贵州省凯里市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）凯民商初字第149号
原告黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司。住所地：凯里市宁�路**号*栋*单元*层。
法定代表人池恩安，董事长。
委托代理人（特别授权）董建成，男，1948年12月20日出生，汉族，贵州省凯里市人，黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司职工。
被告七冶土木建筑工程有限责任公司。住所地：贵阳市白云区长山路**号。
法定代表人刘红浪，总经理。
委托代理人（特别授权）王春，男，1963年11月20日出生，汉族，四川省江安县人，七冶土木建筑工程有限责任公司项目经理。
委托代理人（特别授权）邓云贵，男，1967年10月20日出生，汉族，贵州省贵阳市人，七冶土木建筑工程有限责任公司施工员。
被告胡某某，男，1962年5月7日出生，汉族，贵州省凯里市人。
原告黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司（以下简称：富誉爆破公司）诉被告七冶土木�筑工程有限责任公司（以下简称：七冶建筑公司）、胡某某买卖合同纠纷一案，本院2015年10月27日立案受理后，依法适用普通程序于2016年3月23日公开开庭进行了审理。原告富誉爆破公司的委托代理人董建成、被告七冶建筑公司的委托代理人王春与邓云贵到庭参加了诉讼，被告胡某某经本院传票传唤未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。
原告富誉爆破公司诉称：2013年7月26日，被告七冶建筑公司与我公司就爆破事宜签订了一份《爆破工程施工合同》。合同签订后，我公司不仅向公安机关申请办理使用爆炸物品的审批手续，而且将炸材运输到被告的工地作业，但被告七冶建筑公司却向被告胡某某支付炸材款。事后，被告胡某某并没有将炸材款转付给我公司，致使我公司至今无法收回炸材款。为了维护我公司的合法权益，特诉至法院，请求依法判决二被告：1、连带支付炸材款119009元以及迟延付款违约金119009元；2、承担本案受理费。
原告富誉爆破公司为证明诉请理由成立，在举证期限内提交的证据有：1、原告的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》复印件各一份共3页，拟证明原告的企业性质、工商登记信息和诉讼主体资格。2、被告七冶建筑公司的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、法定代表人的《居民身份证》复印件各一份共4页，拟证明被告七冶建筑公司的企业性质、工商登记信息和诉讼主体资格。3、被告胡某某的《居民身份证》复印件一份1页，拟证明被告胡某某的基本身份信息及主体适格。4、《授权委托书》复印件一份1页，拟证明被告七冶建筑公司授权莫光明为代理人的事实。5、《施工合同》复印件一份4页，拟证明凯里市索力德公司搅拌站工程是由被�七冶建筑公司承包修建的事实。6、《爆破工程施工合同》复印件一份3页，拟证明（1）原告诉与被告七冶建筑公司约定工程款（炸材款、进度款）以实际拨付到原告账户为准，支付（或者以借款等形式支付）给原告以外的任何人原告不予认可，造成损失由被告自负，逾期付款每日支付1%的滞纳金；（2）工业炸类每吨12000元（含运输配送费），工业雷管每发1.8元（含运输配送费）。7、《黔东南州申请城镇控制、特种、大型拆除爆破工程审批表》复印件一份1页，拟证明被告七冶建筑公司委托原告办理爆炸物品的事实。8、申请《爆炸物品使用许可证》审批表复印件一份1页，拟证明公安机关同意被告工地使用爆炸物品的事实。9、《购买、运输爆炸物品申请审批表》复印件一份1页，拟证明公安机关同意被告工地购买运输爆炸物品的事实。10、《民用爆炸物品购买证》、《民用爆炸物品运输证》复印件各一份2页，拟证明原告为被告工地购买和运输爆炸物品的依据。11、《民爆物品安全管理责任书》复印件一份2页，拟证明原告向公安机关立下确保工地爆炸物品安全责任状的事实。12、《爆破作业人员许可证（爆破员）》、《爆破作业人员许可证（安全员）》、吴治勇、金家训的《居民身份证》复印件一份2页，拟证明原告指派有爆破资质的人员到被告工地施工作业的事实。13、《索中德砼搅拌站场平》、《黔东南州富誉爆破公司调拨单》复印件各一份共34页，拟证明被告工地使用爆炸物品的数量及金额共计为159009元的事实。14、2013年8月6日的《收款收据》复印件一份1页，拟证明被告支付炸材款4万元的事实。
被告七冶建筑公司未递交书面答辩意见。庭审中，被告七冶建筑公司的委托代理人口头辩称：一、本案搅拌站土石方工�由原告富誉爆破公司进行爆破是事实，但我公司已将承建的土石方工程全部转包给莫光明，并与莫光明签订了承包合同。二、工程款已支付给莫光明，原告主张的款项应当由莫光明承担，与我公司没有关联。三、合同上加盖我公司的公章，是为了方便办理爆破手续而已。
被告七冶建筑公司在举证期限内未提交任何证据材料。为证明委托代理人的答辩理由成立，当庭提交的证据材料有：《土石方工程承包合同》、《收条》、《欠条》、《承诺书》复印件各一份共17页，拟证明被告七冶建筑公司已将土石方工程承包给莫光明，所有工程款项已全部支付给莫光明的事实。
被告胡某某未递交书面答辩意见，在举证期限内也未提交任何证据材料。
经庭审举证，被告七冶建筑公司对原告富誉爆破公司所举证据的质证意见是：1—13号证据无异议。14�证据有异议，认为被告七冶建筑公司不清楚原告收到多少货款（炸材款），但我公司已将全部工程款支付给莫光明。
原告富誉爆破公司对被告七冶建筑公司所举证据的质证意见是：证据的真实性无异议，但与本案无关。我公司与被告签订的合同是爆破工程合同，不能证明炸材款项已经支付给我公司的事实。
经审理查明：2013年3月20日，贵州凯里索力德混凝土有限公司将“商品砼搅拌站”建设项目发包给被告七冶建筑公司承建，工程内容包括场平土石方工程、设备基础工程、房屋建筑工程、道路管网及附属设施工程、水电安装工程等。
