宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0104民初2085号
原告：宁夏万仕隆冷冻设备有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区清河北街737号。
法定代表人：孙胜军，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黄芳，女，该公司员工。
委托诉讼代理人：赵海丽，宁夏大远律师事务所律师。
被告：乌兰县吉仁生态农牧业有限公司，住所地青海省海西州乌兰县茶卡镇。
法定代表人：张国宾，该公司总经理。
委托诉讼代理人：马麟，男，该公司员工。
原告宁夏万仕隆冷冻设备有限公司（以下简万仕隆公司）与被告乌兰县吉仁生态农牧业有限公司（以下简称吉仁生态公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年3月15日立案后，依法适用普通程序，于2016年6月14日公开开庭进行了审理。原告万仕隆公司委托诉讼代理人黄芳、赵海丽，被告吉仁生态公司委托诉讼代理人马麟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
万仕隆公司向本院提出诉讼请求：1、解除原告万仕隆公司与被告吉仁生态公司签订的《制冷设备销售及安装合同》；2、被告吉仁生态公司向原告万仕隆公司支付款项1446000元、违约金72300元（1446000元×5%），并自判决确定的付款之日支付至实际支付之日的利息；3、本案诉讼费用由被告吉仁生态公司承担。事实和理由：2014年7月3日，万仕隆公司与吉仁生态公司签订《制冷设备销售及安装合同》，合同对设备总价、付款方式、违约金责任等均有明确约定。合同签订后，万仕隆公司按合同约定完成了钢结构、制冷设备、电气系统等的生产，但吉仁生态公司一直以未到达安装条件为由，拒绝安装，因该设备系根吉仁生态公司要求定制，无法二次销售，故诉至法院。
吉仁生态公司辩称，解除《制冷设备销售及安装合同》无异议，但万仕隆公司未按合同约定提供冷库建造图纸，合同并未实际履行，且万仕隆公司提供的制作冷库的材料不符合规定材质，存在违约，不应支付货款及违约金。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年7月3日，万仕隆公司与吉仁生态公司签订《制冷设备销售及安装合同》，约定吉仁生态公司向万仕隆公司购买钢结构一项，单价996000元；彩钢板护栏一项，单价788000元；冷库库板一项，单价1716000元；制冷设备及控制系统一项，1350000元，共计4850000元；付款进度及方式为第一期，合同签订后，双方在指定银行开户，吉仁生态公司在该账户内打入定金100000元，并由双方授权人现场冻结账户，待钢结构运至现场后，共同对该账户进行解冻，解冻后该款视为吉仁公司支付的第一期款；第二期，钢结构主体安装结束后3个工作日内，吉仁生态公司支付697200元钢结构货款；第三期，外护彩钢板安装结束后3个工作日内，吉仁生态公司支付551600元彩钢板护栏货款；第四期，冷库库板安装结束后3个工作日内，吉仁生态公司支付1201200元彩钢板护栏货款；第五期，制冷设备及电气控制运输至项目现场，3个工作日内，吉仁生态公司支付945000元制冷设备及电气控制货款；第六期，电气控制及制冷设备安装调试结束后90日内，吉仁生态公司支付1112500元；第七期，剩余242500元作为质保金，吉仁生态公司在质保期满后的10个工作日内付清，质保期为调试验收合格后一年；交货及安装时间，万仕隆公司在收到吉仁生态公司付款后10个工作日内向吉仁生态公司提供土建图纸、钢结构施工图及制冷系统施工图，施工图审图通过后万仕隆公司在30个工作日内将钢结构主体送至甲方项目现场青海省乌兰县茶卡镇......；违约责任为若不按合同履行，则每延期一天承担未付款部分的日千分之五的违约金；交货范围及安装内容为钢结构部分包括主钢结构、次钢、钢构安装辅助材料等；彩钢板护栏结构部分包括冷库及货台屋面单板、冷库外墙单板、地面保温等；制冷工艺部分包括排酸库冷凝机组（规格6GE-34，BITZER）、冷藏库机组（规格6FE-44*3，BITZER）、速冻库蒸发式冷凝器（规格SZL-260，神华）、速冻库机组（HSN7461-70，BITZER）等；电控部分包括排酸间电控柜、速冻间电控柜、风幕机等；其他包括平移冷库门、外大门、无动力通风器等；其他部分包括平移冷库门、落水管、室外爬梯等。