广东省中山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤20民终3194号
上诉人（原审被告）：中山市通大房地产有限公司，住所地广东省中山市三角镇旭日领裕园130卡。
法定代表人：孙通文，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王伟伟，女，该�司员工。
委托诉讼代理人：王翠琴，女，该公司员工。
被上诉人（原审原告）：梁锦泉，男，1976年8月1日出生，汉族，住广东省广州市番禺区。
委托诉讼代理人：刘功荣，广东广健律师事务所律师。
上诉人中山市通大房地产有限公司（以下简称通大公司）因与被上诉人梁锦泉商品房预售合同纠纷一案，不服广东省中山市第二人民法院（2016）粤2072民初13248号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
通大公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判。事实和理由：一、一审判决适用法律错误。通大公司已将涉案商品房交付买受人。通大公司逾期办证不影响买受人占有、使用或处分房屋的权利。即使通大公司存在违约行为，该违约行为并未给买受人造成实际经济损失。二、判断双方当事人约定的违约金是否过高应以违约行为所造成的损失为判断标准。一审法院以双方约定的违约金的计算方法是否与银行同期同类贷款利率相符作为判断违约金是否过高的标准，属于适用法律错误。三、一审法院认定事实不清。1.一审法院认定买卖合同补充协议一第三条为解除合同时所涉“已付房价款”的解释，而该条款应为双方所签署买卖合同中所有“已付房价款”的解释，故逾期办证违约金每日应为220000元乘以万分之二，即44元；2.一审判决认定买卖合同第十四条约定的“商品房交付使用之日”为合同约定的交房之日歪曲了合同本身的含义，应为买受人实际办理收楼手续之日；3.买受人已签订确认书将收楼时间推迟，并确认放弃追究通大公司的违约责任。
梁锦泉辩称，一、双方签订的补充协议第三条仅系买受人行使合同解除权时对于确定通大公司违约责任的约定，该约定不适用于逾期办证时通大公司违约责任的确定。同时，上述条款属于格式条款，该条款减轻了通大公司的违约责任，违反公平原则。通大公司也没有举证证明其已采取合理的方式向买受人作出了提示和说明。所以该条款属于无效条款，对买受人不发生法律效力。二、根据涉案合同第11条的约定，通大公司指定的交楼期限届满时即视为商品房已实际交付，风险即转移至买受人并开始计算房屋的保修期和物管费。同时，通大公司自合同约定收楼时间的次日起向买受人计收物管费及梯灯费。所以，合同约定收楼时间届满之次日应作为计算逾期办证违约金的起算日期。本案中，双方对于交楼日期存在不同理解，由于涉案合同属于格式合同，应作出不利于通大公司的解释。三、关于违约金计算标准的问题。一审法院确定的逾期办证违约金计算标准与中国人民�行同期贷款利率相近，并远远低于买受人按揭贷款的利率，并无不当。而买受人因为通大公司的违约行为导致买受人迟迟未能取得涉案商品房的完整物权，损失显而易见。四、虽然买受人曾经签订确认书，但该确认书仅系双方对于逾期交楼事宜的处理，并不涉及逾期办证事宜。同时，该确认书均系在买受人已实际收楼后所出具，买受人在实际收楼后又出具确认书延长收楼时间，与常理不符。此外，确认书属于格式合同，通大公司没有证据证实其已采取合理方式向买受人进行提示和说明，不能减轻通大公司的逾期办证责任。
梁锦泉向一审法院起诉请求：通大公司向梁锦泉支付房屋逾期办证的违约金（从2015年4月18日起以购房总金额466000元为本金按日万分之二计算至通大公司向梁锦泉交付房地产权属证书之日止，暂计算至2016年11月2日为52565元）；2.通大公司向�锦泉支付车位逾期办证的违约金（从2015年4月18日起以购车位总金额30000元为本金按日万分之二计算至通大公司向梁锦泉交付车位权属证书之日止，暂计算至2016年11月2日为3384元）。
一审法院认定事实：2011年5月14日，梁锦泉与通大公司签订了关于商品房的《中山市商品房买卖合同》（含合同补充协议一）（下称商品房合同），约定：梁锦泉购买通大公司所有的位于中山市旭日御华庭22幢2105房，房价款为466000元；付款方式为银行按揭方式，其中现金220000元约定付款时间为2011年5月14日，商业贷款246000元的约定付款时间为2011年6月14日。商品房合同第八条交付期限约定：“出卖人应当在2011年12月31日前，依照国家合同地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用：4.该商品房经建设工程质量验收自检合格”；第十�条关于产权登记的约定第二款约定“出卖人应当在商品房交付使用后720个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第4项处理：4.买受人不退房，出卖人按买受人已付房价款没逾期一天向买受人支付万分之贰的违约金。如因买受人的原因导致不能如期取得房地产权属证书，出卖人不承担任何责任”。合同补充协议一第三条约定“若买受人依照本合同第九条选择解除合同的，应该在合同解除条件达成后15日内书面通知出卖人，逾期则视为买受人放弃该项权利。并且出卖人按该条款约定退回买受人已付房价款及支付违约金后，买受人同意已付购房有关费用、已供银行按揭利息或其他损失出卖人不再另外赔偿或补偿，如客户选择银行按揭方式付款的，本合同�已付房价款均指首期款。
