北京市大兴区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京0115民初22737号
原告(反诉被告)：北京艳卿明俊时装有限公司，住所地北京市大兴区旧宫镇凤渠路南区66号-5号。
法定代表人：金日艳，总经理。
委托诉讼代理人：王凤喜，北京市达奥律师事务所律师。
被告（反诉原告）：昆山珂莱诺铂服装有限公司，住所地江苏省昆山市锦溪镇锦东路91号2幢。
法定代表人：姚玉林，总经理。
委托诉讼代理人：高元林，江苏海联律师事务所律师。
原告(反诉被告)北京艳卿明俊时装有限公司（以下简称：艳卿明俊公司）与被告(反诉原告)昆山珂莱诺铂服装有限公司（以下简称珂莱诺铂公司）定作合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告艳卿明俊公司的法定代表人金日艳及委托诉讼代理人王凤喜，被告珂莱诺铂公司的委托诉讼代理人高元林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
艳卿明俊公司向本院提出以下诉讼请求：1、解除原告与被告签订的关于8c37580270及8c37580290款服装的《服装生产加工合同》；2、被告赔偿原告服装款1058005元；3、案件受理费由被告承担。事实及理由：2017年8月份，艳卿明俊公司同珂莱诺铂公司签订8C37580270及8C37580290款《服装生产加工合同》，合同约定：艳卿明俊公司提供样衣、服装材料和辅材，珂莱诺铂公司为艳卿明俊公司加工前述两款服装，交活日期为2017年9月30日，加工费合计305920元。合同订立后，艳卿明俊公司按照合同约定交给珂莱诺铂公司样衣、服装材料和辅材，但珂莱诺铂公司没能按照合同约定，将加工好的服装交给艳卿明俊公司，到2017年10月17日，只交付了200件服装，已根本违约。由于珂莱诺铂公司的违约行为，致使艳卿明俊公司与其他企业的合同无法履行，给艳卿明俊公司造成巨大经济损失。故向法院提起诉讼。
艳卿明俊公司向本院提交以下证据予以证明：
证据1、《服装生产加工合同》；证据2、《外购服装成品合同》；证据3、艳卿明俊公司发送给珂莱诺铂公司的解约告知函；证据4、艳卿明俊公司发送给影儿公司的延期申请；证据5、发货单及物流单据；证据6、照片；证据7、微信截屏打印件。
珂莱诺铂公司答辩称：艳卿明俊公司主张解除合同的法律及事实依据不足，珂莱诺铂公司反诉称，2017年中旬，艳卿明俊公司委托珂莱诺铂公司加工两款服装，约定由艳卿明俊公司提供面料、里料、辅料及外包装、商标、吊牌、防伪标识等，合同约定交期在9月30日，后因艳卿明俊公司提交的面料、辅料及绣花片等延迟，致珂莱诺铂公司部分产品延期完成。珂莱诺铂公司为尽可能帮助艳卿明俊公司完成订单，日夜赶工，在2017年9月完成交货200件，在2017年10月上旬已全部完工。珂莱诺铂公司通知艳卿明俊公司及时验货，艳卿明俊公司派员于2017年10月10日至珂莱诺铂公司工厂验货，艳卿明俊公司验货中提出的加工常见的细小瑕疵，珂莱诺铂公司当天就修复完成。后珂莱诺铂公司等待艳卿明俊公司提供外包装及指定收货地址准备发货。2017年10月17日，艳卿明俊公司通知珂莱诺铂公司单方面解除合同。艳卿明俊公司单方面解除合同的理由不能成立，其主张解除合同的理由为合同约定的解除权，珂莱诺铂公司已经在规定的时间内陆续交了一部分货，双方合同对于部分逾期交付的法律后果没有明确约定，艳卿明俊公司单方解除合同前的全部定作物应当予以结算并支付珂莱诺铂公司，况且珂莱诺铂公司部分逾期完工有正当理由（裁片异常），珂莱诺铂公司从没有任何停止加工或不交货的意思表示，相反，从双方的微信联系内容来看，珂莱诺铂公司一直在积极履行涉案合同，即使不考虑任何依法可以延期的情形，珂莱诺铂公司也是在合同允许逾期的范围内完成全部加工义务，并在10月9日通知艳卿明俊公司全部验货，事实上艳卿明俊公司也派人对全部货物进行了验收。另外，双方合同明确，除面料、里料外，外包装应由甲方艳卿明俊公司提供，加工物应当运送到“甲方指定的地点”，合同对指定地点未作明确，但艳卿明俊公司提供的与深圳公司合同第一条即对包装标准作了明确的约定，包装内包装、外包装、标识、装箱单等，作为甲方的艳卿明俊公司对深圳公司的该批货物一直犹犹豫豫，在珂莱诺铂公司等待艳卿明俊公司指示该批余下的加工货物如何包装及具体运送地点时，艳卿明俊公司单方解约。故艳卿明俊公司单方解除合同的理由不能成立，依法应当驳回其诉讼请求，并且珂莱诺铂公司提出以下反诉诉讼请求：1、判令反诉被告支付反诉原告服装加工费305920元；2、反诉被告承担本案全部诉讼费用。