2013年7月2日，以被告七冶建筑公司为甲方、案外人莫光明为乙方就工程分包事宜签订了一份《土石方工程承包合同》。莫光明分包得的土石方平场工程包括爆破，土石方开挖场内回填、推土机推土石方、场�机械碾压、土石方外运，工程总价约为500万元。同日，被告七冶建筑公司向莫光明出具一份加盖公司印章和法定代表人的签名《授权委托书》，内容为：“本人张志强系七冶土木建筑工程有限责任公司的法定代表人，现委托莫光明为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义办理舟溪镇索力德商品砼搅拌站场平爆破工程相关事宜。”
原告富誉爆破公司通过被告胡某某沟通联系，于2013年7月22日，以被告七冶建筑公司为甲方、原告富誉爆破公司为乙方就爆破作业事宜签订了一份《爆破工程施工合同》，合同内容为：“甲方混泥土搅拌站场平工程需要实施爆破，经甲方双方协商一致，签订本合同。施工期限是2013年7月27日至2013年8月27日竣工止。第七条第2款：乙方进场三日内，甲方全额拨付工程爆破施工所需炸材款，以后每月5日前按实际爆破工程量的90%拨工程进度款，工程竣工十日内结清全部工程款。逾期，每日按未付款1%支付滞纳金。第九条：工业炸药类12000.00／吨（含运输配送费）；工业雷管每发1.8元（含运输配送费）。”莫光明代表七冶建筑公司在合同上签字确认。双方并于同月26日共同填报一份《黔东南州申请城镇控制、特种、大型拆除爆破工程审批表》。内容为：“七冶建筑公司承建舟溪镇索中德砼搅拌站场平工程，在建设过程中需要进行爆破作业，特委托黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司承担爆破工作，请公安机关给予办理所需手续为谢。”经凯里市公安局舟溪派出所批准同意《申请﹤爆炸物品使用许可证》审批表﹥以及《购买、运输爆炸物品申请审批表》后，原告在2013年7月28日至9月底期间，先后向被告七冶建筑公司的工地提供爆炸物品。事后，原、被告在支付炸材款的问题上产生纠纷后，原告于2015年10月27日向本院提起诉讼。庭审中，因被告胡某某未到庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。
另查明：原告已收到被告胡某某支付的炸材款4万元。
上述事实，有原告的起诉状、被告委托代理人的口头答辩意见以及本院采信双方当事人所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证、质证，本院依法审查，可以认定。
本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。我国合同法所述的买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以�代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”本案原告富誉爆破公司与被告七冶建筑公司签订的《爆破工程施工合同》是在平等自愿、协商一致的基础上订立的，完全系双方当事人的真实意思表示，本院对协议的真实性、合法性及有效性予以确认。施工合同不仅有代理人莫光明的签字，而且加盖有七冶建筑公司的公章。从七冶建筑公司出具授权委托书的内容来看，足以让原告有理由相信与其签订合同的是七冶建筑公司。被告辩称场平工程已分包给莫光明，工程款也全部支付给莫光明，签订爆破工程施工合同是为了向公安部门申请炸材，炸材款应由莫光明来支付，因与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
被告胡某某向原告支付4万元炸材款是事实，但被告胡某某不是合同当事人，也没有支付原告炸材款义务，故原告对�告胡某某的诉请缺乏事实依据，理由不能成立，本院不予支持。原告向被告七冶建筑公司的工地提供了炸材，被告七冶建筑公司未按合同约定支付炸材款，其行为违背了民事活动中的诚实信用原则，依法应当承担给付责任。虽然施工合同约定“原告进场三日内，被告七冶建筑公司全额拨付工程爆破施工所需炸材款，以后每月5日前按实际爆破工程量的90%拨工程进度款，工程竣工十日内结清全部工程款。逾期，每日按未付款1%支付滞纳金。”鉴于原告在施工中（2013年8月6日）仅收到4万元炸材款，综合原告的实际损失、被告的过错程度，原告的预期利益，从公平原则和诚实信用原则考虑，本院对原告主张的违约金予以调整为35702.7元（119009元×30%）。被告胡某某经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，虽可视为放弃自己的抗辩权利，但其合法权益依法应予保护。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百一十四条、第一百三十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告七冶土木建筑工程有限责任公司在本判决生效之日起十日内支付原告黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司爆炸物品款119009元以及迟延付款违约金35702.7元，共计154711.7元。
二、驳回原告黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司的其余诉讼请求。
若义务人未按照判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的�务利息。
案件受理费4870元，由原告黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司负担1705元，被告七冶土木建筑工程有限责任公司负担3165元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本。同时，在上诉期限内向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。
本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可以在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。
审判长 何婷婷
审判员 杨 琼
审判员 朱 艳
二〇一六年三月二十五日
书记员 石本媛