江苏省无锡市梁溪区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0213民初5926号
原告：王美香，女，1969年4月10日生，汉族，住江苏省无锡市梁溪区。
委托诉讼代理人：王辉，江苏沁园春律师事务所律师。
被告：无锡市武纲装饰装潢有限公司，住所地江苏省无锡市金城大桥东堍沁园新村531号（1-23），统一社会信用代码91320203555837074R。
法定代表人：刘武钢，该公司总经理。
委托诉讼代理人：张菊红，女，1984年10月26日生，汉族，住江西省南昌市安义县，系该公司股东。
被告：刘武钢，男，1982年12月28日生，汉族，住江苏省无锡市梁溪区。
原告王美香诉被告无锡市武纲装饰装潢有限公司（以下简称武纲公司）、刘武钢定作合同纠纷一案，本院于2017年6月28日立案受理后，依法适用简易程序于同年8月9日公开开庭进行了审理。因案情复杂，本院依法组成合议庭，于同年11月16日再次公开开庭进行了审理。原告王美香的委托诉讼代理人王辉、被告武纲公司的委托诉讼代理人张菊红、被告刘武钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
王美香向本院提出诉讼请求：一、确认其与武纲公司在2017年4月10日签订的订单合同于2017年6月21日解除；二、判令武纲公司、刘武钢双倍返还定金34320元，另返还预付款16840元。事实和理由：2017年4月10日，其与武纲公司签订订单合同，约定其向武纲公司购买140金刚一体窗，总价85800元，定金为40%，武纲公司应于同年5月2日前外框安装完毕，同年5月15日前全部完工。合同签订后，其分两笔共计支付刘武钢34000元。武纲公司逾期未完工，其于同年6月20日向武纲公司发送解除合同通知书，武纲公司于次日收讫，故双方合同应于同年6月21日解除。定金超过20%部分的约定无效，故武纲公司应当双倍返还合同总价20%的定金，合计34320元，剩余部分作为预付款亦应予返还。刘武钢以个人账户收取其款项，故武纲公司与刘武钢财产混同，刘武钢应当承担共同还款责任。
武纲公司辩称，其与王美香之间无合同关系，王美香系与刘武钢成立合同关系。
刘武钢辩称：其以个人名义和王美香做了这笔生意。其在向上家定制材料时发生错误，颜色有误差，王美香不同意接收，双方遂口头协商一致，王美香给予半个月时间由其向上家重新定制。其提议先安装附框以方便王美香其他部分的装修，但王美香又认为附框不合格，过了两天发送催告函通知其解除合同。其认为王美香出尔反尔，不停给其提要求，故其不同意解除合同，其与武纲公司也不存在财产混同的情况。
经审理查明：2017年4月10日，王美香与刘武钢签订武钢门窗有限公司订单（代合同）1份，载明产品名称为140金刚一体窗，产品颜色为外咖啡内木纹窗，产品规格为定制；王美香首付定金40%，外框货到现场付30%，装完付清余款30%；施工结束后一周内未验收视为验收；外立面为小区统一色，内面为样品木纹色；5月2日前外框安装完毕，5月15日前全部完装完工，质量以容庄190号戴总家质量作为验收标准；承接单位为武钢门窗有限公司；订单下方的公司地址为清扬路189号。王美香在客户代表处签字，刘武钢在承接单位代表处签字。同年4月11日，武纲公司出具报价明细表，载明总价85800元，表格上方印有“无锡武纲装饰装潢有限公司报价明细表”，下方的公司名称为武纲公司，公司地址为无锡市南长区清扬路189号。同年3月29日，王美香向刘武钢银行汇款1万元；同年4月11日，王美香向刘武钢银行汇款24000元。同年5月14日，王美香向武纲公司发送催告函，要求武纲公司在两日内完成外框安装，四日内全部完工。同年6月20日，王美香向武纲公司发送解除合同通知书，通知自送达之日起解除双方的订单合同，武纲公司于次日签收。
又查明：武纲公司系刘武钢与张菊红两个自然人设立的有限责任公司。
以上事实，有订单、报价明细表、个人网银汇出回单、邮寄凭证、企业信用信息公示报告以及当事人的陈述等证据在卷佐证。
本院认为，王美香与刘武钢签订的订单，虽然载明的公司名称是“武钢门窗有限公司”而非武纲公司，但刘武钢在公司代表处签名确认，足以使王美香相信刘武钢的签名是代表行为而非个人行为，且上述两公司名称相近，后刘武钢又使用了武纲公司的报价明细单，故本院认定订单对武纲公司发生法律约束力。王美香向武纲公司定作140金刚一体窗，武纲公司负有向王美香交付相应工作成果的义务，双方之间成立定作合同关系，而非买卖合同关系。合同约定的履行期限届满后，武纲公司经催告在合理期限内仍未履行合同义务，王美香有权解除合同，双方的定作合同关系自解除通知书于2017年6月21日送达武纲公司之日起解除。武纲公司逾期履行合同义务，构成违约，王美香有权要求武纲公司双倍返还定金。约定的定金数额不超过合同总价20%的部分有效，王美香有权要求武纲公司双倍返还定金34320元，超出定金的部分即16840元，武纲公司亦应予返还，两项合计51160元，故对王美香的部分诉讼请求，本院予以支持。刘武钢系因认为订单主体为刘武钢而非武纲公司而使用其个人账户接收价款，故王美香以刘武钢用个人账户接收款项为由主张刘武钢和武纲公司财产混同，要求共同承担还款责任的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。武纲公司、刘武钢辩称刘武钢以个人名义订立合同，与事实不符，本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第一百零七条、第二百五十一条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第一百二十条、第一百二十一条之规定，判决如下：
一、确认王美香与无锡市武纲装饰装潢有限公司于2017年4月10日签订的订单于2017年6月21日解除。
二、无锡市武纲装饰装潢有限公司于本判决生效之日起10日内支付王美香51160元。
三、驳回王美香的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1079元，由无锡市武纲装饰装潢有限公司负担1078元，由王美香负担1元。该款已由王美香预交，无锡市武纲装饰装潢有限公司于本判决生效之日起10日内将其负担部分直接给付王美香。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。
审 判 长 诸庆文
审 判 员 陶 玉
人民陪审员 陈伯生
二〇一七年十一月二十八日
法官 助理 李绥栋
书 记 员 王伟栋
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》：
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国担保法》：
第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》：
第一百二十条因当事人一方迟延履行或者其他违约行为，致使合同目的不能实现，可以适用定金罚则。但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
当事人一方不完全履行合同的，应当按照未履行部分所占合同约定内容的比例，适用定金罚则。
第一百二十一条当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。