同日，梁锦泉与通大公司又签订了一份关于车位的《中山市商品房买卖合同》（含合同补充协议一）（下称车位合同），约定：梁锦泉向通大公司购买位于中山市××村旭日御华庭218号车位；车位的总价款为30000元，约定的付款方式为一次性付款，现金30000元约定的付款时间为2011年5月11日。车位合同第六条交付期限约定“通大公司应当在2012年5月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：4.该商品房经建设工程质量验收自检合格”；第十三条关于产权登记的第二款约定“出卖人应当在商品房交付使用后720个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下�第4项处理：4，买受人不退房，出卖人按买受人已付房价款每逾期一天向买受人支付万分之贰的违约金。如因买受人的原因导致不能如期取得房地产权属证书，出卖人不承担任何责任”。商品房合同及车位合同签订后，梁锦泉向通大公司支付了购房款466000元及车位款30000元。梁锦泉、通大公司均确认梁锦泉实际收楼时间为2016年10月22日、实际收车位时间为2016年10月9日。但至今，通大公司以施工单位原因为由未将上述商品房及车位办理权属登记所需资料交至中山市房地产交易登记管理所，国土管理部门也未出具上述商品房及车位的产权权属证书。后梁锦泉以通大公司逾期办证违约为由要求通大公司支付逾期办证违约金，通大公司不予支付。为此，梁锦泉诉至一审法院，提出前述实体诉求。
一审法院认为：梁锦泉与通大公司签订的商品房合同及车位合同系双方当事人真实意思表示，内容亦不违反法律及行政法规的强制性规定，系有效合同，受法律保护，双方应恪守履行合同义务。
关于违约金的问题。根据商品房合同第十四条及车位合同第十三条的约定，通大公司应于商品房及车位交付使用后720个工作日内持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。该约定中的商品房及车位的交付使用应当理解为合同约定交房及车位之日，而非实际交房及交车位之日。合同约定于2011年12月31日前交房、于2012年5月30日前交车位，故通大公司应于交付房屋后720个工作日内即2014年11月20日前、应于交付车位后720个工作日内即2015年4月16日前持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。但通大公司至今未持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，国土管理部门也未出具上述商品房及车位的产权权属证书，显然属于通大公司违约，通大公司应向梁锦泉承担支付逾期办证违约金的责任。依据上述约定，商品房逾期办证违约金应从2014年11月21日起、车位逾期办证违约金应从2015年4月17日起计算至通大公司持相关资料到权属登记机关递件之日止，现梁锦泉主张均从2015年4月18日起计算，系其对自身诉讼权利的处分，与法不悖，一审法院予以支持。
关于违约金计算基数的问题。通大公司辩称商品房合同的合同补充协议一第三条约定：“若买受人依照本合同第九条选择解除合同的……如客户选择银行按揭方式付款的，本合同内已付房价款均指首期款。”一审法院认为，该条款是对解除合同计算违约金基数的约定，而非对逾期办证计算违约金基数的约定，故通大公司的辩解理由不成立。
关于违约金计算标准是否过高的问题。通大公司应根据商�房合同第十四条及车位合同第十三条的约定按梁锦泉已付房价款及车位款的每日万分之二计算违约金给梁锦泉。通大公司该辩称违约金计算标准过高，因双方在合同中明确约定按每日万分之二的违约金计算方法，且该约定于中国人民银行同期同类贷款利率相近，不属于过高情形，故通大公司的辩解理由不成立。
