福建省南靖县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0627民初1409号
原告：诚御（厦门）装饰工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区，统一社会信用代码：913502060511913377。
法定代表人：王银财，总经理。
委托诉讼代理人：李伟川，福建诺盾律师事务所律师。
被告：庄艺东，男，1972年8月20日出生，汉族，居民，住福建省厦门市思明区。
委托诉讼代理人：苏礼墩，福建旭丰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄婧雯，福建旭丰律师事务所律师。
原告诚御（厦门）装饰工程有限公司（以下简称诚御公司）与被告庄艺东装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年5月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告诚御公司的委托诉讼代理人李伟川、被告庄艺东及其委托诉讼代理人苏礼墩、黄婧雯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
诚御公司向本院提出诉讼请求：判令被告支付工程款45万元及利息，利息从2015年7月29日起至付清款项之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算。事实与理由：2015年5月21日，原、被告签订一份《装饰装修工程承包合同》，合同约定被告将位于南靖县和溪镇的工厂翻修工程交由原告施工，工程地点在南靖县和溪镇，开工日期为2015年5月28日。合同还对付款方式、工期等进行了约定。合同签订后，原告依约进行施工，但被告未按合同约定支付工程进度款，已构成违约。经双方协商，2015年7月29日，被告向原告的项目经理蔡志明出具欠条并终止合同，欠条确认被告尚欠原告工程款45万元，并承诺于2015年的8月5日、8月30日、10月30日各支付5万元、20万元、20万元。期满后，经原告催讨，被告拒不支付。
庄艺东辩称，一、在工程施工过程中，原告中途撤场，《欠条》所载明的工程款数额并不是原告实际完成的工程量，仅是原告单方提出的对已完成工程量的预估，原、被告需要到现场进行测量结算才能确定最终的工程量，但因原告拒不配合办理测量结算手续并自行退场，致使原、被告之间至今无法办理结算。现原告依据《欠条》要求被告支付工程款45万元没有事实和法律依据。合同签订后，原告进场施工仅完成一小部分工程，便提出要撤场，不再施工了。撤场时要求先按原告的预估暂时确定工程量，再按双方实际到现场测量确认的工程量为准，多还少补。被告为赶工期答应了原告的要求，在原告事先打印好的《欠条》上签名，欠条还特别备注了相关内容，该备注的内容可以确定欠条上的工程款45万元系暂定金额，并不是结算金额，具体的金额需到现场测量。《欠条》出具后，被告及现场管理人员于2015年8月5日在现场等待原告前来办理测量，但原告拒不前来办理，其根本目的是恶意造成工程量无法测量结算的事实，而使欠条所列的暂定金额作为工程款的结算金额。二、因原告提前退场，其实际完成的工程量不足10万元，被告前期已向原告预付了20万元工程款，已超额支付，现原告要求被告再支付45万元工程款没有任何事实和法律依据。虽然合同约定的工程预算价是1150536元，但原告实际上仅完成了一楼大厅铺砌瓷砖、整区水电改造的40%、三楼木屋内墙与吊顶制作的30%、地面铺砖的80%、卫生间墙砖的80%、水电整改的40%、材料搬运的40%，合计工程总量不足10万元，而被告已按合同约定向原告支付了20万元工程款。其余工程项目均是由被告另行委托给连某、江某完成的，被告为此支付了约97万元的工程款。此外，被告还另外自行购买了部分材料，并自行安排工人完成部分工程。综上所述，应驳回原告的诉讼请求。
诚御公司向本院提供以下证据：1、欠条，证明原告承包本案工程后，因被告不按时支付进度款，导致提前解除合同。经结算，被告应付工程款45万元，且因被告在2015年8月5日前拒不到现场测量，所以本案的工程量应确定为45万元。2、装饰装修工程承包合同，合同对承包方式、工期、付款方式等进行了约定。庄艺东对上述二份证据的真实性没有异议，但认为是原告拒不到现场测量导致工程量无法确定。原告提前退场，其实际完成的工程量不足10万元，被告前期已向原告预付了20万元工程款，已超额支付。
庄艺东向本院提供以下证据：一、照片4张，证明原告仅完成了《装饰装修工程承包合同》中的部分工程；二、装修工程合同书及产品报价单，证明原告仅完成部分工程便撤场，被告将余下工程交由连某、江某施工完成。三、证人庄某证言，证明2015年8月5日原告没有到现场测量以及原告撤场时所完成工程量的大致情况。证人连某、江某证言，证明在原告撤场后工程的大概情况，余下工程由其施工完成。诚御公司对证据1、2的三性有异议，不能证明被告的主张。证人庄某的证言不能作为认定事实的依据，证人连某、江某的证言与本案不具有关联性。
