北京市昌平区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）昌民初字第04037号
原告麻生，男，1962年8月12日出生。
原告张永智，女，1960年3月17日出生。
委托代理人闫拥军，北京市盈科律事务所律师。
委托代理人吴铁军，北京市盈科律事务所律师。
被告北京路劲隽御房地产开发有限公司，住所地北京市昌平区南邵镇人民政府院内306室。
法定代表人刁露，执行董事。
委托代理人周静，北京大成律师事务所律师。
原告麻生、张永智与被告北京路劲隽御房地产开发有限公司（以下简称路劲隽御公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告麻生、张永智的委托代理人闫拥军、吴铁军，被告路劲隽御公司的委托代理人周静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告麻生、张永智诉称：路劲隽御公司开发建设路劲家园，2013年11月公开对外预售。我们购买路劲家园商品房之前，路劲隽御公司提出必须先签“施工改造”合同，安装“新风空气过滤系统”，才能购房。为此，我们签订了《北京市商品房预售合同》和《施工改造协议书》，并支付了30余万元的空气过滤系统改造费用。被告路劲隽御公司交付房屋时，我们获知，“新风空气过滤系统”的实际价值远远低于我们支付的价款，被告向我们提供的《施工改造协议书》显失公平，依法应予撤销。现诉至法院，请求法院判令：1、撤销我们与路劲隽御公司签订的《路劲家园施工改造协议书》；2、路劲隽御公司向我们返还已付施工改造费共计330000元；3、本案诉讼费用由路劲隽御公司承担。
被告路劲隽御公司辩称：不同意原告的诉讼请求。1、根据双方签订的施工改造协议书及原告单方出具的申请书，我公司认为原告是自愿委托我公司进行工程改造，并且在委托时双方对于施工的工程及交付标准是有明确的约定，我公司认为该协议是双方当事人的真实意思表示，根据合同第12条约定，除了另有约定，不得单方变更、撤销，因此我公司不同意原告的诉讼请求；2、交易符合当时的市场行情，原告购买房屋时我公司明确告知原告我公司销售的是毛坯房，加上施工改造工程是整体销售，根据整体销售原告整个房屋的建筑面积单价是2.5万元左右，该价格符合2013年12月同期周边楼盘行情，因此我公司认为交易是符合市场行情的，并不像原告所说显失公平或重大误解；3、我公司认为原告将购买的房屋与施工改造工程拆分计算不符合市场规律，因此我公司不同意原告的诉讼请求。
经审理查明：2013年11月27日，麻生、张永智（乙方）与路劲隽御公司（甲方）签订了《路劲家园商品房认购协议书》，该协议载明：乙方自愿认购甲方开发的位于北京市昌平区中关村科技园区东区二期0303-55地块路劲家园的第×幢×单元×号房屋，该房屋建筑面积为84.43平方米，套内面积为65.25平方米；经双方确认该房屋按建筑面积计价，该房屋建筑面积单价为20318元/平方米，该房屋总价款为人民币1715449元（以双方最终签订的《北京市商品房预售合同》为准）；乙方在签订本认购协议之日向甲方支付认购定金20000元，该认购定金在双方签署正式的《北京市商品房预售合同》后转为乙方在该预售合同项下的房款；乙方应该在本认购协议签署之日起14日内，即在2013年12月11日前，按照路劲家园签约须知的要求，携带本人有效身份证件及相关文件至路劲家园售楼处与甲方签订正式的《北京市商品房预售合同》，并向甲方支付房款及相关税费；认购人在此不可撤销的承诺，已经仔细阅读并全面、详尽、正确的理解甲方公示的正式签约文本的《北京市商品房预售合同》（包括补充协议等）的各项条款内容，并予以认可和接受；无论任何原因，如乙方不按期签订正式的《北京市商品房预售合同》，甲方可不再为乙方保留其认购之房屋，并可以将该房屋另行出售给任意第三方而无须通知乙方，同时甲方对乙方已交付认购金不予返还，如因乙方原因在签订正式的《北京市商品房预售合同》前退房的，甲方对乙方已交付之认购金不予返还；协议还规定其他内容。认购协议签订后，麻生、张永智按协议支付了认购定金。