综上，梁锦泉诉请合理部分，予以支持；不合理部分，予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、通大公司向梁锦泉支付从2015年4月18日起至通大公司持办理涉案商品房（位于中山市旭日御华庭22幢2105房）权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日止的逾期办证违约金[以466000元为基数按每日万分之二标准计算；其中，从2015年4月18日起至一审判决发生法律效力之日止的上述违约金款项，通大公司于一审判决发生法律效力之日起三日内向梁锦泉支付；从一审判决发生法律效力之次日起至通大公司持办理涉案商品房（位于中山市旭日御华庭22幢2105房）权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日止的上述违约金款项，通大公司于一审判决发生法律效力之次日起每隔六个月向梁锦泉支付相应期间的违约金；最后不足六个月的违约金，通大公司于持办理涉案商品房（位于中山市旭日御华庭26幢2105房）权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日后三日内向梁锦泉一次性支付]；二、通大公司向梁锦泉支付从2015年4月18日起至通大公司持办理涉案车位（位于中山市旭日御华庭218号车位）权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日止的逾期办证违约金[以30000元为基数按每日万分之二标准计算；其中，从2015年4月18日起至一审判决发生法律效力之日止的上述违约金款项，通大公司于一审判决发生法律效力之日起三日内向梁锦泉支付；从一审判决发生法律效力之次日起至通大公司持办理涉案车位（位于中山市旭日御华庭218号车位）权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日止的上述违约金款项，通大公司于一审判决发生法律效力之次日起每隔六个月向梁锦泉支付相应期间的违约金；最后不足六个月的违约金，通大公司于持办理涉案车位（位于中山市旭日御华庭218号车位）权属登记需由其提供的资料到中山市房地产交易登记管理所备案之日后三日内向梁锦泉一次性支付]；三、驳�梁锦泉的其他诉讼请求。如果通大公司未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1198元，减半收取599元，由通大公司负担。
二审期间，梁锦泉未向本院提交新的证据。通大公司围绕其上诉请求提交了证据：1.确认书；2.收据。经庭审质证，梁锦泉对上述证据的真实性、合法性均确认，但对其关联性均不确认。
一审判决认定的事实清楚，本院予以确认。
本院另查明：梁锦泉与通大公司签订的商品房合同及车位合同以及合同补充协议均系通大公司提供的格式合同。
本院又查明：通大公司提交的由梁锦泉于2016年10月22日出具的确认书载明：梁锦泉购买了涉案商品房，经与通大公司协商，双方一致同意推迟原商品房合同约定的收楼时间，即推迟至/年/月/日；梁锦泉确认的处理方式为：通大公司代梁锦泉向中山市大通物业服务有限公司支付梁锦泉涉案商品房自2013年1月1日至2016年12月31日的物业管理费作为逾期交楼赔偿金，就逾期交楼一事日后不再追究通大公司的任何违约责任。通大公司提交的收据加盖有中山市大通物业服务有限公司的公章，载明该公司已收取涉案商品房2013年1月1日至2016年12月31日的物业管理费。
本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条第一款的规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。故本案二审争议焦点有三：一是双方约定的逾期办证违约金究竟应以买受人已实际支付的全部购房款为计算基数还是应以买受人已支付的首期款为计算基数；二是一�判决确定通大公司应支付的逾期办证违约金的起算时间是否有误；三是一审判决确定通大公司应支付的逾期办证违约金是否过高。
关于争议焦点一，即双方约定的逾期办证违约金应以买受人已实际支付的全部购房款为计算基数还是应以买受人已支付的首期款为计算基数的问题。通大公司主张，根据商品房合同的合同补充协议一第三条的约定，若买受人系通过按揭方式支付购房款，则通大公司应支付的逾期办证违约金应以买受人已支付的首期款为计算基数。买受人则主张，通大公司应支付的逾期办证违约金应以其实际已向通大公司支付的购房款为计算基数。对此，本院作如下分析：双方所签订的商品房合同已对通大公司逾期办证、逾期交房所需支付的违约金作出明确约定，即均明确通大公司应支付的逾期办证、逾期交房违约金应以“买受人已付房价款”作为计算基数，双方的上述约定十分明确，并无歧义。按照通常的理解，已付房价款应指买受人已实际支付的购房款，即既包括买受人所支付的首期款，亦当然包括买受人通过按揭的方式已实际支付的购房款。买受人直接向通大公司支付的首期款视作买受人已支付的价款，双方并无争议。但即使是买受人以按揭的方式通过贷款银行向通大公司所支付的购房款，最终由买受人向银行承担清偿责任，并无碍于通大公司对该部分购房款的领受及使用。因补充协议对于“已付房价款”作出限缩解释，致生歧义。补充协议中对于“已付房价款”所作的约定，限制了买受人就通大公司的违约行为可获得的退款及赔偿金。