湖北省武汉市东西湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鄂0112民初3920号
原告：武汉恒嘉盛科技有限公司。
法定代表人：潘丽。
委托诉讼代理人：王霞，湖北九通盛律师事务所律师。
被告：武汉美安储运有限公司。
法定代表人：龙国云。
原告武汉恒嘉盛科技有限公司（以下简称恒嘉盛公司）与被告武汉美安储运有限公司（以下简称美安公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年9月22日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。审理中，原告申请财产保全，本院依法作出（2017）鄂0112民初3920号之一民事裁定书，裁定冻结被告美安公司名下银行存款780,000元或查封、扣押其他等额财产，并已交付执行。原告恒嘉盛公司的委托诉讼代理人王霞到庭参加了诉讼，被告美安公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告恒嘉盛公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即向原告支付工程余款716,460元及逾期付款违约金50,622元（按照中国人民银行同期贷款利率4.75%的标准，自2016年1月23日起暂计算至起诉日，最终以实际支付日为准），以上暂合计767,082元；2、本案诉讼费由被告承担。审理中，原告调整违约金为：以《武汉美安国际电商物流城（二号楼）网络建设合同》和《停车场智能管理系统建设合同》未付进度款518,840元为本金，按照中国人民银行同期贷款利率4.75%的标准，从2016年1月23日计算至判决确定的给付之日。
事实及理由：2015年9月23日，被告与原告签订了关于被告筹建的武汉美安国际电商物流城项目的《（二号楼）网络建设合同》和《停车场智能管理系统建设合同》，随后又于2016年3月29日及同年4月25日分别签订了该项目的两份增补合同——《2#楼电子巡更系统、机房UPS备用电源系统建设合同》及《（二号楼一楼）无线覆盖集成服务合同》。根据以上系列合同约定由原告承接被告电商物流城项目的相关网络建设、智能管理等系统的设备安装施工及建设，被告作为合同甲方应于合同签订生效后先向合同乙方即原告支付合同总造价的60%款项，乙方施工完成并通过验收，甲方向乙方支付合同总金额的35%，剩余5%作为质保金，工程竣工验收合格满半年后，一周内无息付清。合同签订后，原告即按约组织人员采购相关设备进场施工，被告按约先行支付了60%的工程进度款。原告按合同约定完成工程建设后，被告分别于2015年12月25日、2016年1月22日及同年5月11日进行了竣工验收，但被告一直以资金周转不便为由拖延支付工程余款，被告尚未支付的工程余款累计为716,460元。
被告美安公司经本院传票传唤未到庭应诉，亦未提交答辩状。
原告恒嘉盛公司为支持其诉讼请求，在举证期限内向本院提交了《武汉美安国际电商物流城（二号楼）网络建设合同》及其附件、《美安国际电商物流城二号楼1楼网络验收交付报告》、《美安停车场智能管理系统建设合同》及其附件、《美安国际电商物流城二号楼智能监控系统验收交付报告》、《武汉美安国际电商物流城（二号楼一楼）无线覆盖集成服务合同》、《2#楼电子巡更系统、机房UPS备用电源系统建设合同》、竣工验收表等。被告美安公司在举证期限内未向本院提交证据。
经本院审查，原告恒嘉盛公司提交的证据可以相互印证，形成证据链，本院均予以采信。
根据上述有效证据及当事人陈述，本院对原告恒嘉盛公司在民事起诉状中载明的事实予以确认。
另查明，美安公司与恒嘉盛公司签订的四份合同，对于合同总价、结算方式、验收付款情况及质保金履行期限，查明如下：
《武汉美安国际电商物流城（二号楼）网络建设合同》约定工程总造价为2,216,000元，工程款分三次支付，合同签订后，材料进场，进行施工，美安公司向恒嘉盛公司支付合同总造价的60%，施工完成并通过验收，美安公司支付合同总金额的35%，剩余5%作为质保金，工程竣工验收合格满半年后，一周内无息付清，若逾期付款，按照中国人民银行关于延期付款的规定承担延期付款的违约金。2015年12月25日，该项目通过验收。审理中，恒嘉盛公司确认美安公司已付该项目工程款1,679,600元，尚欠工程进度款425,600元及质保金110,800元，合计536,400元，其中质保金的给付期限为2016年7月2日。
