立华彩印（昆山）有限公司与杭州海丝泉化妆品有限公司之间的总金额为262675.8元的定制任务（包括编号为20150126001合同项下26600个黑金面膜礼盒，编号为201503120121合同项下5000个特安珍萃精华液礼盒，编号为20150318001合同项下5000个黑金能量水彩盒及1454个黑金熬夜眼精华礼盒）于本判决生效之日起解除；
四、驳回立华彩印（昆山）有限公司的其他本诉请求；
五、驳回杭州海丝泉化妆品有限公司的其他反诉请求。
如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
预收本诉案件受理费12902元，实际收取11512元，由立华彩印（昆山）有限公司负担4968元，由杭州海丝泉化妆品有限公司负担6544元，退还立华彩印（昆山）有限公司1390元；反诉案件受理费2835元，由杭州海丝泉化妆品有限公司负担；财产保全费5000元，由杭州海丝泉化妆品有限公司负担。
立华彩印（昆山）有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；杭州海丝泉化妆品有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交案件受理费，案件受理费按照不服本院判决部分的上诉请求由本院另行书面通知。
审 判 长 朱燕青
人民陪审员 李 慧
人民陪审员 王明珠
二〇一六年十一月九日
书 记 员 陶昱立
（以下为空白页）