即买受人在通大公司逾期交房或逾期办证而选择解除合同时，若买受人系通过银行贷款的方式支付购房款，则买受人连主张通大公司退还全部已付购房款的权利亦不能保障。由此可见，补充协议对于已付房价款的上述约定，对买受人的权利影响甚大。而通过考量上述补充协议的内容可知，上述补充协议为通大公司欲反复使用而预先制定的格式合同。通大公司作为该补充协议的提供者，应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款。通大公司作为该格式合同的提供者，其在协议中对于“已付房价款”所作的上述限缩解释及约定，限制了买受人在通大公司违约时可获得之赔偿款，明显违反了公平原则。此外，双方签订的补充协议，其字体及行间距均明显小于双方签订的商品房合同，通大公司未能举证证明其已通过加粗字体等方式就补充协议中对“已付房价款”所作的限缩解释，向买受人作了提示及说明。因此，补充协议中关于“已付房价款均指首期款”的约定对买受�不发生法律效力。本案中，双方约定的购房款为466000元，买受人实际支付的购房款亦为466000元。故一审法院以买受人已实际支付的购房款466000元作为计算涉案商品房逾期办证违约金的基数，并无不当，本院予以维持。
关于争议焦点二，即一审判决确定通大公司应支付的逾期办证违约金的起算时间是否有误的问题。关于通大公司逾期办证应支付逾期办证违约金的起算时间，买受人认为应从合同约定的交楼及交付车位之日加上720个工作日起算，通大公司则认为其递件办证义务应从实际交楼及交付车位之日加上720个工作日起算。双方关于通大公司递件义务的约定为涉案商品房合同第十四条及车位合同第十三条，现双方当事人对该合同条款的理解产生争议。因对合同条款的理解属于合同解释的范畴，需要人民法院或仲裁机构通过合同解释进行明晰。对此，本院作如下分析：因涉案合同约定的最后交楼日期（2011年12月31日）及最后交付车位的日期（2012年5月30日）是双方所共同预期，而约定交楼、交付车位之日之后开发商实际交楼、交付车位的时间，在双方订立合同时不可预期，也非买受人的意愿。同时，因涉案合同属于格式合同，应根据《中华人民共和国合同法》第四十一条规定的特殊解释规则进行解释，即在合同条款存在两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。因此，通大公司递件义务的起算时间应从合同约定的最后交楼、交付车位之日起算，即对涉案商品房的递件义务应从合同约定的最后交楼日期（2011年12月31日）加上合同约定的办证期限（720个工作日），通大公司应在2014年11月20日前办理递件手续；对涉案车位的递件义务应从合同约定的最后交付车位之日（2012年5月30日）加上合同约定的办证期限�720个工作日），通大公司应在2015年4月16日前办理递件手续。现买受人自愿从2015年4月18日起计算涉案商品房及车位的逾期办证违约金，系其对自身权益的合法处分，应予照准。故一审法院确定通大公司支付逾期办证违约金的起算时间，并无不当，本院予以确认。同时，虽然买受人曾在2016年10月22日向通大公司出具确认书，就买受人收楼事宜与通大公司进行协商，通大公司也按照确认书的内容履行了代买受人向物业公司交纳物管费的义务。但买受人在已经实际收楼的情况下，在收楼当日向通大公司出具确认书推迟收楼的时间，与常理不符。而从该确认书的内容可知，该确认书仅为双方对于通大公司逾期交楼事宜的处理，双方在确认书中并未对通大公司逾期办证事宜进行约定，更未对通大公司向国土房管部门递件办证的时间进行变更。所以，通大公司以买受人已签订确�书为由，主张因双方已就通大公司交楼的时间作出调整，故通大公司应支付的逾期办证违约金的起算时间亦应作出相应调整的上诉理由不能成立，本院不予支持。
关于争议焦点三，即一审判决确定通大公司应支付的逾期办证违约金是否过高的问题。本案中，因通大公司逾期办证的违约行为，买受人未能及时取得涉案商品房及车位的完整物权，致使其对涉案商品房及车位的处分受到严重限制。而根据日常生活经验可知，房屋是否具有房产证与产权人户籍的迁入及子女入学等事宜具有密切联系。因此，买受人因通大公司的违约受到的损失客观存在，通大公司应承担相应的违约责任。因双方在合同中已对逾期递件办证违约金的计算标准作出明确约定，在通大公司没有证据证明约定的违约金计算标准过分高于造成的损失的情况下，应优先适用约定的违约金计算标�确定通大公司应支付的违约金。故一审法院按照双方约定的违约金计算标准确定通大公司应承担的逾期办证违约金，并无不当，本院予以维持。对双方未上诉部分，本院不予审查。
综上，通大公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1198元（中山市通大房地产有限公司已预交），由中山市通大房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 官 琳
代理审判员 刘 通
代理审判员 马燕清
二〇一七年九月七日
书 记 员 张欣琪