贵州省都匀市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔2701民初1422号
原告：杨光俊，男，1975年12月26日生，汉族，贵州省福泉市人，住福泉市。
原告：杨光荣，男，1968年7月28日生，汉族，贵州省福泉市人，住福泉市。
二原告委托代理人：马俊、何东，系贵州煜众律师事务律师。
被告:都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司，地址：都匀经济开发区匀东镇附城村十组，组织机构代码：06100567-3。
法定代表人：牟奇峰，系该公司负责人。
委托代理人：陈德富，系该公司职工。
原告杨光俊、杨光荣诉被告都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年6月16日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告杨光俊、杨光荣及委托代理人何东，被告都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司委托代理人陈德富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杨光俊、杨光荣向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2015年4月7日签订的《工程场平施工合同》；2.判令被告退还原告保证金200万元并给付原告施工工程款1039236元；3.判令被告向原告支付违约金30万元，赔偿原告停工期间经济损失45万元；4.判令被告向原告支付为主张权利所发生的律师费5万元；5.案件受理费由被告承担。事实和理由：2015年4月7日，原、被告签订《工程场平施工合同》，被告将位于都匀经济开发区洛邦镇附城村十组洛邦装备制造工业园区《意源.第一城》项目土石方场平工程发包给原告，工程规模约300万立方左右。土方每方运输在6公里内按照32元计价（含运输、弃土场费用），运输超过6公里的，每方每公里增加2元；石方平场装运在1公里内以23元每立方米计价（包括炸材、爆破、装车、运输、环境维护），每超1公里每方增加2元，若碾压则3元每立方米。被告按原告的施工量于次月10日前支付上月的工程款，每次支付工程量的80%。同时，合同还约定原告向被告缴纳合同保证金200万元，被告按月进度退还。如任何一方违反合同约定，违约金按实际工程量的总价值3%计算，还应赔偿对方的全部损失及机械进入费用、管理人员、房屋租用等费用。另约定双方任何一方为主张权利所发生的律师费、调查费等由责任方承担。合同签订后，原告组织机械设备进场施工，并依约向被告支付了保证金200万，被告也于2015年4月22日向原告出具了收条。2015年5月下旬，被告未告知任何理由的情形下单方停止原告施工，直至2015年7月3日，被告现场负责人向原告下发停工通知，明确因被告公司整体规划调整需要暂停施工，预计2015年7月20日复工，由此产生的损失由被告负担。时至今日，被告仍未通知原告复工，也未退还保证金200万元及工程款1039236元，更未赔付停工损失，故原告向本院提起诉讼。
被告都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司辩称，首先，程昌德在与原告签订合同时已不再是被告法人代表，该合同被告不予认可；其次，原告所主张的200万元的保证金并未进入公司账户，而是打到程昌德的私人账户，与被告无关；第三，原告所主张的结算金额仅是程昌德个人与其结算，不代表公司行为，被告不予认可；最后，原告出示的合同上所加盖的合同专用章为私刻公章，被告处并无该印章。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告出具的《工程场平施工合同》，拟证明被告将本案诉争工程发包给原告及双方就工程相关事项的约定。被告质证认为，该合同的签订日期为2015年4月7日，当时程昌德已不是被告的法人代表，对其不予认可。但因合同签订后原告在被告的工地上实际施工，且程昌德曾经系被告的法人代表，而在庭后本院对程昌德的调查中程昌德也主张其行为受到公司股东钟军的委托代表公司签订了包含该合同在内的多个协议，加之被告并未对此举证加以证明，故本院对原告的证明目的予以采信；2.原告出具的收据及转款凭证5张，拟证明原告将200万元的保证金打到被告账户。被告质证认为，对转账凭证的真实性予以认可，但对收条的真实性不予认可，且从转账凭证上看，该200万是打入程昌德账户，并非公司账户。根据本院庭后对程昌德进行调查，程昌德认可收到该笔保证金，且已全部用于支付公司的欠款和利息，本院对原告的证明目的予以认可；3.原告出具的《黔都意源房地产开发有限公司场平车辆及运输清单》，拟证明原、被告双方就原告已经完成的工程量进行了结算，结算金额为1039236元。被告质证认为该结算时程昌德的个人行为，不能代表原、被告之间进行过结算。根据本院庭后对程昌德进行调查，程昌德认可该结算金额，本院予以认可；4.