苏州市相城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0507民初122号
原告：上海常律机电设备有限公司，住所地上海嘉定区环城路200号B162。
法定代表人：刘杰龙，总经理。
委托诉讼代理人：王孝琴、刘春峰，江苏达因律师事务所律师。
被告：苏州海天国际文化发展有限公司，住所地苏州市相城区渭塘镇苏渭路202-2号301。
法定代表人：贾成雷。
被告:贾成雷,男,1969年8月17日出生，汉族，住江苏省苏州市相城区。
原告上海常律机电设备有限公司与被告苏州海天国际文化发展有限公司、贾成雷买卖合同纠纷一案，本院于2017年1月5日受理后，依法由审判员唐丽宁适用简易程序独任审判，于2017年3月17日公开开庭进行了审理。原告上海常律机电设备有限公司的委托诉讼代理人王孝琴、被告贾成雷（亦作为苏州海天国际文化发展有限公司的法定代表人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告上海常律机电设备有限公司诉称，被告2014年向原告购买空调，原告向被告供货，后因被告原因未能全部完成安装工程，2015年11月双方就货款进行了协商确认，截止2015年11月20日被告尚欠原告150000元，但被告并未按照协议的约定向原告付款，仅支付了80000元，目前尚欠70000元，双方在协议里约定了违约金，按照约定应当支付违约金，另被告贾成雷作为被告苏州海天国际文化发展有限公司的法定代表人自愿对上述债务进行担保。原告与被告多次协商无果，故诉至法院。现请求判决被告支付剩余空调款70000元并支付违约金30000元；被告承担本案诉讼费用。审理中，原告明确请求判令被告苏州海天国际文化发展有限公司支付货款及违约金，被告贾成雷承担连带担保责任。
被告苏州海天国际文化发展有限公司、贾成雷共同辩称，整个项目存在遗留问题，从被告方讲希望和原告进行协商。
经审理查明，2014年9月1日，苏州海天国际文化发展有限公司作为甲方上海玉律贸易发展有限公司作为乙方，甲方委托乙方对其暖通工程供货与安装的有关事宜签订《盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F展示区美的中央空调安装工程》一份，双方约定,由乙方承接甲方中央空调系统方案设计、设备采购及安装调试。工程地点位于江苏省盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F。工程总造价382736元，开工日期为2014年9月3日。付款方式为：合同签订三日内支付112736元；内机设备到现场，经现场指定人员确认后当日支付210000元；设备安装完成并通过运行测试后，支付50000元；余款10000元作为质保金，质保期为1年，自工程竣工验收合格后起算，在质保期满后需方向供方无息支付。工程保修期限为1年，即2014年9月3日至2015年10月30日。甲方必须按合同条款进行付款，无故拖欠付款的按预期1%每天加付给乙方。双方另约定了其他相关事宜。
2014年11月8日，苏州海天国际文化发展有限公司作为甲方上海玉律贸易发展有限公司作为乙方，甲方委托乙方对其暖通工程供货与安装的有关事宜签订《盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F餐饮区美的中央空调安装工程》一份，双方约定,工程地点位于江苏省盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F。工程总造价480000元，开工日期为2014年11月11日。付款方式为：合同签订三日内支付160000元；内机设备到现场，经现场指定人员确认后当日支付150000元；设备安装完成并通过运行测试后，支付150000元；余款20000元作为质保金，质保期为1年，自工程竣工验收合格后起算，在质保期满后一周内需方向供方无息支付。工程保修期限为1年，即2014年至2015年。甲方必须按合同条款进行付款，无故拖欠付款的按预期1%每天加付给乙方。双方另约定了其他相关事宜。
