广东省东莞市第三人民法院
民 事 判 决 书
（2014）东三法常民二初字第445号
原告广州纵骅中州模胚有限公司，住所地：广州市。
法定代表人吴帆。
委托代理人戴杨。
委托代理人郭长山。
被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司，住所地：东莞市。
法定代表人夏学安。
委托代理人陈伟。
委托代理人章德钊。
原告广州纵骅中州模胚有限公司诉被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告的委托代理人戴杨，被告的委托代理人陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告广州纵骅中州模胚有限公司诉称，原告于2013年7月29日至2014年6月14日期间按被告要求为被告加工钢材及模胚等产品，并按约交付被告，双方约定加工费月结60天。被告拖欠加工费868775元未付。原告多次催讨未果，为维护自身合法权益，特诉至法院，请求判令：1、被告支付原告加工费868775元及利息（按人民银行同期贷款利率暂计至起诉日为21780元，起诉后的利息计算至清偿之日止）；2、被告负担本案诉讼费用。
被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司辩称，案涉货物是含税的，但原告尚未向被告开具足额的增值税专用发票，在其未足额开具发票之前，没有权利要求被告支付全部货款；原告逾期交货，根据订购单的约定每延期交货一天扣除5%的货款金额，被告有权扣除303059.40元。
经审理查明，2013年7月27日至2014年5月15日，被告多次向原告发出订购单，被告在订购单中注明模胚的规格、材质、数量、单价、交货日期、模号、含17%增值税、付款方式月结60天等；且注明“模胚按被告最终确认图档加工”、“所有加工内容按被告提供的图档及说明要求加工，收到图纸之后必须在2个工作日内回传被告工程部确认”、“请原告按照被告的采购单交期为准，延期一天，扣此货款总额的5%”、“收到订购单确认无误后请务必回传，本订购单手工改动无效”。原告收到被告上述订购单后确认回传给被告。双方通过邮件等方式确认最终图档后，由原告送货至被告处并由被告的员工签收确认。双方对账确认：2013年8月份加工费为90900元、9月份加工费为45300元、10月份加工费为141100元、11月份加工费为71200元、12月份加工费为19800元、2014年1月份加工费为70700元、2月份加工费为66300元、3月份加工费为114800元、4月份加工费为1800元、5月份加工费为36275元、6月份加工费为210600元，加工费共计868775元。原告向被告开具了总金额为658175元的发票。
另查，原、被告确认案涉模具的型号、价格、下订购单时间、订购单约定交货时间、实际交货时间均予以确认。原告主张订购单中约定逾期交货违约责任的条款属于被告制作的格式条款，违约金约定过高；在收到订购单中后对部分交货时间手写更改后回传给被告，被告在订购单回传后通过邮件或者qq、传真等方式发送图档给原告，并提供了电子邮件。电子邮件中注明发件人为龙都ldcgxxxj@163.com等，邮件内容均图纸并注明了模具号，部分邮件中注明为请尽快按此图纸加工等字样。被告辩称该电子邮件等是原告单方制作，但无法提供原、被告之间图档确认的相关证据。根据原、被告之间的订购单、送货单、电子邮件，具体的加工送货信息统计详见附表。原告主张该附表中序号为28、38号模胚订单交货时间应以订购单中手写修改部分为准，被告主张序号为31号模胚的实际交货时间应以手写修改的收货日期即2014年3月20日为准。
以上事实，有原告提供的订购单、送货单、对账单、发票、电子邮件，被告提供的订购单、送货单及本院庭审笔录等附卷为证。
本院认为，原、被告之间的承揽合同关系合法有效，原告主张被告尚欠加工费868775元并提供了相应的送货单、对账单为凭，且被告对此没有提出异议，本院予以确认。被告辩称原告未按照约定提供发票，故拒绝支付货款。经查，原、被告双方并未约定发票的交付时间及方式，且提供发票是承揽合同中原告的从给付义务，原告不履行该从给付义务的行为，并不能成为被告拒绝依约支付加工费的抗辩事由，故被告以原告未交付发票为由拒绝支付加工费的抗辩，本院不予采信。
关于原告逾期交货的责任。被告主张原告逾期交货，并提供了订购单及送货单为凭。在本案中，原、被告之间为承揽合同关系，原告必须依据被告提供的图档进行加工制作，在被告未确定图档前，原告不可能进行加工制作。根据原、被告双方的电子邮件可以看出，被告在签订采购订单后通过电子邮件等方式与原告确定模胚的图档，且整个过程中亦存在图纸变更的情形；被告虽主张电子邮件是原告单方制作，但不能提供原、被告之间图档确认的相关证据，并且根据电子邮件的内容可以明显看出，原、被告双方对案涉模胚的图档进行沟通和确定，故图档确定的时间应以被告通过电子邮件确认的时间为准，相应的交货时间应随之变更。原告主张该附表中序号为28、38号模胚订单交货时间应以订购单中手写修改部分为准，但未提供证据证明被告同意原告对订购单时内交期的变更，故订单交期仍应以打印部分为准。关于序号为31号模胚的实际交货时间，由于该送货单上的时间被手写变更，但是双方在2014年3月的对账单中确认的送货时间为2014年3月11日，所以序号为31号模胚的交货时间应为2014年3月11日。故根据附表统计，存在逾期交货的仅有序号为4、28、31、38号模胚。关于逾期交货违约金的计算。被告向原告发出的订购单中，约定延期一天，扣此货款总额的5%，但该订购单是被告制作的，且并未约定相应的原告逾期付款的违约责任，故关于逾期交货违约金的约定属于格式条款，被告在该条款中免除其责任，该条款无效，且被告没有其他证据证明原告逾期交货造成的损失。故逾期交货违约金本院酌定按照中国人民银行同期贷款利率计算。即以9000元为本金从2013年8月18日计算至8月19日；以17500元为本金从2014年1月29日计算至2014年2月12日；以17000元为本金从2014年3月8日计算至3月11日；以31787元为本金从2014年5月20日计算至5月21日，共计58.95元。
关于被告逾期付款违约金的计算。原、被告双方在订购单中约定付款方式为月结60天，原告诉求按照月结60天按照中国人民银行同期贷款利率分段计算利息，合理合法，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、第一百一十一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：
一、限被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告广州纵骅中州模胚有限公司加工费868775元及逾期付款利息（按照人民银行同期贷款利率分段计算至本判决清偿之日止，其中2013年8月份加工费90900元从2013年11月1日起开始计算、9月份加工费45300元从2013年12月1日起开始计算、10月份加工费141100元从2014年1月1日起开始计算、11月份加工费71200元从2014年2月1日起开始计算、12月份加工费19800元从2014年3月1日起开始计算、2014年1月份加工费70700元从2014年4月1日起开始计算、2月份加工费66300元从2014年5月1日起开始计算、3月份加工费114800元从2014年6月1日起开始计算、4月份加工费1800元从2014年7月1日起开始计算、5月份加工费36275元从2014年8月1日起开始计算、6月份加工费210600元从2014年9月1日起开始计算）；
二、限原告广州纵骅中州模胚有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司支付逾期交货违约金58.95元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费12706元、保全费4020元，均由被告东莞市龙都模具塑胶制品有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于东莞市中级人民法院。
审 判 长 熊艳萍
人民陪审员 梁浩平
人民陪审员 周晓婷
二〇一四年十一月三十日
书 记 员 陈晓贤
附判决引用法律条文：
1、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条：债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
2、《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
3、《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
4、《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
5、《中华人民共和国合同法》第二百六十三：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
6、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
7、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条：法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
8、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。