珂莱诺铂公司向本院提交以下证据予以证明：
证据1、《服装生产加工合同》及快递单查询；证据2、微信截图打印件；证据3、2017年10月11日加工验收资料；证据4、2017年9月双方原有业务对账单；证据5视频。
艳卿明俊公司针对珂莱诺铂公司的反诉答辩称：1、艳卿明俊公司在2017年8月上旬就与珂莱诺铂公司达成两款服装的加工合同的一致意思，之后在8月23日之前将《服装生产加工合同》发给了珂莱诺铂公司，该合同文本的交货日期是2017年9月15日，但珂莱诺铂公司直到9月14日才将《服装生产加工合同》寄回给艳卿明俊公司，而且将交货日期单方改为2017年9月30日。2、艳卿明俊公司在2017年8月15日和22日，以物流方式将8C37580270及8C37580290两款服装主材、辅材等寄给珂莱诺铂公司，在24日又以快件方式补寄了一件样衣和一点辅材小件，这一事实足以证明艳卿明俊公司与珂莱诺铂公司《服装生产加工合同》在8月15日就在实际履行当中，只是后补的书面合同。3、珂莱诺铂公司单方面更改交货日期为9月30日，但并没有在这个时间将全部加工好的服装交付给艳卿明俊公司，即便艳卿明俊公司给予17天的仁慈宽展期，珂莱诺铂公司仍没有全部履行交付服装的合同义务。按照双方之前签订的合同关于违约责任的约定，珂莱诺铂公司不但不应当向艳卿明俊公司索要加工费，还应当赔偿艳卿明俊公司因此所造成的包含成衣价格在内的所有损失。4、艳卿明俊公司在等到10月17日16时18分，在没有接到珂莱诺铂公司发货通知，更没有收到货物的情况下，才不得以发出解约通知，以维护合同的严肃性。
经本院庭审质证，双方当事人对艳卿明俊公司提交的证据1《服装生产加工合同》、证据3艳卿明俊公司发送给珂莱诺铂公司的解约告知函、证据6照片中验收记录照片2张、证据7微信截屏打印件，珂莱诺铂公司提交的1《服装生产加工合同》及快递单查询、证据2微信截图打印件、证据3加工验收资料、证据4双方原有业务对账单、证据5视频的真实性均无异议，本院予以确认。对艳卿明俊公司提交的其与深圳市影儿服饰有限公司签订的《外购服装成品合同》，因有双方当事人的盖章，本院对其真实性予以确认。
经本院审理查明：2017年6月，艳卿明俊公司（乙方）与深圳市影儿服饰有限公司（甲方，以下简称：影儿公司）签订《外购服装成品合同》，约定双方进行采购合作，影儿公司向艳卿明俊公司采购成品大衣，其中款式8C37580270-女大衣功99件，单价695元，款式8C37580290-女大衣共1114件，单价690元。
艳卿明俊公司（甲方）与珂莱诺铂公司（乙方）签订《服装生产加工合同》一份，约定：1、委托加工项目：款号8C37580270，小计799件，单价160元，交货期9月30日；款号8C37580290，小计1113件，单价160元，交货期9月30日。2、委托加工方式：甲方提前将生产款式的原材料资料及所需单耗，以生产通知单的形式书面告知乙方，甲方提供面料、里料等相应辅料及外包装、商标、吊牌、防伪标识等。6、验收标准、方法和期限：甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收（按合同约定之质量标准），并可派业务跟单员跟踪检查监督其质量，其食宿由乙方负责。甲乙双方确认的交货时间为权属合格产品运送到甲方指定的交货地点，经由甲方签字，并以开具确认入库单的日期为限，乙方在出货前应充分考虑物流的运送时间。7、包装要求及交货地点、运输方式：乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装，包装必须做到洗唛、商标、小号、吊牌内容的统一和完整。乙方根据自己的交货时间具体安排运输方式，运费由乙方负担。甲方指定的地点：空白。8、交付产品及结账期限：按照合同约定的单款单价乘以实际入甲方库房数量作为实际支付金额。