广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂0405民初1188号
原告：梧州瑞源房地产开发有限公司。住所：广西梧州市新闻路500号翡翠苑小区第*幢负*层*号商铺。组织机构代码：91450400708776971R。
法定代表人：莫琳琳，公司董事长。
委托诉讼代理人：莫桂生，广东穗宏律师事务所律师。
被告：何凤欢，女，1992年12月4日出生，汉族，住广西梧州市长洲区。
被告：梧州市方向标装饰工程有限公司。住所：广西梧州市西堤三路**号第**层第**号房。组织机构代码：4504000000286891-1。
法定代表人:何凤欢。
原告梧州瑞源房地产开发有限公司与被告何凤欢、梧州市方向标装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年8月9日立案后，依法适用简易程序，后因被告下落不明转为适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告梧州瑞源房地产开发有限公司的委托诉讼代理人莫桂生到庭参加诉讼。被告梧州市方向标装饰工程有限公司(以下简称方向标装饰公司)、何凤欢经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告梧州瑞源房地产开发有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告向原告返还装修工程款1.9万元及从2017年1月12日起至2017年8月12日止的违约金2.1万元。事实与理由：2016年11月8日，原告与被告方向标装饰公司签订了一份《装饰装修施工合同》，约定被告方向标装饰公司为原告位一间施工面积为80.68平方米的房屋进行装修，2017年1月11日竣工，工期为61天；被告逾期交付的，每逾期（竣工）一天，应赔偿100元。合同签订后，原告于2016年11月8日向被告方向标装饰公司支付了装修款1.9万元，而被告收到款后都没有对房屋进行任何装修。原告多次拨打被告何凤欢的手机，开始被告何凤欢接听电话并敷衍，但是后来不再接听原告电话，原告派人到被告方向标装饰公司的经营所在地，也找不到被告，该大楼物业告知原告方向标装饰公司已搬迁有一年有余了。为此，原告到梧州市工商行政管理局了解情况，工商档案显示被告方向标装饰公司搬迁后未办理营业地址变更登记，营业执照也未进行工商年检，原告拨打梧州市工商行政管理局提供的被告方向标装饰公司联系电话147××××3110，结果为空号。被告方向标装饰公司是何凤欢设立的个人独资企业，公司财产为投资人即被告何凤欢个人所有，被告何凤欢对方向标装饰公司的债务应承担无限责任，故向法庭提起诉讼。
原告梧州瑞源房地产开发有限公司围绕诉讼请求向法庭提供的证据有：
1.《装饰装修施工合同》，证明原告与被告方向标装饰公司存在装饰装修施工合同关系；
2.网上银行转账业务客户回执，证明原告向被告方向标装饰公司转账支付1.9万元装修首期款；
3.被告方向标装饰公司的营业执照、被告何凤欢的身份证复印件，证明方向标装饰工程有限公司是被告何凤欢个人独资设立的公司。
被告何凤欢、方向标公司未到庭参加诉讼亦未提交书面答辩意见。
鉴于被告何凤欢、方向标装饰公司经本院公告合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为自愿放弃针对原告起诉进行答辩、举证及对原告举证进行质证的权利。本院认为，原告提交的证据符合证据的真实性、合法性、关联性，本院依法予以采信。
综合当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
被告方向标装饰公司于2015年3月17日成立，是何凤欢个人独资设立。2016年11月9日原告(甲方)与被告方向标装饰公司(乙方)签订了一份《装饰装修施工合同》，合同主要约定：1.乙方承包甲方位于梧州市新兴二路203-1号房的装修，总价款37919元，工期2个月，自2016年11月11日开工，至2017年1月11日竣工；2.工程款付款方式为：合同签订当日，对预算、设计方案认可支付1.9万元；水电、管线隐蔽工程通过验收，泥工进场，木工框架完成，扇灰工或油漆工进场支付30%；竣工验收合格当天支付10%；验收之日起算30天内支付10%；3.违约责任为：因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方100元；由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，每停工、窝工一天，甲方应赔偿乙方100元。合同签订后，原告通过银行向被告方向标装饰公司的账户45×××14支付了装修首期款1.9万元。此后被告方向标装饰公司没有进场施工，原告与被告何凤欢联系施工事宜20天后，被告何凤欢没有接听原告电话。原告到被告方向标装饰公司的住所查看，发现公司已搬迁，故向本院起诉成讼。
本院认为，原告与被告方向标装饰公司签订的《装饰装修施工合同》，是双方的真实意思表示，内容没有违反相关法律和行政法规的禁止性规定，是合法有效的，双方均应依照合同履行各自的义务。原告已将装修首期款1.9万元支付给被告方向标装饰公司，被告应按约定进场施工，但被告至今没有施工，其行为构成违约，依法应负相应的民事责任。现原告要求被告方向标装饰公司返还预付的装修首期款1.9万元，符合法律规定，本院予以支持。本案被告方向标装饰公司的违约行为造成原告的损失实质是其占用装修首期款期间的利息损失。原告根据合同约定要求被告支付违约金2.1万元，该诉请已明显高于原告造成的利息损失，本院予以调整。考虑原告的实际损失、被告的过错程度以及预期利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则，本院将违约金调整为按月利率2%计算被告占用装修首期款期间的利息损失，计至2017年8月12日为2660元。被告方向标装饰公司是由被告何凤欢出资设立的个人独资企业，被告何凤欢以其个人财产对方向标装饰公司的债务承担无限责任。被告方向标装饰公司、何凤欢经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼，是其自愿放弃答辩、举证和质证等诉讼权利，不影响本院依法对本案作出判决。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国个人独资企业法》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告梧州市方向标装饰工程有限公司应向原告梧州瑞源房地产开发有限公司返还装修首期款人民币1.9万元和支付违约金2662元；
二、被告梧州市方向标装饰工程有限公司财产不足清偿时，被告何凤欢以其个人财产予以清偿。
上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起三日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费800元，公告费700元，合计1500元，由被告梧州市方向标装饰工程有限公司、何凤欢负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区梧州市中级人民法院。
审 判 长 黄爱琴
人民陪审员 林丽君
人民陪审员 蒙 佳
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 易甫珍
附适用的法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国个人独资企业法》
第二条本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。