.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区乌海市海南区人民法院p t ; ” > 民 事 判 决 书（2016）内0303民初1822号原告西安新竹实业有限责任公司，住所地陕西省西安市。法定代表人王虎儒，该公司总经理。委托代理人黎味，男，1960年4月16日出生，汉族，该公司财务副总，住陕西省咸阳市秦都区。委托代理人范宏杰，男，1970年5月21日出生，汉族，该公司贷款法规办主任，住陕西省西安市雁塔区。被告乌海市世纪房地产开发有限公司，住所地乌海市海南区。法定代表人张当仁，该公司总经理。原告西安新竹实业有限责任公司诉被告乌海市世纪房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年10月13日立案受理。依法由审判员翟鹏俊适用简易程序于2016年11月14日公开开庭进行审理，原告西安新竹实业有限责任公司委托代理人黎味、范宏杰，被告乌海市世纪房地产开发有限公司法定代表人张当仁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2010年11月18日,原、被告双方签订了海南区天雅小区8号楼消防工程承包合同，约定由原告承包施工8号楼的火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统（不含地下一层）及泵房消防工程，承包方式为包工包料，合同造价为1500000元。此后，双方又于2011年6月7日补充签订8号楼防排烟工程合同，造价70000元；2011年7月4日补充签订8号楼火灾报警弱电配管工程合同，造价90000元；2011年8月8日补充签订8号楼第一、第二层自喷和第一至四层及六层防排烟工程合同，造价170000元；2013年5月9日补充签订8号楼配电室七氟丙烷气体灭火系统和五层更衣室自喷和报警系统消防工程合同，造价70000元。以上补充合同均为包工包料方式，付款方式和主合同相同。以上合同总造价1900000元，原告已付款1410000元，尚欠款490000元。2012年以来，因房地产市场变化，被告经营困难，出现付款拖延问题。在消防验收中，被告对防火卷帘门的改造和布局不与消防机关主动配合，致使消防验收至今不能通过。此外，原告施工的该工程项目，被告已经营业使用。关于欠付工程款，原、被告协商未果，原告诉至人民法院，请求判令：1、被告立即支付所欠原告工程款450000元，并自欠款之日到原告起诉之日的工程款债务利息50000元；2、本案所有诉讼费用、差旅费6000元由被告承担。被告乌海市世纪房地产开发有限公司辩称，对所欠工程款490000元认可，其中150000元作为验收款，原告应先行负责验收合格后再与被告结算工程款，但原告至今未工程验收，故被告不能付款。对防火卷帘门未进行进行改造，故消防验收不能通过。只有原告的工程全部验收合格后，被告才能支付所欠工程款。对于利息、差旅费，合同未约定，被告不认可。经审理查明，2010年11月18日,原、被告双方签订了海南区天雅小区8号楼消防工程承包合同，约定由原告承包施工8号楼的火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统（不含地下一层）及泵房消防工程，承包方式为包工包料，合同总造价为1500000元，其中第6.2条约定：在收到甲方按照第8.2条应付乙方工程款的条件下，由乙方负责该工程的消防验收工作，保证工程范围内的质量合格，并通过消防验收。第6.3条约定：工程竣工验收合格后，甲方方可使用。未经验收甲方私自启用，视为该工程质量已经验收合格，由此造成的不良后果乙方不承担任何责任。第8.2条约定：本合同签字盖章后生效。待施工人员和材料进场后3日内甲方向乙方支付工程总款的30%，即450000元；工程安装50%后3日内甲方再支付乙方工程总款的30%，即450000元作为进度款；在提交竣工报告后3日内甲方付款27%，即405000元；工程经消防验收合格后3日内甲方支付给乙方工程总款的10%，即150000元作为验收款；剩余总款的3%即45000元作为质保金，待质保期满后7日内一次性付清。质保期：自工程竣工之日起一年。第10条约定，甲方未按约支付工程款，延迟7天内按照合同额及银行同期贷款利率2-4倍按天计算违约金；7天至15天按照延期的天数支付每天万分之四点二的违约金。15天以后则按照延期天数，每天承担千分之四的资金占用费即违约金。并承担乙方清收货款而产生的差旅费、诉讼费、律师费、劳务费、误工费等一切费用。后双方又签订了四份补充合同，合同内容包括：海南区天雅小区8号楼第一、二层自喷；1-4、6层防排烟；海南区天雅小区8号楼配电室七氟丙烷气体灭火系统和五层更衣室的自喷和报警消防工程；海南区天雅小区8号楼防排烟工程、海南区天雅小区8号楼火灾报警弱电配管工程，以上合同造价共计1900000元，增补合同附则约定：本合同履行完成，即验收合格、款项结清后自动终止。2012年10月19日，原告向被告提交了竣工报告，并得到了被告及监理公司的确认。在庭审中，被告认可消防工程验收是包括卷帘门在内整体验收，被告对于卷帘门一直未进行发包。卷帘门不在原、被告上述合同施工的范围内。被告已经付款1410000元，尚欠原告490000元未付。以上事实有海南区天雅小区8号楼消防工程承包合同及增补的四份合同、消防工程竣工报告,原、被告法庭陈述在案予以证实。本院认为，原、被告签订的海南区天雅小区8号楼消防工程承包合同及其增补合同是当事人真实意思表示，不违反法律规定，对其法律效力本院予以确认。因消防工程的验收是整体验收，但由于被告部分消防工程未发包，造成原告施工的消防工程不能得到验收。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款”当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件已经成就”的规定，被告未将消防工程发包完毕造成工程整体无法验收，故被告应当支付原告包括验收款150000元在内的490000元工程款。因原告未在法定期限内缴纳诉讼费，故本院依法支持的工程款为原告起诉状中所主张的450000元。同时，因被告已经将工程投入使用，按照合同约定，亦视为验收合格。关于被告辩称150000元工程款得验收后才能支付的辩解，本院不予支持。原告主张被告按照年利率6%支付从2012年10月29日至2016年10月29日的利息，符合合同的约定和法律规定，本院依法确定为117600元（490000元×6%×4年），原告主张的利息50000元未超出上述范围，本院予以支持。被告辩称双方没有约定违约金的主张，本院不予支持。原告主张的差旅费没有证据予以证实，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款、第九十四条、第九十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十七条、第十八条的规定，判决如下：一、被告乌海市世纪房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告西安新竹实业有限责任公司工程款450000元；二、被告乌海市世纪房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告西安新竹实业有限责任公司利息损失50000元。三、驳回原告其他诉讼请求。本判决生效后，如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，因本案适用简易程序审理，减半收取4400元，由被告乌海市世纪房地产开发有限公司负担。（原告已预交）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌海市中级人民法院。本判决生效后，负有义务的一方当事人不自动履行时，享有权利的一方当事人可在两年内向本院申请执行。申请执行的期限届满后，享有权利的一方当事人未提出执行申请，视为其自动放弃申请执行的权利。审判员翟鹏俊二〇一六年十一月三十日书记员陈月