《停车场智能管理系统建设合同》约定工程总造价为266,400元，工程款分三次支付，合同签订后，材料进场，进行施工，美安公司向恒嘉盛公司支付合同总造价的60%，施工完成并通过验收，美安公司支付合同总金额的35%，剩余5%作为质保金，工程竣工验收合格满半年后，一周内无息付清，若逾期付款，按照中国人民银行关于延期付款的规定承担延期付款的违约金。2016年1月22日，该项目通过验收并交付。审理中，恒嘉盛公司确认美安公司已付该项目工程款159,840元，尚欠工程进度款93,240元及质保金13,320元，合计106,560元，其中质保金的给付期限为2016年7月29日。
《武汉美安国际电商物流城（二号楼一楼）无线覆盖集成服务合同》约定合同总金额为50,000元，款项分二次支付，合同签订生效后，恒嘉盛公司施工完成并通过项目验收，美安公司向恒嘉盛公司支付总金额的95%，余款5%为质保金，验收通过之日起六个月后无质量问题，美安公司无息支付给恒嘉盛公司。2016年6月29日，双方签订竣工验收表，该项目通过验收。审理中，恒嘉盛公司陈述美安公司未支付该合同款，截止2016年12月29日，质保金给付期限已届满。
《2#楼电子巡更系统、机房UPS备用电源系统建设合同》约定合同总金额为23,500元，款项分二次支付，恒嘉盛公司施工完成项目并通过验收，美安公司向恒嘉盛公司支付总金额的95%，余款5%为质保金，工程竣工验收合格满半年后，一周内无息付清。2016年6月29日，双方签订竣工验收表，该项目通过验收。审理中，恒嘉盛公司陈述美安公司未支付该合同款，截止2017年1月5日，质保金给付期限已届满。
本院认为，原告恒嘉盛公司与被告美安公司签订的四份合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，应为有效，双方均应按照合同约定全面履行各自义务。合同签订后，原告已履行施工义务，完工项目已通过验收，被告应按照约定支付工程款。根据本院查明的事实，被告美安公司尚欠原告恒嘉盛公司《武汉美安国际电商物流城（二号楼）网络建设合同》合同款536,400元、《停车场智能管理系统建设合同》合同款106,560元、《武汉美安国际电商物流城（二号楼一楼）无线覆盖集成服务合同》合同款50,000元、《2#楼电子巡更系统、机房UPS备用电源系统建设合同》合同款23,500元，上述合计716,460元，结合合同约定的给付期限，截止起诉之日，履行期均已届满，被告美安公司负有给付义务。故，原告要求被告立即支付工程余款716,460元的诉讼请求，本院予以支持。
合同履行过程中，被告逾期支付合同款，构成违约，应承担违约责任。本案中，原告仅主张《武汉美安国际电商物流城（二号楼）网络建设合同》及《停车场智能管理系统建设合同》未付进度款的逾期付款违约金，且仅从2016年1月23日，即《停车场智能管理系统建设合同》验收次日作为违约金的计算起始时间，系其处分自身权利的行为，本院予以确认。上述两份合同关于违约金的计算方式约定：“若逾期付款，按照中国人民银行关于延期付款的规定承担延期付款的违约金”，原告主张按照年利率4.75%的标准计算，未超出该约定，本院予以确认。结合本院查明的事实，《武汉美安国际电商物流城（二号楼）网络建设合同》扣除质保金后未付进度款为425,600元、《停车场智能管理系统建设合同》扣除质保金后未付进度款为93,240元，合计518,840元，被告应承担的逾期付款违约金为：以518,840元为本金，按照年利率4.75%的标准，从2016年1月23日计算至判决确定的给付之日。故，原告要求被告支付逾期付款违约金的诉讼请求，本院予以支持。
被告美安公司经本院传票传唤未到庭应诉，不影响本案的正常审理，可依法缺席判决。
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
被告武汉美安储运有限公司于本判决生效后十日内向原告武汉恒嘉盛科技有限公司支付工程款716,460元及逾期付款利息（以518,840元为本金，按照年利率4.75%的标准，从2016年1月23日计算至本院判决确定的给付之日）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11,470元、保全费4,420，共计15,890元（原告武汉恒嘉盛科技有限公司已预交），由被告武汉美安储运有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费交纳办法》第十三条第（一）项的规定预交上诉费，款汇武汉市中级人民法院，户名：湖北省武汉市中级人民法院；账号：17×××67；开户行：农行武汉民航东路支行；上诉人在上诉期满后七日内未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 姜树山
人民陪审员 徐龙海
人民陪审员 毛红利
二〇一八年二月五日
书 记 员 方 洁