云南省开远市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）云2502民初373号
原告云南新兴航钢结构工程技术有限公司。
法定代表人王幼叶，该公司执行董事。
委托代理人邓文永，北京德恒（昆明）律师事务所律师。特别授权代理。
委托代理人陈太发，北京德恒（昆明）律师事务所律师。特别授权代理。
被告季永，男，1976年8月8日生，汉族，昆明市人。
委托代理人马国辉，云南锡都律师事务所律师。特别授权代理。
原告云南新兴航钢结构工程技术有限公司（以下简称新兴航钢结构公司）与被告季永建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年3月24日立案受理，依法由审判员孔令旭、人民陪审员高明生、人民陪审员珠岚其木格组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行审理。原告新兴航钢结构公司的委托代理人邓文永、陈太发，被告季永的委托代理人马国辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告新兴航钢结构公司诉称：2013年8月17日，原告与被告签订了《钢结构工程合同》，被告将位于开远市的季永商住楼项目钢结构部分以包工包料方式发包给原告，包干总价为3050000.41元，除设计变更、现场签证外，不得调整包干总价。合同签订后，原告即组织材料采购、构件加工、现场安装工作。钢结构工程于2014年4月完工，包括土建在内的主体工程于2014年6月18日验收合格。期间被告分四次支付了原告工程款2287500元，其中：1、2013年11月1日支付原告工程预付款775000元；2、2014年1月24日支付原告工程进度款762500元；3、2014年4月1日支付原告工程进度款610000元；4、2014年7月1日支付工程款140000元。因项目的土建部分是由另一家公司承包的，故项目实际通过竣工验收时间为2015年9月29日。2016年2月2日，项目的竣工档案归档于开远市城市建设档案馆（№2015022）。原告作为工程承包方，已按合同和规范要求完成了全部施工任务，并将工程技术资料送交档案馆，取得档案合格证，已履行完合同约定的全部义务，理应得到未支付的工程尾款。被告作为发包方，拒不支付工程尾款的做法已严重损害了原告的合法权益。原告请求人民法院依法判令：1、被告三日内支付原告工程款762500.41元；2、被告按银行同期同类贷款利率支付自2014年6月28日起至付清工程款之日止的利息（至2016年3月28日的利息为55776.91元）；以上两项合计818277.32元；3、被告承担本案的全部诉讼费用。
被告季永辩称：一、原告要求被告支付工程尾款利息毫无根据，理由如下：1、工程竣工后，在办理竣工验收过程中，因原告提供的材料不齐全，几次被退回补正，迟迟无法完成竣工验收合格手续，直到2016年2月2日才取得竣工验收合格证书。工程尚未验收合格，被告是不可能付清工程款的。2、被告至今都没有收到原告提交的完整的工程款结算报告书，工程款无法最终结算。3、按照合同规定的施工期限早已到期，但原告拖延工期近2年之久，给被告造成极大损失。根据以上事实，原告要求被告支付工程尾款的利息于法无据，依法不应支持。二、2016年2月2日被告通过农村信用社向原告支付了2万元工程款，该款项应从工程尾款中扣减。三、按照合同约定的保修期（一年）未满，原告现无权要求退还保修金91500元，应待保修期满后另行要求。原告把保修金作为工程款并计算利息的要求是不合理的。四、被告交纳的安全防范、文明施工费、农民工工资保证金共计14万元还扣在建设行政主管部门，因原告不来签字盖章确认，也没有提供农民工工资表、考勤表、农民工工资结算单等相关材料，该14万元一直无法退还。故原告应及时签字盖章和提供相关材料，否则后果由原告承担，该保证金应从工程款中扣除。
经审理查明，2013年8月17日，原告与被告签订了一份《钢结构工程合同》，主要约定：被告作为发包方（甲方）将季永商住楼工程项目发包给作为承包方的原告（乙方），工程内容：季永商住楼（钢结构部分，含钢楼梯）。承包范围：按施工图（钢结构部分，含钢楼梯）图纸施工（不包含门窗、装修〈吊顶、扶手、楼梯栏杆等〉、电梯井钢框架）。承包范围及内容发生增减，双方另行协商。承包方式：包工包料施工。工程总造价为305万元（该价格不含税价，含制作安装费、运费，不含防火涂料）。工程期限：制作工期为30天，安装工期为40天（收到甲方预付款后开始计时）。工程质量按照国家现行的评定标准验收。工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自钢结构部分工程竣工验收合格之日算起，工程保修按有关规定执行，保修金为工程总价的3%，工程竣工验收合格满一年后支付。保修期1年。工程价款的支付与结算：1、合同签订甲方支付合同总价的30%，即915000元；2、钢结构制作完成，运至现场开始安装，甲方支付合同总价的25%，即762500元；3、钢结构主体构件骨架安装完成（不含钢楼梯），甲方支付合同总价的20%，即610000元；4、竣工验收合格后10日内甲方再支付合同总价的22%，即671000元（此时甲方支付到合同总价的97%）；5、保修金3%，即91500元，钢结构部分工程竣工验收合格后满一年支付。《钢结构工程合同》还就双方的其他权利义务进行了约定。同日，原、被告双方还签订了一份《季永商住楼钢结构工程合同补充协议》，约定：安全文明施工措施费48500元、农民工工资保证金91500元，两项合计14万元，由被告从第一笔预付款里扣留，待钢结构部分工程施工完毕验收合格后10日内一次性返还乙方。
