北京市通州区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京0112民初21155号
原告：北京中心诚建筑机械设备租赁有限公司，住所地北京市通州区张家湾镇大高力庄村629号。
法定代表人：杨宝福，总经理。
被告：定州市乾丰建筑工程有限公司，住所地河北省定州市建设街。
法定代表人：刘振山，执行董事。
委托代理人：武淑敏，女，1984年10月3日出生，汉族，该单位职员，住河北省定州市。
委托代理人：于永旺，河北世纪三和律师事务所律师。
原告北京中心诚建筑机械设备租赁有限公司（以下简称原告）与被告定州市乾丰建筑工程有限公司（以下简称被告）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2017年7月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的法定代表人杨宝福，被告的委托代理人武淑敏、于永旺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、被告给付塔式起重机工程款326550元；2、诉讼费由被告负担。事实与理由：2013年6月，原被告签订塔式起重机租赁合同，约定被告承租原告QTZ80塔式起重机2台（用于碧水蓝天项目1号楼、3号楼），每月每台租金25000元，每台进场费25000元，后被告在碧水蓝天工程结束时续租其中一台塔式起重机转运至新工地，即新世界小区14号楼，按照原合同条款继续执行，被告开始使用原告的起重机，至报停后产生的租赁费为1号楼共计租期270天，租赁费为225000元；3号楼（含2号楼）共计租期为319天，共计租赁费为265833元，14号楼共计使用天数为349天，共计租赁费为290717元（其中2015年3月15日至2015年7月26日共计4个月11天，因甲方原因停工，租赁费按照减半标准主张）。上述租赁费共计781550元，加上三台塔式起重机进出场费75000元，共计产生租赁费为856550元，被告已支付原告530000元，现仍欠付326550元。原告多次催款被告一直不予支付，原告特提起诉讼，请求法院依法裁判。
被告辩称：原告与被告签订了租赁合同,原告称被告已经支付530000元,对此我方没有异议。关于租赁的天数,原告陈述与事实不符,其主张天数过多,我方存在异议,关于租赁费,每月按照25000元标准计算我方没有异议。
本院经审理认定事实如下：2013年5月29日，被告（甲方）与原告（乙方）签订《塔式起重机租赁合同》，约定原告向被告出租QT280F型塔吊2台，用于被告位于五一路东新华大街南的碧水蓝天小区1号、2号、3号楼。合同第3条对于合同价格及支付方式进行了约定：3.1甲方应支付乙方进出场费（拆卸、安装、运输费用）共计25000元/台，甲方应在设备交付前3天支付该笔费用；3.2设备租赁费为每月25000元/台，设备安装完毕经验收合格后甲方开具开工单开始计算租赁费用，租赁费用计算的截止时间为乙方收到甲方开据的报停单要求归还设备的书面通知的时间，不足一个月的租赁费用按照每月30天折算；3.3租赁费按月支付，每月10日前支付上个月的租赁费；3.4塔吊的租赁计费期间，因气候变化、停电及甲方原因引起的停工等，月租费不变。合同签订后，原告将塔式起重机两台交付被告使用。2015年5月26日，原告与被告又签订一《塔式起重机租赁合同》，约定原告向被告出租QTZ80F型塔式起重机1台，用于被告位于香河县城东的新世界名苑14号楼，该合同关于双方的权利义务的约定与2013年5月29日签订的《塔式起重机租赁合同》约定一致。该合同签订后，原告将塔式起重机1台交付被告使用。3台塔式起重机使用过程中，每一使用期间，被告均向原告出具开工单、停工单以及确认单，其中确认单由被告项目负责人签字确认塔式起重机使用的期间以及产生的费用。对于原告提交证据中的签字，被告认可张跃辉系其项目负责人、胡卫峰及孙晓明系其临时聘用人员。截止原告提起诉讼之日，被告已经支付原告租赁费530000元。庭审中，双方一致确认的费用有：1、3台塔式起重机的进出场费共计75000元；2、碧水蓝天1号楼塔式起重机租赁费共计225000元。对于上述当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。
关于3号楼（含2号楼）塔式起重机的租赁费用，对于原告提交的关于3号楼的开工单、停工单及确认单，除2014年7月1日签名为张跃辉（蓝色圆珠笔签字）的2014年5月19日至2014年6月19日的租赁费金额为25000元的确认单外，被告均予以认可，被告认可的3号楼（含2号楼）塔式起重机租赁费金额为241659元。