合同清单完成后，乙方应将完整的清单资料及物料交接给甲方，每月1日至10日为对账日，核对上月整月交齐款式，每月10日前未对账本月不予办理，结账日为对账当月25日至月底之间。甲方在委托乙方加工过程中减少加工数量的，则需在乙方加工未达到该数额之前三天内发出减量通知，终止继续加工的，需以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后，立即终止加工，双方清点已加工成品，并签署相应清单文件，双方对此均承担违约责任。在对账结束后，对账无误乙方须开具相应金额的增值税发票，本月结账日前交于甲方。10、违约责任：乙方必须严格按照双方约定的时间交货，如逾期交货，推迟3日以上，每天按照该批货款总金额的千分之五扣除加工费用，推迟6日以上，每天按该批货物百分之一扣除，推迟10日以后甲方有权终止该合同，并因此所造成的所有损失（包含并不等同于该合同涉及的成衣价格）由乙方承担（如有甲方原因耽误货期可在推迟货期天数中减除相应天数）。
关于双方签订上述合同的过程，艳卿明俊公司称，其在2017年8月上旬就与珂莱诺铂公司就涉案两款服装的加工合同达成一致意思，并且在2017年8月23日之前就将《服装生产加工合同》发给了珂莱诺铂公司，该合同文本的交货日期是2017年9月15日，但珂莱诺铂公司直到2017年9月14日才将《服装生产加工合同》寄回艳卿明俊公司，而且将交货日期改为2017年9月30日。
关于合同履行情况，合同签订后，珂莱诺铂公司共向艳卿明俊公司发送8c37580290款服装共计200件。其余服装，珂莱诺铂公司称，其在指定交货日期之前已经生产完毕，并且提交了其在收到本案起诉材料之后录制的衣物视频资料。艳卿明俊公司提交的微信聊天记录显示，2017年9月24日、25日及28日双方就交货与付款的情况有过沟通，艳卿明俊公司询问货物情况及交货日期，珂莱诺铂公司回复要求先付款。珂莱诺铂公司提交了微信聊天记录显示，2017年9月18日艳卿明俊公司询问是否可以安排发货，并称影儿公司要25号之前将货发走，10月6日，艳卿明俊公司询问货物做的如何，珂莱诺铂公司称大部分做好了，还有部分在后道，艳卿明俊公司要求先发一部分货。2017年10月11日，艳卿明俊公司跟单员罗枭到珂莱诺铂公司进行验货，其中290款，件数1113件，检验评语：省尖毛露居多，60%以上；开叉位置处，没订死现象；袖口、肩等处，有暴口现象；袖笼、斗布等处线毛过多；袖标、不平服、一端；袖笼、腋下处、手针露线，总结：控制成衣尺寸，整体衣服线毛要处理干净，手针部位不可有露线暴口现象，洗水标不可有抽丝现象，所有缝位要保证顺直，袖标不歪、不扭、不露线，检验数量：20%。其中，270款，总件数799件，腰带、肩缝等各处由暴口现象；整体衣服线毛过多；腰带尺寸（小）、错码；袖笼腋下处露线；开叉处毛露、露线；斗口饰标歪、不正，总结：控制成衣尺寸，大身整体所有部位线毛清理干净；整体大身不可有露线（手针）、暴口现象，两侧开叉长短、左右侧斗长短要一致，商标、袖标、装饰标、位置要方正，吊牌号与商标小号要一致，检验数量：20%。
2017年10月17日，艳卿明俊公司在微信聊天中向珂莱诺铂公司发出解约通知，载明：现在我公司与你们珂莱诺铂公司签订的8c37580270及8c37580290款加工合同，合同交期为9月30日，现已经超期17天，至今未履行合同交货至我北京仓库，已根本违约，导致我与下家买卖合同已无法履行。故我艳卿明俊公司决定解除与贵公司的该批次成衣加工合同，并按照双方合同第十条第1款的约定，向贵公司提出赔偿我公司的成衣价款1058005元，请您在收到本通知的一周内来我公司处理解除合同及赔偿事宜，否则，我公司将通过诉讼方式予以解决。珂莱诺铂公司称其收到了该告知函，但认为艳卿明俊公司解除合同的理由不成立。
上述事实，有双方当事人提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。
