天津市北辰区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0113民初143号
原告：薛纪红，女，1972年8月22日生，汉族，住天津市北辰区。
被告：天津市德源装饰工程有限公司，住所地天津市西青区西营门街华城景苑盛和嘉园9号楼1门402号，实际办公地天津市东丽区东丽湖碧湖园19号楼2门。
法定代表人：韩金学，经理。
委托诉讼代理人：宋锡辰，男，1940年7月15日生，汉族，该公司职员，住天津市和平区。
原告薛纪红与被告天津市德源装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年1月6日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告薛纪红，被告法定代表人韩金学、委托诉讼代理人宋锡辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
薛纪红向本院提出诉讼请求�1、解除双方签订的津品鉴筑XXX室房屋装修施工合同；2、被告返还原告多付的装修款7900元，并支付违约金1100元（按照每日50元，自2016年12月12日计算至2017年1月3日，共计22天）；3、诉讼费由被告担负。事实和理由：原、被告于2016年10月12日签订装修合同，约定被告采用部分包料及全包工的方式，承包原告津品鉴筑XXX号房屋装修工程，工期为2016年10月12日开工，12月12日完工，工程总造价33000元。后双方协商，取消玄关柜组合2300元，增加石膏线1000元。原告在施工过程中，累计付款3万元，剩余质保金1700元未付，被告的施工量只有22100元。被告在施工多次延期、以次充好，后被告联系不上，原告无奈去被告处找被告，发现被告办公室已经人去楼空，原告随即报警。故呈诉。
为支持其主张，原告在庭审中提交了如下证据：
证据一、施工合同。证明原、被�合同关系及被告违约造成原告的损失；
证据二、付款凭证收据各5张。证明原告已经按照合同约定向被告支付工程款，没有违约；
证据三、解除合同的函及邮递的手续。证明联系不到被告，原告通知被告解除合同；
证据四、总工程量、已完工与未完工工程量明细。证明被告完成的工程量及未完的工程量。
证据五、水电改造明细。证明水电部分的实际施工量。
天津市德源装饰工程有限公司辩称，认可原被告存在装修合同关系，被告在2016年11月中旬退场，同意解除合同，不同意退原告工程款7900元，认可原告主张的未施工部分，价款应按合同约定计算。工程存在增项，包括阳台贴砖，石膏线增项1000元，还有拆砸费用约2000元、设计费每平米30元均未计入工程款。水电施工部分原告没有实际测量，应以实际测量为准。不同�支付违约金，2016年11月12日原告违反合同未支付工程款，造成误工，误工费损失3000元及违约金1500元。原告违约在先，造成施工成本的增加，且造成对被告负面影响
及精神损失。综上，请求驳回原告的诉讼请求。
被告对其主张，未提交证据加以证实。
原告围绕争议焦点提交了证据，本院组织了质证：被告对原告证据一、二、三、四真实性无异议，但不认可原告证据的证明目的。被告未能提交相反证据推翻原告的证据，本院对原告上述证据予以采信。被告对原告证据五不予认可，但未能举证证明其主张的水电部分工程款，原告自认工程款高于合同的约定，本院对该证据予以采信。
本院经审理认定事实如下：2016年10月10日，原、被告签订装修工程施工合同及附件，约定被告承揽原告位于天津市北辰区××道××楼××号房屋的装修工程，承包方式为部分包料及全包工。开工日期2016年10月12日，竣工日期为2016年12月12日，工程造价33000元，详见合同附件《装修工程预算书》。施工项目量，详见合同附件《装修工程预算书》。发生工程量变更的，以实际工程量为准。工程项目或施工方式如需增减或变更，双方应协商一致，签认书面工程项目增减单，同时调整相关工程费用及工期。施工过程中所发生的工程项目增减单为本合同附件。工程款的支付为，被告进场付5000元，水电完成付15000元，木工完成80%油工进场付12000元，竣工验收合格付1000元。违约责任为，原告未按期支付工程款的，每延误一天向被告支付违约金50元，因被告原因导致工期延误，每延误一天向原告支付违约金50元。合同附件还包括室内装修报价、地面铺设图、地板铺设图、平面布置图、电视背景墙方案等。
合同签订后，被�履约施工，原告分别于2016年10月12日付款5000元、于2016年10月30日付款15000元、于2016年11月12日付款4000元、于2016年11月20日付款4000元、2016年12月21日付款2000元，合计3万元。被告完成部分工程后，在2016年11月中旬退场。原告于2017年1月4日，向被告发出函件，要求解除合同，并要求被告退还工程款及支付违约金，被告收到该函件。庭审中，经原、被告确认施工中产生的增项为石膏线1000元。被告主张增项包括阳台贴地砖500元，拆砸费用2000元，设计费每平米30元，误工费3000元，水电安装费6000元以上，并主张原告给被告误工的违约金1500元。2017年2月7日，本院与原告及被告法定代表人、被告诉讼代理人至龙岩道××楼××号房屋进行现场勘查，原告当场认可阳台三块地板砖系增项。按照合同约定，地砖铺设一平米65元。因涉及隐蔽工程，现场无法测量水电的工程量，被告法定代表�对水电安装费6000元的未作出合理解释，原告自认水电工程款2300元。
