河南省清丰县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0922民初2689号
原告：中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司，住所地：河北省邯郸市丛台区滏河北大街154号，组织机构代码：10552154-X。
法定代表人：蒋向明，该公司经理。
委托诉讼代理人：古伟、钱龙超，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。
被告：河南永龙盐化科技有限公司，住所地：濮阳市华龙区石化路西段。
法定代表人：张爱民，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：闫爱玲，女，汉族，1976年9月20日出生，住濮阳市华龙区。该公司员工。
委托诉讼代理人：张红卫，该公司法律顾问。
被告：永城煤电控股集团有限公司，住所地：商丘市永城市光明路中段。
法定代表人：侯世宁，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王广，男，蒙古族，1984年2月9日出生，住永城市新城区，该公司员工。
原告中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司（以下简称华盛工程公司）与被告河南永龙盐化科技有限公司（以下简称永龙盐化公司）、永城煤电控股集团有限公司（永煤集团公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年7月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告华盛工程公司委托诉讼代理人古伟、被告永龙盐化公司委托诉讼代理人闫爱玲、被告永煤集团公司委托诉讼代理人王广到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告华盛工程公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令被告永龙盐化公司支付原告工程款11915148元（含质量保修金）及利息325382.83（利息自2016年11月29日起计算至2017年7月13日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，之后的利息计算至被告给付完毕之日止）；2、请求法院依法判令被告永龙盐化公司返还投标保证金350000元及利息24383.33元（利息自2016年2月1日起计算至2017年7月13日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，之后的利息计算至被告给付完毕之日止）3、判令被告永煤集团公司对上述债务承担连带责任；4、本案诉讼费用、保全费用以及实现债权费用由被告承担。事实与理由：原告在2013年7月25日与被告永龙盐化公司签订《河南永龙化工有限公司新增2对水平定向井施工合同》，项目地点为河南省清丰县瓦屋头镇卫城村北，本工程共有水平联通井2对，其中直井2口（Y16、Y18），水平井2口（Y17、Y19），设计井深为2512.7米、2671.3米、2636.1米、2813.6米，Y16、Y18井单价为2520元/米，Y17、Y19井单价为2880元/米，第八条财政拨款与结算条款3约定：工程竣工结算，井组水平联通3个月无质量问题经验收合格后30日内，乙方必须开具全额发票，甲方付至工程结算价款的90%，预留3%审计预留金，竣工审计结束后30日内一次结清，竣工审计必须在工程竣工验收合格后6个月内完成，预留5%工程质保金，在井组工程竣工验收合格后12个月内无息返还，预留2%廉政保证金待工程竣工验收合格后半年内返还，5、履约保证金约定：履约保证金为350000元，乙方在投标时交付的350000元投标保证金自动转为履约保证金，待工程竣工验收合格后1个月内无息返还，第十一条违约及奖惩第4条约定，若甲方未能按照本合同约定及时支付乙方工程款，应按照国家银行同期贷款利率赔偿乙方，合同履行过程中根据实际需要双方又签订了《河南永龙化工有限公司Y16井、Y18井增加钻井取芯合同》，工程内容为：组织人员、设备、材料对Y16井、Y18井增加钻取岩心110米，大包干费用485000元，第三条第2款，工程竣工验收后，双方进行结算，在结算手续办清后10个工作日内，留5%质保金，余款甲方一次性付清，工程竣工验收后7个工作日内甲乙双方共同完成结算，结算完成后10个工作日内甲方须按照本合同第三条第2款及时支付工程款，现在所有工程已经在2015年12月竣工并已经验收。被告永龙盐化公司为一人有限责任公司，股东为永煤集团公司。截止起诉之日，被告仍欠11915148元工程款未支付，350000元履约保证金也没有返还。原告多次催要，被告迟迟不予支付。现依法提起诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。
