山东省胶州市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁0281民初10974号
原告：王红，女，汉族，住山东省胶州市。
委托诉讼代理人：王增康，男，汉族，住山东省胶州市，系原告之丈夫。
被告：青岛联合利丰房地产开发有限公司，住所地山东省胶州市。
法定代表人：利沛稳，总经理。
委托诉讼代理人：于德泉，男，汉族，住山东省青岛市市北区，系被告公司职工。
原告王红与被告青岛联合利丰房地产开发有限公司（以下简称联合利丰公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年11月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王红、原告的委托诉讼代理人王增康、被告联合利丰公司的委托诉讼代理人于德泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王红向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付给原告自2013年10月1日至2016年11月30日的逾期交房违约金65303.2783元；二、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告将第一项诉讼请求的计算方式明确为：自2013年10月1日至2016年11月30日，本金564419元×日万分之一×1157天=65303.2783元。事实和理由：原告于2013年7月22日与被告联合利丰公司签订商品房预售合同一份，购买被告所开发的位于胶州市福州南路267号半岛蓝湾小区9号楼1单元3层302户，并已按照合同约定履行了付款义务。按照合同第十一条约定，被告应于2013年9月30日前依照合同和国家有关规定，将符合合同约定的商品房交付原告使用。同时合同第十二条约定，被告未在本合同第十一条约定期限内将房屋交付买受人，应向买受人支付违约金，违约金按照买受人已付房款的日万分之一计算，违约金按照合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。合同签订后，原告按照约定向被告全额支付了房价款伍拾陆万肆仟肆佰壹拾玖元整（564419元）。根据被告张贴的竣工验收备案证，2016年9月2日被告才完成单体验收，综合验收至今未完成。至此，被告交房延期长达38个月，共计1157天。被告的违约行为给原告生活带来极大损失和困难，故原告起诉至法院，望判如所请。
被告联合利丰公司辩称：一、原告的诉讼主张已超过诉讼时效。《商品房预售合同》第十一条约定，公司应于2013年9月30日将该房屋交付给原告，除不可抗力外。第十二条约定，公司逾期交房超过180天，原告有权选择单方面解除本合同。原告2016年11月10日向胶州市人民法院提起诉讼，在此期间，原告没有行使解除权。当原告具有合同解除权后，却没有行使解除权，应视为原告默认同意延期交付房屋。既然原告同意延期交付房屋，则被告的违约责任即告结束，不能再按日计算违约金。逾期交楼按日计算的违约金计算应该自被告公司违约之日起至原告取得解除权之日止。合同约定的交房时间是2013年9月30日以前，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条规定，原告应于2015年10月1日前主张请求权，逾期丧失胜诉权。二、涉案房屋应视为已经交付，原告要求超期的逾期交房违约金没有事实依据。原告所购涉案房屋已达到交付条件，被告于2016年9月3日通过EMS快递方式书面通知原告于2016年9月6日至9月11日办理房屋交付手续，原告逾期收房，应视为涉案房屋已经交付。原告主张2016年9月11日之后的逾期交楼违约金没有事实依据和理由。原被告双方签订的《青岛市商品房预售合同》第十三约定，该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，被告应在交付之日前10天书面通知原告办理交付房屋手续，原告应在收到该通知书起7天内，会同被告对该房屋进行验收交楼。同时，补充条款中约定，在出卖人具备了主合同第十条约定的条件下，买受人就应在出卖人书面通知规定的交接时间办理房屋交付手续并履行领受房屋的义务，买受人未能按照出卖人发出的交房通知书中规定的交付时间、地点及要求与出卖人办理该商品房交接手续的，视为买受人逾期收房……买受人逾期收房或因买受人原因出卖人拒绝交房的，自交房通知书规定的交付期限届满之日视同出卖人按时交房，出卖人不承担逾期交付违约责任。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
原告王红向本院提交了如下证据材料：1.原被告于2013年7月22日签订的《青岛市商品房预售合同》一份，证明原告购买胶州市福州南路半岛蓝湾小区9号楼1单元3层302户房屋一套，房屋价款564419元，被告应于2013年9月30日前将该房屋交付给原告，被告至今未将涉案房屋交付于原告，被告应当按约定向原告支付自2013年10月1日至2016年11月30日的房价款日万分之一的违约金。2.住房公积金贷款抵押借款合同及收款收据复印件各一份，原告称于2013年7月25日交付首付款224419元，之后公积金贷款340000元，全部购房款已经支付给被告，原告已经完成付款义务。
