山东省青岛市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁02民终4209号
上诉人（原审被告）海上嘉年华（青岛）置业有限公司。
法定代表人景戈平，总经理。
委托代理人孙洁琼，山东首辰律师事务所律师。
委托代理人吴李燕，山东首辰律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）金瑛。
委托代理人刘晨，山东新岛律师事务所律师。
委托代理人杜春花，山东新岛律师事务所律师。
上诉人海上嘉年华（青岛）置业有限公司（以下简称嘉年华公司）因与被上诉人金瑛商品房预售合同纠纷一案，不服青岛市黄岛区人民法院（2015）黄民初字第5384号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
金瑛在原审中诉称，2010年10月26日，双方就青岛市黄岛区漓江西路1166号《海上嘉年华》×栋×单元×层×户房屋签订《青岛市商品房预售合同》，合同约定的交房日期为2012年6月30日。金瑛依约支付了房屋价款4641330元，嘉年华公司却至今未交付房屋。嘉年华公司逾期交房，应按约定承担违约金。请求判令：1、嘉年华公司向金瑛支付2013年6月1日至2015年5月15日延期交房违约金662781.92元。2、本案诉讼费、保全费由嘉年华公司承担。
嘉年华公司在原审中辩称，金瑛诉讼请求中的违约金数额为662781.92元，即使按照金瑛要求的违约金标准及日期计算，数额也应当为661853元，嘉年华公司已经按照合同约定支付金瑛逾期交房违约金至2013年5月31日，后涉案房屋已经具备实际居住使用条件。嘉年华公司于2013年11月12日曾向金瑛发放书面《入伙通知书》，通知金瑛收房，当时涉案房屋已经具备实际居住使用条件，但金瑛拒不收房。涉案房屋现于2015年2月12日通过竣工验收，嘉年华公司于2015年5月5日再次向金瑛发放《关于收房的温馨提示》，书面通知金瑛收房，但金瑛于2015年5月6日才收房。因此，金瑛迟延收房，其主张不应得到支持。2、即使嘉年华公司存在逾期交房的违约行为，但合同约定的逾期交房违约金标准为总房款的日万分之二，该约定过分高于造成的损失，法院应予以调整，适当减少违约金的标准至房屋租金标准的130%。
原审查明，2010年10月26日，金瑛与嘉年华公司签订了《青岛市商品房预售合同》及《青岛市商品房预售合同补充协议》，合同约定：乙方（金瑛）向甲方（嘉年华公司）购买黄岛区漓江西路1166号《海上嘉年华》×栋×单元×层×户，政府批准的规划用途为住宅；乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为人民币16987.52元，根据甲方暂测的房屋面积，乙方购买该房屋的总房价款（不包含房屋全装修价格）暂定为人民币4641330.00元，该房屋全装修总价为人民币4641330.00元；乙方若未按本合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之二计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日；该房屋的交付必须符合下列第二种方案所列条件，即该房屋经验收合格，商品房验收合格的标志为经政府相关部门竣工验收备案(第十条）；甲方定于2012年6月30日前将该房屋交付乙方，除不可抗力外（第十一条）；甲方如未在本合同第十一条规定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付房价款的日万分之二计算，违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二日起计算至实际交付之日止；该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，甲方应在交付日期前7天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起30日内，会同甲方对该房屋进行验收交接，房屋交付的标志为甲方向乙方发出交房通知；乙方于2010年10月26日与甲方签约，并付首付房款计人民币2321330.00元；乙方于2010年11月25日前应支付房款计人民币2320000元；乙方未按合同约定的期限和数额付清房款、各种契税及费用，除承担违约责任外，无权要求甲方交付房屋和办理产权手续。合同签订后，金瑛向嘉年华公司支付购房款4641330元。金瑛购买的涉案房屋于2015年2月16日取得青岛市建设工程竣工验收备案证。嘉年华公司已按合同约定向金瑛支付逾期交房违约金至2013年5月31日。
金瑛于2015年5月6日向嘉年华公司邮寄的《关于收房的温馨提示》载明：您购买的海上嘉年华×栋×单元×层×号精装房屋（以下简称该房屋）根据《青岛市商品房预售合同》的约定已达到交付条件且我司已于2013年11月18日向您发出《入伙通知书》并约定了交付时间；为保障您的切身利益，亦体现您与我司双方合同精神及您履约的诚意，请您尽快莅临青岛海上嘉年华办理收房相关手续；同时我司承诺将按照合同约定，承担逾期交房赔偿责任，我司决定在交房现场启动违约金处理方案。金瑛于2015年5月13日收到该温馨提示。嘉年华公司于2015年5月16日将涉案房屋交付给金瑛。
原审认为，本案双方当事人争议的焦点在于：嘉年华公司是否应支付金瑛2013年6月1日至2015年5月15日的逾期交房违约金？结合庭审情况，原审分析判定如下：