被告永龙盐化公司辩称，对原告的欠款是事实，但是对利息和保证金的计算起点有异议。按合同约定，3%的审计预留金应当在审计结束后一个月后支付。原告应该承担逾期竣工给被告造成的损失以及承担相应的违约责任，一天5000元。请求法院在裁决利息时予以折抵。
被告永煤集团公司辩称，永煤集团公司对永龙盐化公司的债务不应当承担连带责任。1、根据《最高人民法院公报》2016年第10期《应高峰诉嘉美德(上海)商贸有限公司、陈惠美其他合同纠纷案》中裁判要旨归纳总结：一人公司的财产与股东个人财产是否混同，应当审查公司是否建立了独立规范的财务制度、财务支付是否明晰、是否具有独立的经营场所等进行综合考量。2、永煤集团公司向法院提交的永龙盐化公司的审计报告等相关证据，足以反映永龙盐化公司有独立完整的财务制度，独立的经营场所，相关财务报表亦符合会计准则的规定，绝无公司财产与股东财产混同的迹象。3、我国公司法第六十三条的规定，意在限制一人有限责任公司股东采用将公司财产与个人财产混同等手段，逃避债务，损害公司债权人的利益，因此股东对公司债务承担连带清偿责任的前提是该股东的个人财产与公司财产出现了混同。然而从现实情况来看，永龙盐化公司为国有独资公司设立的一人有限责任公司，在规范财务管理及法人人格独立方面均严格按照相关法律法规、会计准则及国有资产监督管理规定执行。没有证据证明永龙盐化公司与永煤集团公司存在财产混同现象。所以，恳请法院依据事实及法律，判决驳回对永煤集团公司的诉讼请求。
经审理查明：2013年7月2日，原告通过银行转账方式向被告河南永龙化工有限公司（2015年11月25日更名为河南永龙盐化科技有限公司）交纳投标保证金350000元。2013年7月25日，原告（乙方）与被告永龙盐化公司（甲方）签订《河南永龙化工有限公司新增2对水平定向井施工合同》，主要约定：项目地点为河南省清丰县瓦屋头镇卫城村北；本工程共有水平联通井2对，其中直井2口（Y16、Y18），水平井2口（Y17、Y19），设计井深分别为2512.7米、2671.3米、2636.1米、2813.6米，Y16、Y18井单价为2520元/米，Y17、Y19井单价为2880元/米；工程总工期为100天，开工日期以甲方批准开工报告为准；第八条财务拨款与结算，乙方设备全部进场，具备开钻条件，甲方首次付款10%，下技术管前，支付单井合同价款的50%；完井后支付单井合同价款的20%；工程竣工结算，井组水平联通3个月无质量问题经验收合格后30日内，乙方必须开具全额发票，甲方付至工程结算价款的90%，预留3%审计预留金，竣工审计结束后30日内一次结清，竣工审计必须在工程竣工验收合格后6个月内完成，预留5%工程质保金，在井组工程竣工验收合格12个月内无息返还，预留2%廉政保证金待工程竣工验收合格后半年内返还；履约保证金约定：履约保证金为350000元，乙方在投标时交付的350000元投标保证金自动转为履约保证金，待工程竣工验收合格后1个月内无息返还；第十一条违约及奖惩：乙方若因自身原因不能按合同工期完工移交，乙方应偿付逾期违约金，拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元，甲方可以从应付给或将要付给乙方的款项中扣回该违约金；第4条约定，若甲方未能按照本合同约定及时支付乙方工程款，应按照国家银行同期贷款利率赔偿乙方。合同履行过程中根据实际需要双方又签订了《河南永龙化工有限公司Y16井、Y18井增加钻井取芯合同》，工程内容为：组织人员、设备、材料对Y16井、Y18井增加钻取岩心110米，大包干费用485000元，第三条第2款，工程竣工验收后，双方进行结算，在结算手续办清后10个工作日内，留5%质保金，余款甲方一次性付清，工程竣工验收后7个工作日内甲乙双方共同完成结算，结算完成后10个工作日内甲方须按照本合同第三条第2款及时支付工程款。2014年4月30日，由项目单位被告永龙盐化公司、施工单位原告华盛工程公司、监理单位濮阳市诚信石油工程技术服务有限公司濮阳监理部共同出具《工程竣工预验收质量评定表》，Y16-Y17井组于2013年8月22日开工，2014年3月30日竣工，2014年4月30日验收合格。合同履行过程中，原、被告双方签订了《Y18-Y19井组暂缓对接连通施工协议》，约定案涉工程Y16-Y17井组已对接联通并移交甲方，Y18-Y19井组也已具备对接联通施工条件，由于永龙盐化公司目前处于停产状态，一致同意暂缓Y18-Y19井组对接联通施工。2014年6月23日，双方又签订了《河南永龙化工有限公司Y18卤井修井合同》。上述所有工程已经在2015年12月竣工并已经验收。2016年11月29日，由建设单位被告永龙盐化公司、施工单位原告华盛工程公司、监理单位濮阳市诚信石油工程技术服务有限公司濮阳监理部共同出具《永龙化工钻井工程结算》，确定上述涉案工程总工程款为30860148元，上述单位及永煤集团公司规划发展部加盖公章。被告永龙盐化公司认可仍欠原告11915148元工程款未支付，350000元履约保证金也没有返还。
另查明，被告永龙盐化公司系被告永煤集团公司于2008年3月11日设立的有限公司。被告永煤集团公司提供由国富浩华会计师事务所出具的2013年-2016年永龙盐化公司的审计报告及公司内部的财务报表，欲证明永龙盐化公司具有完整、独立、并发挥作用的会计部门，以自己的名义对外经营，有规范的会计账簿。原告对此未发表质证意见。
