福建省德化县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0526民初5025号
原告：王惠命，男，1974年8月18日出生，汉族，惠安县人，住惠安县。
原告：程爱民，男，1970年4月17日出生，汉族，惠安县人，住惠安县。
共同委托诉讼代理人：刘志赠、刘锦平，福建求为律师事务所律师。
被告：福建中亚建筑工程有限公司，住所地泉州市丰泽区天安北路群盛大厦八层。统一社会信用代码：91350503260040631U。
法定代表人：黄元枝，该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈书淋，该公司员工。
原告王惠命、程爱民与被告福建中亚建筑工程有限公司（以下简称“中亚公司”）合同纠纷一案，2016年10月26日丰泽区人民法院立案受理，同年11月30日丰泽区人民法院裁定移送本院处理，本院于2016年12月26日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人刘锦平、被告委托诉讼代理人陈书淋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王惠命、程爱民向本院提出诉讼请求：一、判令被告中亚公司支付款项500000元及利息（自2016年2月1日起至付清款项日止按月利率3%计算）；二、判令被告中亚公司承担原告本案律师代理费18000元。事实和理由：中亚公司承包建设德化县金盛置业有限公司（以下简称“金盛公司”）投资建设的德化云顶山庄工程。2013年9月间，金盛公司将工程外墙石板材幕墙干挂项目以包工包料方式分包给原告施工。施工过程中，因金盛公司单方原因造成原告停工，为此，原告与金盛公司于2015年12月7日签订了《关于德化云顶山庄外墙石板材幕墙干挂的补充协议》，该协议第三条约定：金盛公司应于2015年12月22日前支付给原告90万元，作为前期投入资金利息损失和原告项目部工作人员工资支出损失。而后，金盛公司未能按期付款。2016年1月12日，被告中亚公司向原告出具一份“欠条”，承诺自愿为金盛公司承担50万元欠款，并自2016年2月1日起按月利率3%计算利息，并约定于2016年3月30日前偿还，如未按期偿还，原告有权单独向被告主张权利，并承担原告为实现债权支付的律师费、诉讼费等相关费用。嗣后，因被告违约，故原告依法起诉。
被告中亚公司辩称，对原告要求中亚公司支付50万元及自2016年2月1日起至付清款项日止按月利率3%支付利息的请求均没有意见。但是，答辩人中亚公司系金盛公司开发的云顶山庄工程的总承包单位，原告为分包方，根据三方约定原告应当向中亚公司交纳管理费及税收计人民币360000元，但因所有的工程款项均由原告与金盛公司之间直接往来，中亚公司至今没有收取到任何管理费；原告施工的石板材色差太大，中亚公司被甲方金盛公司以重大质量事故通知整改并要求承担违约责任，该违约责任应当由原告承担；基于以上两点原因，中亚公司才一直未支付原告相关款项，请求驳回原告诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：金盛公司投资建设德化云顶山庄工程，被告中亚公司作为总承包单位，原告为分包方。2015年12月7日，原告王惠命、程爱民（乙方）与金盛公司（甲方）签订一份《关于德化云顶山庄外墙石板材幕墙干挂的补充协议》，该协议明确约定：德化云顶山庄外墙石板材幕墙干挂于2013年9月份进场进行施工，因甲方遇到各种原因于2014年4月份起出现班组陆续停工情况，现甲方决定近期重新复工，经甲乙双方协商达成补充如下…三、乙方同意甲方按以下计算方法赔偿乙方经济损失：前期投入资金利息损失和乙方项目部工作人员工资支出损失合计90万元，甲方应于2015年12月22日前支付给乙方。…七、本协议签订之日乙方负责处理程清华等向德化法院申请暂缓执行（2015）德执字第2257号及解除对福建中亚建筑工程有限公司银行账号查封。甲方应于德化法院解除对中亚公司银行账号查封之日支付乙方100万元。八、乙方收到本协议第三条约定的赔偿后，乙方负责处理程清华等人向德化县人民法院撤销（2015）德执字第2257号执行案。如乙方未及时履行，造成的损失由乙方承担，中亚公司有权要求乙方赔偿。…等等；2016年1月12日，因金盛公司未能按《关于德化云顶山庄外墙石板材幕墙干挂的补充协议》第三条约定履行付款义务，被告中亚公司以“欠款人”身份出具一份欠条给两原告收执，约定：中亚公司愿意为金盛公司欠款的50万元承担共同还款责任，并承诺于2016年3月30日前还清50万元并支付自2016年2月1日起按月利率3%计算的利息，如未按期偿还，原告有权向法院提起诉讼，单独要求中亚公司偿还50万元并支付自2016年2月1日起按月利率3%计算的利息，以及承担为实现债权目的支付的律师费、诉讼费、财产保全费及其他实现债权的全部费用。案外人“庄彬阳”作为保证人在欠条上签字。期满后，中亚公司未能按欠条约定按时承担还款责任。