双方签订的《青岛市商品房预售合同》、《商品房预售合同补充协议》是双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。金瑛要求嘉年华公司支付逾期交房违约金，嘉年华公司认为金瑛存在逾期付款行为。但合同补充协议约定金瑛未按合同约定的期限和数额付清房款，除承担违约责任外，无权要求嘉年华公司交付房屋，双方并未约定金瑛逾期付款，嘉年华公司可延期交房，且嘉年华公司已向金瑛支付逾期交房违约金至2013年5月31日，故原审对嘉年华公司的抗辩理由不予支持。
按照合同约定嘉年华公司应于2012年6月30日前将该房屋交付给金瑛，且嘉年华公司交付的房屋应为经竣工验收合格后的房屋，因嘉年华公司取得青岛市建设工程竣工验收备案证时间为2015年2月16日，金瑛收到嘉年华公司邮寄《关于收房的温馨提示》的时间为2015年5月13日，根据双方签订的《青岛市商品房预售合同》，金瑛应于接到通知后30日内会同嘉年华公司对该房屋进行验收交接，而金瑛于2015年5月16日接收涉案房屋，故金瑛要求嘉年华公司支付自2013年6月1日至2015年5月15日的逾期交房违约金，原审予以支持。
嘉年华公司认为合同约定违约金过高，要求根据其提交的租房合同予以调减。因《青岛市商品房预售合同》约定金瑛逾期付款的违约金亦为日万分之二，而嘉年华公司在其出具的《关于收房的温馨提示》中亦说明将按照合同约定承担逾期交房违约责任，且嘉年华公司已支付金瑛逾期交房违约金至2013年5月31日，故原审对嘉年华公司要求调减违约金的主张不予支持。
综上，金瑛主张嘉年华公司应支付金瑛逾期交房违约金662781.92元（按照金瑛已支付房款自2013年6月1日至2015年5月15日按日万分之二计算），符合法律规定，原审予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：嘉年华公司于判决生效后十日内一次性支付金瑛自2013年6月1日至2015年5月15日的逾期交房违约金662781.92元。案件受理费10428元，由嘉年华公司负担。
宣判后，嘉年华公司不服原审判决，提起上诉。请求：1、依法撤销青岛市黄岛区人民法院做出的(2015)黄民初字第5384号判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求或发回重审；2、本案第一、二审的诉讼费由被上诉人承担。其主要理由是：一、原审法院认定上诉人应承担2013年6月1日至2015年5月15日的逾期交房的违约责任，认定事实不清。上诉人按照合同约定支付被上诉人逾期交房违约金310969.11元，后涉案房屋已经具备实际交付使用条件，上诉人通知被上诉人办理房屋交付手续，但被上诉人拒不办理。上诉人已支付的违约金足以弥补被上诉人逾期交付使用房屋期间遭受的实际损失，上诉人不应再支付被上诉人逾期交房违约金。且被上诉人购买的涉案房屋于2015年2月12日通过竣工验收，取得青岛市建设工程竣工验收备案证，已具备合同约定的交付条件，上诉人不应再继续承担逾期交房的违约责任。二、原审法院认定违约金计算标准为总房款的日万分之二，适用法律错误，法院应当予以调整，适当减少违约金的标准至涉案房屋租金标准的130%为宜。依据《合同法》第114条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条之规定，因上诉人逾期交房给被上诉人造成的实际损失就是被上诉人无法居住使用该房屋而需要另行租赁房屋，或无法将该房屋出租获得租金收益，所以上诉人违约行为造成的实际损失为被上诉人的租金损失，应按同地段同类房屋租金标准确定被上诉人的实际损失，请求法院依法向青岛经济技术开发区房地产交易中心调取与涉案房屋同地段同类房屋租金标准，以合法、合理确定上诉人造成的实际损失及违约金数额。综上所述，原判决认定事实不清，适用法律错误，请求撤销原判决，依法改判或发回重审。
一审认定事实清楚正确，按日万分之二计算违约金符合合同约定，也不违反法律规定。请求驳回上诉人的上诉请求。
经审理查明，二审查明事实与一审查明一致。
本院认为，本案争议的焦点问题是：1、上诉人应否承担逾期交房违约金；2、原审认定违约金适用标准是否过高。
一、关于上诉人应否承担逾期交房违约金的问题，本院认为，上诉人未按照与被上诉人签订的购房合同约定的时间完成竣工验收，未能按时交付房屋，依法应当承担逾期交房违约金。
上诉人主张其于2013年即向被上诉人发出《入伙通知书》，认为涉案房屋当时已具备实际交付使用条件，系被上诉人拒绝收房人为扩大损失。对此，本院认为，上诉人于2015年2月份才取得竣工验收，在此之前，并不具备约定和法定交房条件，被上诉人有权拒绝收房。
另外，上诉人还主张其于2015年2月取得竣工验收备案证，不应再承担违约金。本院认为，上诉人取得竣工验收备案证的时间并不等同于完成了交房行为，其逾期交房行为应截止到其具备合法的交房条件，并实际通知业主完成交房义务之时。因此，对上诉人该主张本院不予采信。
二、关于违约金计算标准问题，本院认为，双方合同约定的逾期交房违约金的赔偿标准为已付房款的日万分之二，该约定系双方当事人真实自愿的意思表示，不违反法律规定，原审据此判令上诉人向被上诉人支付逾期交房违约金并无不当，上诉人主张该违约金标准过高，并无证据证明该违约金计算标准过份高于因其逾期交房给被上诉人造成的损失，本院对上诉人该主张不予采信。
综上，上诉人上诉主张不成立，本院不予支持。原审认定事实清楚，适用法律正确，判决结果并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费10428元，由上诉人海上嘉年华(青岛)置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 徐 明
代理审判员 王化宿
代理审判员 高仁青
二〇一六年六月二十五日
书 记 员 王 繁