上述合同签订后，原告开始组织工程项目施工。2015年9月21日，经勘察、设计、施工、监理、建设单位一致出具同意验收意见，季永商住楼工程项目通过了竣工验收。原、被告双方一致同意以合同总价305万元作为工程项目的最终实际结算价。
合同履行过程中，被告分五次向原告支付了以下工程款：1、2013年11月1日支付775000元；2、2014年1月24日支付762500元；3、2014年4月1日支付610000元；4、2014年7月1日140000元；5、2016年2月2日支付20000元；以上共计2307500元。余款742500元，被告未支付给原告。
以上事实，有原告提交的《钢结构工程合同》、《季永商住楼钢结构工程合同补充协议》、《季永商住楼收款明细》、中国农业银行《银行卡交易明细清单》、中国工商银行《借记卡账户历史明细清单》、《云南省建设工程档案合格证》（№2015022）、《建设工程竣工验收备案表》（备案号：2016-03）各一份，被告提交的云南省农村信用社《结算业务申请书》、《收据》各一份，以及庭审笔录予以证实。上述证据，具有真实性、合法性、关联性，本院依法予以采信。
诉讼过程中，原告新兴航钢结构公司自认其第一项诉讼请求中要求支付的工程款数额“762500.41元”发生笔误，并将其更正为762500元。
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。本案中，被告将季永商住楼工程项目发包给原告进行施工，双方之间形成了建设工程施工合同关系。双方签订的《钢结构工程合同》、《季永商住楼钢结构工程合同补充协议》均是各自的真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，具有法律效力。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。”本案中，根据原、被告双方提交的证据，原告承包的季永商住楼钢结构部分工程的竣工验收合格之日应为《建设工程竣工验收备案表》载明的勘察、设计、施工、监理、建设单位会签同意验收意见之日（即2015年9月21日）。另据《钢结构工程合同》的约定，被告应于竣工验收合格后10日内（即2015年10月1日前）支付合同总价的22%（即671000元）；剩余的合同总价的3%（即91500元）作为保修金，付款时间应为工程竣工验收合格后满一年支付。因此，扣除被告2016年2月2日支付的20000元，被告现应当支付原告的工程款应为651000元（671000元-20000元）。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”本案中，被告未按约支付原告工程款，双方未就欠付工程款的利息计付标准进行约定，故被告应当依照上述法律规定按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付原告以下利息：1、以671000元为基数支付从2015年10月2日至2016年2月2日止的利息；2、以651000元为基数支付从2016年2月3日至付清工程款之日止的利息。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：
一、被告季永于本判决生效之日起十日内向原告云南新兴航钢结构工程技术有限公司支付工程款651000元，并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付以671000元为基数从2015年10月2日至2016年2月2日止的利息、以651000元为基数从2016年2月3日至本判决确定的履行期限届满之日止的利息。
二、驳回原告云南新兴航钢结构工程技术有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11983元，诉讼保全费4091元，共计16074元，原告云南新兴航钢结构工程技术有限公司承担3125元，被告季永负担12949元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于红河哈尼族彝族自治州中级人民法院。
双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请强制执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
审 判 长 孔 令 旭
人民陪审员 珠岚其木格
人民陪审员 高 明 生
二〇一六年七月十五日
书 记 员 罗 文 淇