被告对原告所提交证据材料的真实性及证明事项均无异议。
被告联合利丰公司向本院提交了如下证据材料：1.EMS邮寄单一份及入伙通知书一份，证明被告已经通知业主收房。2.胶州市建设工程竣工验收备案证复印件一份，证明涉案工程已经过竣工验收。
原告对被告所提交证据材料质证意见如下：对证据1无异议。对证据2认为系复印件原告不予认可，原告要求被告于庭后五日内提交证据原件或经过相关部门盖章确认的证据复印件。如被告庭后提交证据原件或经相关部门盖章确认的证据复印件，原告不再要求质证，由法院依法核实即可。
本院对于当事人提供的证据材料认证如下：原告提交的两份证据，以及被告提交的证据1，对方当事人均表示无异议，本院予以采信。庭后本院依被告申请，到胶州市城乡建设局将被告提交的证据2胶州市建设工程竣工验收备案证与原件进行核对，确认其提交的工程竣工验收备案证复印件与原件无异，本院予以采信。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原被告于2013年7月22日签订《青岛市商品房预售合同》一份，约定原告向被告购买胶州市福州南路半岛蓝湾小区267号半岛蓝湾小区9号楼1单元3层302户，购房金额为人民币564419元。合同第十条约定，该房屋交付必须符合的条件是房屋竣工验收，原告按照约定履行了付款及其他约定义务。合同第十一条约定，被告应于2013年9月30日前将该房屋交付给原告，除不可抗力外。合同第十二条约定，被告如未在约定期限内将房屋交付给原告，应当向原告支付违约金，违约金按已支付房价款日万分之一计算，自合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。合同补充条款九第6点约定，由买受人逾期收房或因买受人原因出卖人拒绝交房的，自交房通知书规定的交付期限届满之日起视同出卖人按时交房，出卖人不承担逾期交付违约责任。
2013年7月25日，原告交付首付款224419元，之后公积金贷款340000元，全部购房款已经支付给被告，原告已经完成付款义务。
2016年9月2日，涉案房屋办理了胶州市建设工程竣工验收备案证。2016年9月4日，原告签收了被告给原告邮寄的通知原告于2016年9月6日至9月11日办理收楼手续的《入伙通知书》，但原被告至今未办理房屋交付手续。
本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条规定,“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”原被告双方签订的合同，是双方真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，均是合法有效的合同，双方应依其约定全面履行各自义务。根据双方签订的合同约定，涉案房屋交付时间应为2013年9月30日前，原告已经支付全部购房款，被告逾期未交付房屋，逾期交付房屋的违约事实存在，应按合同约定承担逾期交付房屋的违约责任。合同第十条约定，该房屋交付必须符合的条件是房屋竣工验收，原告按照约定履行了付款及其他约定义务。涉案房屋已于2016年9月2日取得胶州市建设工程竣工验收备案证。涉案房屋通过了单体验收，房屋即具备了居住的条件，因此房屋也就具备了合同约定的交付条件。2016年9月4日，原告签收了被告给原告邮寄的通知原告于2016年9月6日至2016年9月11日办理收楼手续的《入伙通知书》，但是原告至今未按照通知办理收楼手续。双方签订的《青岛市商品房预售合同》补充条款九第6点约定，由买受人逾期收房或因买受人原因出卖人拒绝交房的，自交房通知书规定的交付期限届满之日起视同出卖人按时交房，出卖人不承担逾期交付违约责任，故原告主张2016年9月11日及以后的逾期交房违约金本院不予支持。
原被告签订的《青岛市商品房预售合同》第十二条约定，若逾期交付房屋，被告应当向原告支付违约金，违约金按已支付房价款日万分之一计算，自最后交付期限之第二天起算。原、被告均认可涉案房屋的交付时间应为2013年9月30日之前，房屋总价款为564419元。原告主张逾期交房违约金自2013年10月1日起算符合法律规定，故本院确认被告应支付原告2013年10月1日至2016年9月10日1076天以564419元为基数按日万分一计算的逾期交房违约金，共计60731.48元（564419×0.0001×1076天）。
综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决如下：
一、被告青岛联合利丰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王红逾期交房违约金60731.48元；
二、驳回原告王红的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费362元，减半收取181元，由被告青岛联合利丰房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法。
审判员 匡建玲
二〇一六年十二月十四日
书记员 冷 甜