本院认为，原告华盛工程公司与被告永龙盐化公司签订的《河南永龙化工有限公司新增2对水平定向井施工合同》、《河南永龙化工有限公司Y16井、Y18井增加钻井取芯合同》、《Y18-Y19井组暂缓对接连通施工协议》、《河南永龙化工有限公司Y18卤井修井合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规规定，合法有效。原告按照约定对工程进行施工，工程完工经验收移交，被告永龙盐化公司应按结算价款支付原告工程款，且双方约定的3%审计预留金、5%工程质保金、2%廉政保证金、履约保证金等均已超过合同约定的支付期限，被告永龙盐化公司未按合同约定向原告支付全部工程款构成违约，现原告要求被告永龙盐化公司支付工程款11915148元，被告永龙盐化公司对于欠款数额予以认可，本院予以支持。关于原告请求被告支付拖欠工程款利息。双方签订的合同约定“若甲方未能按照本合同约定及时支付乙方工程款，应按照国家银行同期贷款利率赔偿乙方”，上述所有工程已经在2015年12月竣工并已经验收，双方于2016年11月29日进行结算，现原告请求被告永龙盐化公司请求按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率自2016年11月29日至欠款付清之日止计算拖欠工程款11915148元的利息，符合相关法律规定和合同约定，本院予以支持。被告永龙盐化公司辩解“原告应该承担逾期竣工给被告造成的损失以及承担相应的违约责任，一天5000元，请求法院在裁决利息时予以折抵”，Y16-Y17井组于2014年4月30日验收合格，暂缓Y18-Y19井组对接联通施工是由于永龙盐化公司当时处于停产状态，且上述工程竣工验收及结算手续并未对逾期竣工予以确认，该辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。
关于原告请求被告永龙盐化公司返还投标保证金350000元及利息24383.33元（利息自2016年2月1日起计算至2017年7月13日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，之后的利息计算至被告给付完毕之日止）。双方合同约定“乙方在投标时交付的350000元投标保证金自动转为履约保证金，待工程竣工验收合格后1个月内无息返还”，《工程竣工预验收质量评定表》证实Y16-Y17井组于2014年4月30日验收合格，《Y18-Y19井组暂缓对接连通施工协议》表明Y18-Y19井组也已具备对接联通施工条件，暂缓Y18-Y19井组对接联通施工是由于永龙盐化公司当时处于停产状态，原告不存在过错，原告的该项请求，本院予以支持。
关于原告请求被告永煤集团公司对支付工程款及利息承担连带清偿责任。永龙盐化公司系永煤集团公司全资子公司，具备独立法人资格，被告永煤集团公司提供的2013年-2016年永龙盐化公司的审计报告及公司内部的财务报表，能够证明永龙盐化公司具有独立的会计部门，以自己的名义对外经营，有规范的会计账簿。原告提交的现有证据也不能证实二被告存在人格混同。根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定，公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。原告该项请求没有事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条，第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告河南永龙盐化科技有限公司于本判决生效后三十日内支付原告中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司工程款11915148元及利息（利息按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，自2016年11月29日至欠款付清之日止）；
二、被告河南永龙盐化科技有限公司于本判决生效后三十日内返还原告中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司投标保证金（履约保证金）350000元及利息（利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2016年2月1日起计算至给付完毕之日止）；
三、驳回原告中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司的其他诉讼请求。
如果债务人未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费97489元，由被告河南永龙盐化科技有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。
审 判 长 姜相恩
审 判 员 韩清蓉
人民陪审员 黄志甫
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 韦龙宾