对双方当事人没有异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据上述认证的证据及当事的陈述，本院认定事实如下：2015年5月21日，庄艺东（甲方、发包方）与诚御公司（乙方、承包方）签订一份《装饰装修工程承包合同》（合同编号：CY－20150521－GZ06），甲方将位于南靖县和溪镇（经双方庭审确认，工程地点为南靖县奎洋镇永溪村）的工厂翻修工程发包给乙方施工。合同约定：承包方式为乙方包工包料；工程期限为60历天，开工日期为2015年5月28日，竣工日期为2015年7月30日；签订本合同后一星期内，甲方支付乙方工程款20万元、工程施工至30天，进场当天算起，甲方支付乙方工程款30万元、工程竣工并验收完成结算后甲方支付乙方工程款15万元、总预留尾款50万元按约定无息两个月内由甲方支付给乙方；《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力等内容。该合同后面附预算清单，该清单载明工程经理为蔡志明。
2015年7月29日，庄艺东向诚御公司出具一份欠条。该欠条载明：“今欠蔡志明工程款合计人民币肆拾伍万元整（450000.00元），于2015年8月5日先支付人民币伍万元整（50000.00元），于2015年8月30号前支付人民币贰拾万元整（200000.00元），剩余工程款人民币贰拾万元整（200000.00元）于2015年10月30日前还清。备注：所欠金额将根据工程量得出的工程款多还少补，工程数量定于2015年8月5日前双方到场确定，过后无测量的话，所欠工程总金额不变，至此原先与庄艺东签订的合同编号：CY－20150521－GZ06终止”。在该欠条上，庄艺东又手写以下内容“以上欠条所写内容，本人已看清确认”。
欠条出具后，双方均未在2015年8月5日前到现场进行测量。
庭审中，庄艺东确认在与诚御公司解除合同后，剩余工程已由连某、江某施工完成。连某、江某到庭作证也确认了上述事实。
证人庄某系庄艺东雇请的工厂看管人员，双方很早就认识且关系不错。其到庭作证时称2015年8月5日，庄艺东有到现场，其有向蔡志明打电话，但蔡志明没有接。其确认原告撤离现场时的状况与照片上的情况一致。
本院认为，诚御公司具备装饰装修资质，其与庄艺东签订的《装饰装修工程承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，合同不违反法律、法规的强制性规定，属有效合同。合同签订后，诚御公司进场施工。2015年7月29日，庄艺东出具一份欠条给诚御公司收执，双方终止合同的履行。合同终止后，涉案工程已由他人施工完成。该欠条约定庄艺东尚欠诚御公司工程款45万元，同时约定双方于2015年8月5日前到现场进行测量，根据测量的结果工程款实行多还少补，过后没有测量，则所欠的工程总金额不变。但至2015年8月5日止，双方均未到现场进行测量，虽然双方均陈述是对方未到现场，但均未提供相关证据予以证实。证人庄某虽然到庭作证时称庄艺东于2015年8月5日到现场，但因庄某与庄艺东有利害关系，在没有其他证据佐证的情况下，庄某的证言不能予以采信。因此应当认定庄艺东尚欠诚御公司工程款45万元。因庄艺东未按欠条约定的时间支付工程款，已构成违约，依法应承担相应的违约责任。现诚御公司要求庄艺东支付尚欠的工程款及利息，理由正当，应予支持，但利息应分期计算。庄艺东提出是诚御公司拒不到现场办理测量，导致工程量无法结算的意见，因未提供证据予以证实，不予采纳；提出诚御公司完成的工程量不足10万元，而其已预付了20万元，已经超额支付，因未提供证据予以证实，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条规定，判决如下：
庄艺东应于本判决生效之日起十日内支付给诚御（厦门）装饰工程有限公司工程款人民币450000元及利息，利息按中国人民银行同期同类贷款利率计至判决确定的还清款项之日止，其中50000元从2015年8月6日起计算；200000元从2015年8月31日起计算；另外200000元从2015年10月31日起计算。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8050元，减半收取为4025元，由庄艺东负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
审 判 员 沈国阳
二〇一七年九月一日
法官助理 郑林娜
书 记 员 吴秀娟
【附相关法律规定】
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。