四川省安岳县人民法院民 事 判 决 书（2018）川2021民初486号原告：阿坝雅文信息科技有限公司，住所地四川省金川县勒乌镇沐林阳光小区楼下。法定代表人：刘文清，经理。委托诉讼代理人：赵勇强，该公司工作人员。委托诉讼代理人：ＸＸ仪，四川兴岳律师事务所专职律师。被告：安岳县江南家居，住所地四川省安岳县岳阳镇七星·美家居商场内1F-A-1商铺。经营者：刘浪涛，男，1978年3月18日出生，汉族，个体工商户，住四川省安岳县岳阳镇解放街***号*幢*单元***号。原告阿坝雅文信息科技有限公司与被告安岳县江南家居买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阿坝雅文信息科技有限公司的委托诉讼代理人ＸＸ仪、被告安岳县江南家居的经营者刘浪涛到庭参加诉讼。诉讼中，本院根据原告申请，依法对刘浪涛的18万元银行存款予以了冻结。本案现已审理终结。阿坝雅文信息科技有限公司向本院提出诉讼请求：由被告返还原告货款118000元，并承担违约金150420元（218000元×1%∕天×69天）。事实和理由：原、被告于2017年8月12日签订《安岳县江南家居销售合同》，约定被告向原告购买床、衣柜等物品，总价款218000元，并约定了付款条件和时间及违约责任。合同签订后，原告先后向被告支付货款118000元。合同约定的交货期限到期后，被告未交付货物，经原告多次催促，被告才带原告的代表查看货物；因货物不符合约定材质及规格要求，原告要求被告更改，但被告未行更改；原告遂于2017年11月19日通知被告解除合同，被告收到通知后置之不理。原告认为，被告严重违约致原告对第三方违约，造成原告重大损失，原告多次要求被告退还货款并承担违约责任，被告拒不履行，其应承担相应责任。安岳县江南家居辩称，未能按约交付货物在于原告多次改动合同内容所致，违约原因不在被告，被告不应承担违约责任；原告所付货款已转交生产厂家，原告应自行与生产厂家协商退款事宜；即使被告违约，原告主张的违约金也过高，应以原告已付货款的3‱计算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院认定如下：被告所举微信聊天记录未涉及货物材质问题，对其证明效力，本院不予确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年8月10日，原告与金川县公安局签订《政府采购合同书》，约定该局向原告采购总价款447360元的床、单人衣柜、桌椅等商品，原告在合同签订后30个工作日内交货，逾期每日按合同总价款的5‱偿付滞纳金；逾期30日仍不能交货，则按合同总价款的10%支付违约金。2017年8月12日，原、被告签订《安岳县江南家居销售合同》，约定原告向被告购买床（主体材料橡木、辅材松木）93个、床头柜（主体材料橡木、辅材松木）192个、两门衣柜（主体材料橡木、辅材松木）96个、三门鞋柜（主体材料橡木、辅材松木）96个、书桌（材质中纤板）96个；货物总金额218000元，原告在合同签订后2天内预付68000元作为定金，双方在成都验收产品及数量、原告支付106400元货款后装车发往金川，金川验收货品后付清余款43600元；被告负责货物从货源地运到金川县，成都至金川县货运费用由原告按当时市场价支付给货运部，货物到金川后由原告自行安装，被告派专人到场，若货运中出现产品损坏，由被告负责修补；被告保证产品质量，若产品材质、尺寸、造型未按原告标准做，原告有权不收货；被告保证从签订合同之日起1个月内向原告按时、按质、按量交货，如不按时交货则向原告支付每天1%的违约金，原告违约推迟付款同样按每天1%计付违约金。当月13日，原告向被告交付定金68000元。当月23日，原告向被告交付货款50000元。当月25日，被告经营者刘浪涛向案外人林智家居有限公司订购原告所购两门衣柜，约定交货时间为2017年9月25日至10月3日。因被告未能按期交付货物，原告工作人员赵勇强通过微信向被告催收货物，并就书桌、床、鞋柜样式进行了磋商且形成一致意见。2017年11月17日，原、被告到成都提取货物，因商品材质不合要求，原告拒绝接收货物；当月19日，原告以被告逾期不能交货已经严重违约、导致原告对第三方违约且第三方将追究原告违约责任为由向被告发出《解除合同通知书》，告知解除双方所签销售合同，并要求被告在收到通知之日起3日内协商赔偿原告损失。该通知书于当月21日送给被告。现因被告未退还原告交款和承担违约责任，致形成本案诉讼。本院认为，原、被告所签《安岳县江南家居销售合同》合法有效，双方均应依约行使权利及履行义务。该合同对标的物材质有明确约定，被告应按合同约定向原告交付符合质量要求的货物，被告交付的标的物不符合约定质量时，依照《中华人民共和国合同法》第一百四十八条“因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。”的规定，原告有权拒绝接收。合同约定被告应在合同签订之日起30个工作日内交付货物，但被告虽经原告催收、协调，至2017年11月19日仍不能向原告交付符合约定条件的货物，造成原告逾期不能向第三人履行合同，在此情形下，原告依法有权解除合同。因此，原、被告之间的“销售合同”已经解除。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，原告要求被告返还已付货款118000元的请求符合法律规定。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十一条“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，被告应向原告承担违约责任。合同约定被告逾期交付货物将向原告支付每天1%的违约金，结合文义可知该1%应理解为合同总金额或者逾期交货价值金额的1%，原告主张的违约金数额符合合同约定内容；但按照违约金补偿性为主、惩罚性为辅的适用原则，违约金数额当不应过分高于守约方的实际损失，也不应过分高于违约方在订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失，现该约定违约金数额显然过高；依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”的规定，被告有权要求予以调低；结合原告与金川县公安局“采购合同”逾期30日以上交货应承担合同总价款10%的违约金即44736元，原、被告“销售合同”约定的定金数额及法律关于定金不得超过合同总金额20%的规定，以及合同履行原告可能获得的利益等因素，本院适当减少被告应当支付原告的违约金，酌定被告应付违约金数额为60000元。综上所述，原告要求被告返还已付货款并支付违约金的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持，但违约金请求过高部分本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十四条、第一百四十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第二款规定，判决如下：一、限被告安岳县江南家居（经营者刘浪涛）于本判决生效之日起十日内向原告阿坝雅文信息科技有限公司返还货款118000元、支付违约金60000元，合计178000元；二、驳回原告阿坝雅文信息科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5326元，减半收取计2663元，由原告阿坝雅文信息科技有限公司负担663元，被告安岳县江南家居（经营者刘浪涛）负担2000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。审判员  樊宗华二〇一八年二月二十八日书记员  陈 凤