合同签订后，因青海省农村信用社不能开设可冻结的账户，故吉仁生态公司未支付定金。2014年7月7日，万仕隆公司向比泽尔制冷技术（中国）有限公司购买了《制冷设备销售及安装合同》中约定的规格为6GE-34的含曲加/电子油压开关1台，单价23565元。2014年7月14日，万仕隆公司为制作《制冷设备销售及安装合同》中约定的冷藏库机组，与比泽尔制冷技术（中国）有限公司签订《比泽尔经销商订单合同》，购买规格为6FE-44的含曲加/电子油压开关3台，单价32690元，共计98070元。2014年7月24日，万仕隆公司将上述货款支付给比泽尔制冷技术（中国）有限公司。规格为6FE-44的含曲加/电子油压开关购买后，为组成冷藏库机组，万仕隆公司又购买使用了水冷冷凝器、高压表、过滤器、电焊条、螺栓、压力传感器等材料，共计支出零件费及调试费等249504元。综上，制作带有规格为6FE-44的含曲加/电子油压开关的冷藏库机组，万仕隆公司共计支付款项347574元。2014年8月24日，万仕隆公司为制作《制冷设备销售及安装合同》中约定的速冻库机组，向天津市法士豪制冷设备有限公司订购规格为HSN7451-60的比泽尔螺杆压缩机1台，并支付货款57870元。庭审过程中，万仕隆公司称为完成《制冷设备销售及安装合同》中约定的钢结构部分，与青海越龙钢结构彩钢有限公司了签订《钢结构制作合同》并支付996000元，但万仕隆公司未提交《钢结构制作合同》原件及付款凭证，吉仁生态公司亦不予认可。另，庭审过程中，吉仁公司称口头通知万仕隆公司解除双方签订的《制冷设备销售及安装合同》，但万仕隆公司予以否认。同时，吉仁公司自认2015年9月已委托第三方建立了更大规模的冷库。
本院认为，万仕隆公司与吉仁生态公司签订的《制冷设备销售及安装合同》是双方当事人真实意思表示，内容、形式均不违反法律规定，合法、有效。现万仕隆公司以吉仁生态公司违约为由要求解除合同，吉仁生态公司同意解除，故对万仕隆公司该诉讼请求，本院予以支持。吉仁生态公司辩称因万仕隆公司未按《制冷设备销售及安装合同》约定向其提交图纸进行报审导致合同未实际履行，合同约定万仕隆公司在收到吉仁生态公司付款后10个工作日内向吉仁生态公司提供土建图纸、钢结构施工图及制冷系统施工图，而吉仁生态公司并未按合同约定支付款项，故吉仁生态公司的上述答辩意见不能成立。吉仁生态公司辩称万仕隆公司提供的材料不符合相关规定，但未提交证据予以证实，对该答辩意见本院不予采纳。《制冷设备销售及安装合同》签订后，万仕隆公司在吉仁生态公司未支付定金的情况下，本着诚实信用的原则为吉仁生态公司购买了部分设备并制作了机组，共计损失429009元（347574元+57870元+23565元），吉仁生态公司称已通知万仕隆公司解除了合同，但无证据予以证实。现《制冷设备销售及安装合同》予以解除，故该损失应由吉仁公司承担。万仕隆公司主张的钢结构损失996000元，因证据不足，本院不予支持。按《制冷设备销售及安装合同》约定每逾期一天付款承担未付款的千分之五违约金，因合同约定的定金账户无法设立，且该合同约定制冷设备款的支付方式为制冷设备及电气控制系统运输至项目现场3个工作日内支付，故万仕隆公司要求吉仁生态公司承担违约金，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十七条规定，判决如下：
一、解除原告宁夏万仕隆冷冻设备有限公司与被告乌兰县吉仁生态农牧业有限公司签订的《制冷设备销售及安装合同》；
二、被告乌兰县吉仁生态农牧业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告宁夏万仕隆冷冻设备有限公司损失429009元；
三、驳回原告宁夏万仕隆冷冻设备有限公司对被告乌兰县吉仁生态农牧业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费18564元，由原告宁夏万仕隆冷冻设备有限公司负担14411元，被告乌兰县吉仁生态农牧业有限公司负担4153元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 鲁 璐
人民陪审员 张彦坤
人民陪审员 马俊兰
二〇一七年五月十九日
书 记 员 安逸凡