2015年6月2日，苏州海天国际文化发展有限公司出具承诺书一份，写明：“我司（苏州国际文化发展有限公司）与上海玉律贸易发展有限公司（现名：上海常律机电设备有限公司）签订的盐城亭湖区文化艺术中心东楼1F展示区及餐饮区两份空调合同，室内空调内机及冷媒管道、排水管道分别于2014年9月和11月隐蔽安装己按要求完成。因我司资金不能到位，导致空调外机不能提货以至于工程停工，由此产生的订货主机停放仓库费用等每月1000元，此费用自2015年1月1日起计算，由我司承担，付给上海常律机电设备有限公司。原合同应付款期限现推迟至2015年5月31日，如到期不能付款，上海常律机电设备有限公司有权终止提供外机及相关安装服务，我司愿承担上海常律机电设备有限公司由此带来的相关损失。”承诺书落款处由苏州国际文化发展有限公司单位负责人贾成雷签字确认。
2015年7月29日，苏州海天国际文化发展有限公司与上海常律机电设备有限公司签订《盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F（展示区＋餐饮区）空调安装项目余款结算明细及付款协议》一份，原合同买方为苏州海天国际文化发展有限公司、贾成雷，原合同卖方为上海玉律贸易发展有限公司（现更名为：上海常律机电设备有限公司），依据2015年6月2日由苏州海天国际文化发展有限公司法人贾成雷承诺书中“原合同应付款期限推迟至2015年5月31日，如到期不能付款，上海常律机电设备有限公司有权终止提供外机及相关安装服务，我司愿承担上海常律机电设备有限公司由此带来的相关损失。”之承诺，现双方就原2份合同中已发生的安装费用作如下计算，并对余款作如下付款协议（卖方保留追究买方愿赔偿其他损失之承诺），一、原合同：(1)【盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F展示区美的中央空调安装工程合同书】，合同总价382736元（人民币），签订时间：2014年9月01日，(2)【盐城市亭湖区文化艺术中心东横1F餐饮区美的中央空调安装工程合同书】，合同总价480000元（人民币），签订时间：2014年11月08日。二、工程施工及付款欠款情况：(1)“展示区合同”中15台美的内机及内机冷媒管道、排水管道已于2014年9月安装结束，符合约定要求；(2)“餐饮区合同”中17台美的内机及内机冷媒管道、排水管道已于2014年9月安装结束，符合约定要求。(3）现因合同甲方（即“苏州海天国际文化发展有限公司”）资金不能按约定支付，影响所定订购的空调外机也不能送货安装，造成乙方安装停工。(4）乙方依据2015年6月2日由甲方签字的承诺书，乙方有权终止提供外机安装及相关服务。三、依据以上情况，结合原合同，按实际已发生的工程量，计算甲方所欠工程款，在甲方付清欠款以后，未发生的安装工程量由甲方自行安排，与乙方无关：1）工程未发生费用为：两套工程中空调外机原报价合计：380783,管理费5%=19039元，税金3.48%=13914元，外机费用合计413736元。2)实际已安装发生的费用为：原合同价（382736+480000）-未发生费用413736元＝449000元。3）甲方已付款合计：100000+120000=220000元。4)依据以上，甲方实际欠付乙方工程款：449000-220000=229000元。四、余款付款承诺：2015年8月15日付卖方50000元，2015年8月31日付卖方50000元，余款129000元在2015年9月底之前由买方一次性支付给卖方。逾期按总余款229000元的0.3%每天加付给卖方。协议落款处由苏州海天国际文化发展有限公司负责人贾成雷、上海常律机电设备有限公司刘杰龙签字确认。
2015年11月20日，苏州海天国际文化发展有限公司（甲方）与上海常律机电设备有限公司（乙方）签订《盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F（展示区＋餐饮区）空调安装项目余款结算明细及付款最终协议》一份，在该协议中，双方确认甲方已付款合计270000元（100000+120000+50000），甲方实际欠付乙方工程款179000元（449000-270000），现经双方协商，总欠款调整为150000元（壹拾伍万元整）。余款支付承诺：2015年11月30日之前，由甲方支付乙方5万，2015年12月15日之前，由甲方支付乙方5万元，2015年12月30日之前，由甲方支付乙方5万元。另约定贾成雷以个人名义作为该余款支付担保责任人。该协议落款处由被告贾成雷在买方担保人处签字，上海常律机电设备有限公司在卖方处盖章。