2013年11月27日，麻生在《施工改造申请书》签字确认，该申请书载明：本人麻生自愿购买路劲隽御公司开发的路劲家园项目×号楼×单元×号的商品房。本人现向开发商申请对该房屋地暖线路和部分室内自来水、中水等管线实施施工改造，并增加智能环保通风系统及管线的施工安装，本人全权委托开发商完成本次改造的设计、施工等全部工作，同时，授权开发商有权转委托给其他第三方实施。本人同意向开发商一次性支付全部改造费用，如本人中途撤销本申请的，自愿承担因此给开发商造成的全部损失。
2013年12月12日，麻生（甲方）与路劲隽御公司（乙方）签订《施工改造协议书》，协议约定：鉴于甲、乙双方已就甲方购买路劲家园项目×号楼×单元×号的商品房事宜达成一致意见，为确保甲方充分理解本协议的条款，乙方特提示甲方在签订本协议前，详细阅读并充分理解本协议、附件等全部条款及内容。甲方确认在签订本协议之前已经详细阅读，乙方已经给予甲方充分的提示、解释、说明。经友好协商，甲、乙双方就该房屋的施工改造及安装智能环保通风系统事宜达成一致意见，签订本协议。甲方自愿委托乙方实施本次施工改造。为保证施工改造方案的质量、效果、并维护小区建筑风格的一致性，甲方同意乙方自行实施或委托其他方实施本次施工改造工作。甲方同意一次性向乙方支付施工改造费用共计为330000元。以上费用，包括但不限于乙方为实施本次改造所需的材料费、机械费、人工费、管理费、设计费、税金、安全文明施工费、品牌经营费、技术措施费、部品运输安装费、成品保护费等全部费用，其中66000元作为履行本协议的定金。双方同意前述费用一次性包干，本协议各方不再结算差额。甲方已经充分了解，乙方已对甲方做了必要的解释，甲方认同乙方地暖管线、自来水和中水管线施工改造，及安装智能环保通风系统工作中实施的精研人性化细节设计理念，施工改造内容详见本协议书附件一。甲方已对上述总费用进行了充分考量，已综合考虑了乙方的品牌价值、技术、设计、服务理念等因素，甲方完全同意并没有任何异议自愿接受本次施工改造发生的各项费用。双方一致同意，最终交付以本协议附件一约定为准。甲、乙双方确认，2015年1月31日前完成该房屋的施工改造工作，并随该房屋一并向甲方交付。甲方在办理该房屋的交接手续时对施工改造工作成果进行验收，验收期为交付之日起15日内，如对质量有异议，应以书面方式提出，否则视为无异议，逾期视为验收合格。双方一致同意如乙方未按期完成施工改造工作，逾期60日以上的（含60日），甲方有权解除本协议。除此之外，除非符合法律规定的乙方违约致使甲方有权单方解除合同的规定，否则任何一方均不得解除本协议。本协议经甲方签字、乙方盖章之日起生效。除本协议另有约定外，任何一方不得单方对本协议进行变更及撤销，无论任何原因，甲、乙双方签订的《北京市商品房预售合同》或《施工改造协议书》其中一者无效、被撤销、解除或者终止的，另一者自动解除或终止。如甲方向乙方提出撤销、解除或终止本协议的，视为因甲方单方过错同时向乙方提出解除《北京市商品房预售合同》，乙方有权根据本协议及《北京市商品房预售合同》约定追究甲方违约责任。协议还约定了其他内容。该协议书麻生的签字时间为2013年11月27日，其于当日向路劲隽御公司交纳了施工改造费330000元。
2013年12月12日，麻生、张永智（买受人）与路劲隽御公司（出卖人）签订《北京市商品房预售合同》，合同约定：买受人向出卖人购买位于昌平区南邵镇×号住宅楼×层×单元×号的商品房；按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米26289.99元，总价款1715422元；出卖人应当在2015年1月31日前向买受人交付该商品房；合同还约定了其它内容。同日，麻生向路劲隽御公司支付购房款1025422元。