关于未施工的部分，经原、被告确认，包括玄关柜组合，玄关客厅餐厅卧室墙面乳胶漆，电视墙，飘窗人造石窗台板，厨房卫生间阳台吊顶，灯具安装。按照合同约定的报价，玄关柜组合2300元，玄关、客厅、餐厅墙面乳胶漆报价2461.5元，卧室墙面乳胶漆2771.5元，电视墙180元，飘窗人造石窗台板客厅部分665元、卧室部分616元，厨房吊顶816元、卫生间吊顶600元、阳台吊顶297.6元，灯具安装200元。上述合计10907.6元。合同约定材料搬运费900元、垃圾清运费600元，原告主张扣减1000元。
上述事实，有原告提供的证据、本院现场勘查证据及庭审笔录证实，并在卷佐证。
本院认为，原、被告签订的装饰装修合同，系双方真实意思表示，且已实际履行，合法有效，对原、被告具有约束�。原告主张解除合同，被告无异议，本院予以确认。本案争议焦点为：一、原、被告哪方存在违约行为；二、原告主张退工程款能否支持及退款的金额；三、原告主张的违约金应否支持。
对此，本院分析如下：
一、原、被告哪方存在违约行为。
对此，原告认为被告中途退场，系违约行为，被告认为原告存在逾期付款的违约行为。庭审查明，原告自认因病延迟支付部分货款，被告已经同意。因原告未能举证证明双方协商变更付款方式，故原告延迟付款，系违约行为。原告虽延迟付款，被告已经受理，且原告先后付款3万元，相对于合同价款33000元，原告已经完成了绝大部分的付款义务，故原告的违约不构成根本违约，被告无权据此解除合同，中途退场。因此，被告在施工中退场，不再继续履行合同，系违约行为。综上，原、被告均存在违约行为，各自承担相应的违约责任。
二、原告主张退工程款能否支持及相应的金额。
如前所述，被告在工程未完工的情况下，未与原告协商，中途退场，拒绝履行合同，系根本违约行为，原告有权要求解除合同，并要求被告退还原告多付的工程款。根据本院查清的事实，被告对原告主张的未完成工程部分无异议，本院予以确认，依据合同约定的报价，该部分价款10907.6元。原告主张的垃圾及材料清运费1000元，被告不予认可。合同约定，垃圾及材料清运费1500元，根据被告未完工的部分占工程的份额，本院酌定被告应退还垃圾及材料清运费400元。综上，扣减11307.6元。
关于工程增项部分，工程增项包括石膏线1000元原被告无异议，本院予以确认。被告主张的增项拆砸费、设计费，因合同并未约定，原告也不认可该增项部分，故被告主张该费�无事实依据，本院不予采纳。被告主张的水电安装费6000元，并未提交证据加以证实，本院不予采纳，原告自认水电安装费2300元，本院予以采纳。合同约定水电1850元，增项为450元。被告主张的误工费3000元，违约金1500元，因原告只有少部分工程款延迟支付，被告也已经接受，被告主张误工费违约金缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。被告主ＸＸ台镶地砖增项，经现场勘查，共计3块，按照一平米计算，工程款65元。综上，增项共计1515元。
综上，被告应退还原告工程款6792.6元[30000-（33000-11307.6+1515）]元。
三、原告主张的违约金应否支持；
因原告在合同履行过程中，也存在违约行为，故对原告主张的违约金，本院不予支持。
综上所述，本案调解无果，依据《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第七十八条、第九十四条、第九十七条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告天津市德源装饰工程有限公司于本判决生效后五日内退还原告薛纪红工程款6792.6元；
二、驳回原告其它诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费25元，由原告负担5元、被告负担20元（此款于本判决生效后五日内交至本院）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
代理审判员 卢立国
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 涂睿祥
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第七十八条当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十三条第一款民事诉讼应当遵循诚实信用原则。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者提供的证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。