另查，2014年10月23日，上海玉律贸易发展有限公司名称变更为上海常律机电设备有限公司。
审理中，被告苏州海天国际文化发展有限公司对2015年11月20日签订的《盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F（展示区＋餐饮区）空调安装项目余款结算明细及付款最终协议》中对付款时间的约定均予认可。原告自认，针对上述款项，被告苏州海天国际文化发展有限公司于2014年9月28日支付100000元，于2015年年底支付30000元，于2014年11月13日支付80000元，于2014年12月6日支付40000元，于2015年11月8日支付50000元，于2016年1月28日支付20000元，于2016年10月13日支付30000元，合计已付350000元，尚欠70000元。
以上事实，由原告提供的营业执照复印件、企业法人营业执照、企业信用信息、常住人口信息、合同书两份（分别于2014年9月1日及2014年11月8日签订）、盐城市亭湖区文化艺术中心东楼1F余款结算明细及付款协议两份（分别于2015年7月29日和2015年11月20日签订）、承诺书、账目明细、变更申明、准予变更登记通知书及当事人当庭陈述证实，本院予以确认。
本院认为，上海常律机电设备有限公司与苏州海天国际文化发展有限公司于2014年9月1日及2014年11月8日签订的合同书均为双方真实意思的表示，不违反相关法律规定，双方均应依约履行。在该两份合同履行中，上海常律机电设备有限公司与苏州海天国际文化发展有限公司又相继于2015年7月29日和2015年11月20日达成《余款结算明细及付款协议》，双方也应按此依约履行。现被告苏州海天国际文化发展有限公司认可至今结欠货款70000元，理应承担付款责任。至于原告主张被告承担违约金30000元，根据最后签订的《余款结算明细及付款协议》，苏州海天国际文化发展有限公司应于2015年12月15日之前支付50000元，2015年12月30日支付50000元，双方约定的违约金过高，本院酌情认定苏州海天国际文化发展有限公司应承担如下逾期付款利息：以20000元为基数，自2015年12月16日起按同期银行贷款利率的1.95倍计算至本判决确定的履行期限的最后一日止的逾期付款利息；以50000元为基数，自2015年12月31日起按同期银行贷款利率的1.95倍计算至本判决确定的履行期限的最后一日止的逾期付款利息。关于原告主张被告贾成雷对上述款项承担担保责任，被告贾成雷在2015年11月20日签订的《余款结算明细及付款最终协议》担保人处签字确认，但在该协议中并未约定保证期间及保证方式，则被告贾成雷应对被告苏州海天国际文化发展有限公司的债务承担连带保证责任。现被告贾成雷在庭审中仍认可对苏州海天国际文化发展有限公司上述债务承担担保责任，本院对此予以认定。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十一条及相关法律规定，判决如下：
被告苏州海天国际文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海常律机电设备有限公司人民币70000元并承担该款的逾期付款利息（以20000元为基数，自2015年12月16日起按同期银行贷款利率的1.95倍计算至本判决确定的履行期限的最后一日止的逾期付款利息；以50000元为基数，自2015年12月31日起按同期银行贷款利率的1.95倍计算至本判决确定的履行期限的最后一日止的逾期付款利息）。
如采用转帐方式支付，请汇入原告指定账户；或汇入苏州市相城区人民法院，开户行：建设银行苏州市相城支行营业部，账号：32×××22。
如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取人民币1150元，由原告上海常律机电设备有限公司负担260元，由被告苏州海天国际文化发展有限公司负担890元（此款原告已预交，本院不再退还，被告上海常律机电设备有限公司于判决生效之日起十日内直接给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于苏州市中级人民法院，同时向该院（开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）预交上诉案件受理费。
审判员 唐丽宁
二〇一七年五月六日
书记员 姚 刚