2015年1月2日，麻生办理了入住手续。2015年3月，麻生以双方签订的《施工改造协议书》显失公平，不是双方真实意思表示，其受到欺诈、胁迫为由，要求撤销《施工改造协议书》，退还施工改造费。
上述事实，有路劲家园商品房认购协议书、北京市商品房预售合同、施工改造协议书、施工改造申请书、发票、公证书、路劲家园业主入住手续书及双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案的焦点问题为《施工改造协议》是否应予撤销？麻生、张永智认为应予撤销，理由为双方签订的《施工改造协议书》显失公平，签订《施工改造协议书》并非其真实意思表示，麻生在签订《施工改造协议书》时受到欺诈、胁迫且存在重大误解。对此，本院认为，首先，麻生作为完全民事行为能力人，在签订《施工改造协议书》时，应对相关条款进行充分阅读理解，因双方的权利义务在该协议中已明确做出了约定，麻生提交了书面的《施工改造申请书》且在《施工改造协议书》中进行签字认可，故本院认为麻生与路劲隽御公司签订的《施工改造协议书》系双方真实意思表示。同时，涉案房屋并非垄断性商品，与本案房屋相同或相近地段有多个商品房项目在售，麻生、张永智可在多个商品房项目中进行选择。按照一般常识，商品房的价值较高，对于一个普通家庭来说在做出决定前，购买人会对相同地段、品质相近房屋的价格进行充分的比较，谨慎做出选择。现麻生、张永智未能提供相应证据证明其在签订《施工改造协议书》与《北京市商品房预售合同》时受到了欺诈、胁迫或存在重大误解。其次，本案中的《施工改造协议书》与《北京市商品房预售合同》的合同标的属整体销售，且《施工改造协议书》约定的施工改造费不仅限于新风系统的价格，还包括材料费、机械费、人工费、管理费、设计费、税金、安全文明施工费、品牌经营费、技术措施费、部品运输安装费、成品保护费等全部费用，且本院认为麻生在签订《施工改造协议书》与《北京市商品房预售合同》时对这一交易行为应属明知，因此不能通过单一新风系统的价格衡量合同是否公平，综合全案情况，本院认为不存在显失公平的情节。最后，《施工改造协议书》中载明：“《北京市商品房预售合同》或《施工改造协议书》其中一者无效、被撤销、解除或者终止的，另一者自动解除或终止”，现路劲隽御公司已经将房屋交付麻生、张永智使用，且在本院释明的情况下，麻生、张永智明确表示认可《北京市商品房预售合同》，只主张撤销《施工改造协议书》。根据合同约定及市场交易习惯，《施工改造协议书》与《北京市商品房预售合同》相互关联，不能仅撤销《施工改造协议书》而单只履行《北京市商品房预售合同》。
综上，结合本案具体情况，本院认为双方签订的《施工改造协议书》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行各自义务。现麻生、张永智未能提供充分有效的证据证明《施工改造协议书》存在法律所规定的撤销的条件，故对麻生、张永智要求撤销《施工改造协议书》、返还施工改造费的诉讼请求，本院不予支持。麻生、张永智的相关诉称意见，缺乏相应的事实与法律依据，本院不予采信。应当指出，本案的判决不影响行政机关依据法律法规对违法行为进行处理或处罚。
综上所述，本院依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
驳回原告麻生、张永智的诉讼请求。
案件受理费六千二百五十元，由原告麻生、张永智负担，已交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 段连俊
审 判 员 田雅娟
代理审判员 高琳琳
二〇一五年十月二十日
书 记 员 吕兰宇