另外，原告王惠命、程爱民因本案诉讼支付律师代理费18000元。
上述事实，原告提供如下证据：1、居民身份证复印件，证实原告的基本身份情况；2、企业信息一份，证实被告中亚公司的基本信息；3、《关于德化云顶山庄外墙石板材幕墙干挂的补充协议》一份，证实2013年起金盛公司将其投资建设的云顶山庄工程外墙石板材幕墙干挂项目以包工包料方式分包给原告施工，金盛公司同意按90万元赔偿作为原告前期投入资金利息损失和原告项目部工作人员的工资支出损失；4、欠条一份，证实被告中亚公司因金盛公司未能按协议约定按时支付给原告90万元经济损失，自愿为该笔90万元承担50万元及自2016年2月1日起按月利率3%计算的利息，并定于2016年3月30日前还清，以及承担原告为实现债权支付的律师费等；5、《委托代理合同》、发票各一份，证实原告支付律师代理费18000元。被告中亚公司为证实原告与金盛公司就工程款没有经过中亚公司账户，而是双方直接发生款项往来，原告至今尚欠中亚公司管理费及税收360000元的事实提供如下证据：1、费用报销单（0001376）、借款单、银行汇款单各一份，证实2014年1月22日金盛公司支付王惠命干挂工程款800000元；2、费用报销单（0001447）、借款单、银行汇款单各一份，证实2014年3月3日金盛公司支付王惠命干挂工程款500000元；3、费用报销单（0002392）、银行汇款单各一份，证实2014年9月1日金盛公司支付王惠命干挂工程款150000元；4、借款单二份，证实2015年2月16日金盛公司拟同意支付王惠命干挂工程款1100000元，2014年12月10日金盛公司拟同意暂付工人工资10000元；5、费用报销单（0002058）一份，证实2016年2月6日金盛公司付王惠命干挂工程款100000元；6、收款收据一份，证实2015年12月13日金盛公司按补充协议拨付王惠命工程款1000000元。经双方对上述证据进行质证，被告对原告提供的证据的真实性、合法性以及证明内容均无异议，本院予以确认并采信；原告对被告提供的证据真实性均无异议，对证据与本案的关联性不予认可。
综上，本院认为，在金盛公司未能按协议第三条约定支付给原告王惠命、程爱民前期投入的资金利息损失和项目部工作人员工资支出损失人民币90万元情况下，被告中亚公司作为云顶山庄建设工程的总承建单位，出具“欠条”给原告收执，承诺就金盛公司所欠原告90万元款项中的50万元承担共同还款责任，并定于2016年3月30日前付清，支付自2016年2月1日起按月利率3%计算的利息，如违约原告有权单独要求中亚公司按“欠条”约定履行付款义务，并承担原告为实现债权而支付的律师费等，该“欠条”系中亚公司自愿出具，“欠条”中的约定并不违反相关法律规定，中亚公司应按约定履行付款义务。因此，原告单独要求中亚公司支付款项人民币50万元及自2016年2月1日起至付清款项之日止按月利率3%计算的利息，并承担原告因本案支出的律师代理费18000元的请求，符合“欠条”的约定，本院予以支持；被告辩称原告应向其交纳管理费、税收计人民币36万元，以及原告施工的石板材色差太大造成被告被金盛公司以重大质量事故通知整改并承担违约责任。对此，原告认为被告未提供证据予以证明，与本案属不同的法律关系，且被告未在法定期限内提起反诉，应不予支持。对原告的意见，本院予以采纳；被告提供的费用报销单、借款单、银行凭证、收款收据，与本案不具有关联性，本院不予采信；“欠条”中虽有案外人“庄彬阳”以保证人身份签字，但原告仅向中亚公司主张，该主张系原告的意思自治，不违反相关法律规定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、福建中亚建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给王惠命、程爱民款项500000元及利息（自2016年2月1日起至付款日止按月利率3%计算）。
二、福建中亚建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给王惠命、程爱民支付的律师代理费18000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10180元，减半收取5090元，由福建中亚建筑工程有限公司负担，限于本判决生效后七日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。
审判员 林文敬
二〇一七年三月二十二日
书记员 康丁岚
附本案适用的主要法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
申请执行提示：
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
PAGE