关于14号楼塔式起重机租赁费。原告主张2014年6月4日到2014年11月20日租赁费为130000元，2015年3月15日到2015年7月27日租赁费为54583元，2015年7月27日到2015年8月26日租赁费为25000元，2015年9月10日到2015年12月29日租赁费为81664元，上述费用共计291247元。被告认可原告就2014年6月4日到2014年11月20日、2015年7月27日到2015年8月26日及2015年9月10日到2015年12月10日三个租赁期提交的所有确认单，认可的租赁费数额分别为：113328元，25000元及75000元。对于2015年3月15日到2015年7月27日租赁费；原告认可该期间被告并未实际开工，并称2015年3月15日的开工时间系其根据通常冬天停工最迟3月15日也开工的建筑行业习惯予以确定，停工时间系以被告停工后第一次开工的开工单日期为依据予以确定，租赁费系根据双方口头协商减半收取；被告则认为该期间其没有开工，并未实际使用塔式起重机，不应产生租赁费。对于2015年12月10日到2015年12月29日租赁费，被告主张因只有停工单，并无开工单确认开工时间，亦无确认单确认费用，对原告主张的该期间的租赁费不予认可。
上述事实，有《塔式起重机租赁合同》、开工单、停工单、确认单及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告与被告签订租赁合同后，原告按照约定将塔式起重机交付被告使用，被告应当按照合同约定支付原告租赁费。现被告承认原告诉讼请求中关于1号楼塔式起重机租赁费225000元以及三台塔式起重机进出场费75000元，对于被告承认原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。关于3号楼塔式起重机租赁费，被告仅对原告提交的2014年7月1日的确认单存在异议，认为因项目负责人并未将该确认单提交被告公司留存备案，且该确认单系用蓝色圆珠笔签字而不予认可；因项目负责人向公司提交确认单留存备案系公司内部管理制度，不得对抗善意第三人，且被告认可张跃辉系其职员，并认可其签字的其他确认单，蓝色圆珠笔签字亦并不影响该确认单的效力；故对于被告的该辩解意见本院不予采信。根据原告提交的确认单，原告主张3号楼塔式起重机的租赁费为265833元，于法有据，本院予以确认。关于14号楼塔式起重机租赁费。2014年6月4日到2014年11月20日租赁费，被告认可原告就该租赁期提交的所有确认单，但其认可租赁费为113328元存在计算错误，现原告主张该期间租赁费为130000元，于法有据，本院予以支持。2015年3月15日至2015年7月27日租赁费，双方均确认该期间被告并未开工的事实，原告主张每年冬天停工，3月15日应该开工，故从2015年3月15日开始主张租赁费，并称根据合同第3.4条约定，租赁期内因气候变化、停电及甲方原因引起的停工等租金不变，本应按照约定标准收取租赁费，但根据双方口头协商只按照合同约定标准减半主张租赁费，但其并未就双方协商该期间减半收取租赁费提供证据。因合同并未对塔式起重机的租赁期进行总括式的连续约定，而合同第3.2条约定，“设备安装完毕经验收合格后甲方开具开工单开始计算租赁费用，租赁费用计算的截止时间为乙方收到甲方开据的报停单要求归还设备的书面通知的时间”，根据该约定以及双方实际履行合同的情况来看，双方的租赁期实际是以开工单、停工单为准分期确定，即在双方的租赁合同项下存在多个租赁期，且双方还就每个租赁期的费用签订确认单进行分别确认；2015年3月15日到2015年7月27日期间并未实际施工，既不存在开工单、停工单，也不存在确认单，且原告并未就双方协商该期间减半收取租赁费的事实提供证据，故对于原告主张的该期间租赁费的请求，依据不足，本院不予支持。2015年7月27日至2017年8月27日租赁费以及2015年9月10日至2015年12月10日租赁费，被告均予以认可，本院予以支持。2015年12月10日至2015年12月29日租赁费，当事人对于自己的主张有提交证据予以证明的义务，原告仅提供2015年12月29日停工的停工单，未能提供何时开工的证据，无法确定具体租赁期间，对于该期间的租赁费，依据不足，本院不予支持。关于14号楼塔式起重机的租赁费本院核准数额为238328元。综上，被告租赁三台塔式起重机共计产生租赁费为804161元（含进出场费75000元），扣除被告已支付原告租赁费530000元，被告仍应支付原告租赁费274161元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：
一、被告定州市乾丰建筑工程有限公司支付原告北京中心诚建筑机械设备租赁有限公司租赁费（含进出场费）共计274161元；
二、驳回原告北京中心诚建筑机械设备租赁有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费3099元，由原告北京中心诚建筑机械设备租赁有限公司负担392元（已交纳），由被告定州市乾丰建筑工程有限公司负担2707元，于本判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审判员 刘秉浩
二〇一七年八月二十五日
书记员 杨娴婷