原告出具的《停工通知》，拟证明被告因自身原因要求原告停工，由此产生的损失由被告承担。被告质证认为该行为是程昌德的个人行为，不能代表公司。因该停工通知上载有程昌德的签名，本院对此予以认可；6.原告手书的《费用清单》，拟证明原告为履行合同所产生的费用，被告对此不予认可，因该费用清单为原告手书，本院对此不予认可；7.原告出具的《民事委托代理合同》和《授权委托书》，拟证明原告为主张权利而委托代理人，代理费为5万元。被告对此不予认可，因该合同加盖有原告代理人所在律所的公章，且实际代理行为已发生，本院对其真实性予以认可；8.本院向程昌德所作的调查笔录，证明程昌德认可其代表被告与原告杨光俊签订合同，收取200万保证金以及经结算工程款为1039236元的事实。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年4月7日，二原告与被告代表程昌德签订《工程场平施工合同》，程昌德代表被告将位于都匀经济开发区洛邦镇附城村十组洛邦装备制造工业园区《意源.第一城》项目土石方场平工程发包给二原告。该合同约定：1.工程规模约300万立方左右；2.土方每方运输在6公里内按照32元计价（含运输、弃土场费用），运输超过6公里的，每方每公里增加2元；3.石方平场装运在1公里内以23元每立方米计价（包括炸材、爆破、装车、运输、环境维护），每超1公里每方增加2元，若碾压则3元每立方米；4.每期工程验收合格后一个月内，被告支付原告杨光俊工程进度款总金额的80%，期满后一个月内付清；5.实际缴纳的保证金为200万，被告按月进度退还；6.如任何一方违反合同约定，违约金按实际工程量的总价值3%计算，还应赔偿对方的全部损失及机械进入费用、管理人员、房屋租用等费用，双方任何一方为主张权利所发生的律师费、调查费等由责任方承担。合同签订后，二原告依约向被告支付了保证金200万，并进场施工。2015年7月3日，程昌德向原告送达了停工通知，明确因被告公司整体规划调整需要暂停施工，预计2015年7月20日复工，由此产生的损失由被告负担，后一直停工至今，在此期间程昌德与二原告进行了结算，认定二原告实际施工方量为42219方，工程款为1039236元。至二原告起诉之日，被告尚未向原告支付工程款，亦未退还保证金。
本院认为，因程昌德曾系都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司的法人代表，且程昌德在此前多次代表被告与他人签订合同，加之原、被告签订合同后二原告在被告的工地上进行了施工，而被告在庭审中又未举证证明其关于程昌德私刻公章的主张，故本院对二原告主张其与被告缔约的事实予以认可，其行为的法律后果由被告承担。但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。”及第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定。本案中，二原告系自然人，并不具备施工土石方工程的资质，故双方所签《工程场平施工合同》系无效合同，故不存在二原告所主张解除合同的问题。但因原告与程昌德对原告所做工程量进行了结算，可视为被告对于原告已施工工程的认可，故被告应当按照双方所结算的价款向二原告支付工程款1039236元。此外，《工程场平施工合同》中明确载明二原告实际打款保证金200万元，且二原告在庭审中出具了打款凭证予以证明，加之本院在庭后对程昌德的调查中程昌德对此也予以认可，故本院对二原告请求被告退还200万保证金的诉请予以支持。最后，就二原告主张违约金30万，律师费5万以及停工费45万元的诉请而言，因双方所签《工程场平施工合同》为无效合同，其关于违约金和律师费的约定亦因合同无效而不具有约束力，本院对此不予支持。而关于停工费的问题二原告在庭审中未出具任何证据加以证明，对此应当承担举证不力的不利后果。
综上所述，原告杨光俊、杨光荣的诉请部分成立，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条之规定判决如下：
一、被告都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司于本判决生效之日起15日内向原告杨光俊、杨光荣退还保证金200万元；
二、被告都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司于本判决生效之日起15日内向原告杨光俊、杨光荣支付工程款1039236元；
三、驳回原告杨光俊、杨光荣的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费37514元，由原告杨光俊负担3908元，原告杨光荣负担3908元，被告都匀开发区黔都意源房地产开发有限公司负担29698元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黔南布依族苗族自治州中级人民法院。
审 判 长 韦一郎
审 判 员 石 学
人民陪审员 蒙付荣
二〇一六年十二月八日
书 记 员 罗英瑞