本院认为：艳卿明俊公司与珂莱诺铂公司签订的《服装生产加工合同》，未违反国家法律和行政法规的强制性规定，应属有效。关于交货时间，艳卿明俊公司主张因珂莱诺铂公司推迟10日交货，其依据合同第十条关于违约责任的约定，主张解除合同。因双方约定合同交货期为2017年9月30日，珂莱诺铂公司在2017年10月17日仍未交货，艳卿明俊公司有权解除合同。珂莱诺铂公司称其延期交货系因艳卿明俊公司辅料延迟、裁片问题，但未提交相关证据予以证明，本院不予采信。珂莱诺铂公司称其在等待艳卿明俊公司提供包装物并指定收货地点，故未发货，对此，双方合同约定交货时间是全数合格产品运送到指定交货地点，经由艳卿明俊公司签字并以开具确认入库单的日期为限，并且约定珂莱诺铂公司在出货前应充分考虑物流的运送时间，据此，发货是珂莱诺铂公司的义务，为了保证产品能够按时交货，珂莱诺铂公司应当提前、主动做好交货准备，其未提交证据表明其向艳卿明俊公司索要过包装物并询问交货地点，况且双方已交货200件成衣均由珂莱诺铂公司自行包装交货，艳卿明俊公司也称不需要外包装即可发货到北京仓库，另外，从双方提交的微信聊天记录来看，艳卿明俊公司急于要求珂莱诺铂公司发货，珂莱诺铂公司多次提到要先付款后发货，并未提到其他原因，此与合同约定不符，故此，本院认为，珂莱诺铂公司关于因艳卿明俊公司未提供包装物及发货地点导致发货延迟的抗辩意见，本院不予采信。综上，本院认为，艳卿明俊公司有权依据合同约定主张解除合同，双方合同解除时间以解除通知到达珂莱诺铂公司为准，即2017年10月17日。
合同解除之后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。对于珂莱诺铂公司已经交货的200件成衣，艳卿明俊公司应当给付相应加工费用，即32000元。对于珂莱诺铂公司未交货的成衣，双方合同约定推迟10日交货艳卿明俊公司有权终止合同，并要求珂莱诺铂公司承担所有损失（包含并不等同于合同涉及的成衣价格），此系双方对于违约责任的约定，合同解除之后，该批成衣已无交付必要，且珂莱诺铂公司应当依据合同约定支付该批衣物的价款，艳卿明俊公司与影儿公司签订的服装购买合同中，约定了该批衣物的购买价款，按照一般商业惯例，影儿公司在出售该批成衣时，价款应当高于其与艳卿明俊公司约定的购买单价，故艳卿明俊公司主张依据其与影儿公司约定的价格要求珂莱诺铂公司赔偿损失，也属合理，且其主张的数额并未超出本院据此核算的数额，故对艳卿明俊公司主张的损失数额，本院予以支持。剩余衣物，珂莱诺铂公司应当妥善处理，包括吊牌、商标等，避免侵犯案外人的利益。对珂莱诺铂公司反诉主张的未交货部分的加工费用，无事实依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十七条之规定，判决如下：
一、原告(反诉被告)北京艳卿明俊时装有限公司与被告(反诉原告)昆山珂莱诺铂服装有限公司签订的涉案的关于8C37580270款及8C37580290款服装的《服装生产加工合同》于二〇一七年十月十七日解除；
二、被告(反诉原告)昆山珂莱诺铂服装有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告（反诉被告）北京艳卿明俊时装有限公司一百零五万八千零五元；
三、原告（反诉被告）北京艳卿明俊时装有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告(反诉原告)昆山珂莱诺铂服装有限公司加工费三万二千元；
四、驳回被告（反诉原告）昆山珂莱诺铂服装有限公司其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费七千一百六十一元，由被告（反诉原告）昆山珂莱诺铂服装有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
反诉案件受理费二千九百四十五元，由原告（反诉被告）北京艳卿明俊时装有限公司负担三百零八元（于本判决生效后七日内交纳），由被告（反诉原告）昆山珂莱诺铂服装有限公司负担二千六百三十七元（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，并按照不服判决部分的上诉请求数额交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判员 卢赞赞
二〇一八年一月三十一日
书记员 李梦佳