阜新市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽0902民初126号
原告辽宁金磊特装饰工程有限公司[简称金磊特公司]。住所地：鞍山市高新区千山中路***号。
法定代表人肇俊威，董事长。
委托代理人白海升，辽宁晟通律师事务所律师。
被告阜新宝地置业有限公司[简称宝地公司]。住所地：阜新市海州区迎宾大街**号6门****室。
法定代表人窦娟，总经理。
委托代理人钟建，辽宁法随律师事务所律师。
原告金磊特公司与被告宝地公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员赵洪斌适用简易程序公开开庭进行了审理。原告金磊特公司的委托代理人白海生，被告宝地公司的委托代理人钟健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告起诉称，原、被告经协商于2016年8月12日签订了《宝地太阳广场双创中心装修工程施工合同》。合同约定，原告承建太阳广场双创中心装修工程，合同12条约定，发包方应在本工程全部竣工验收合格后按照约定向承包方支付合同价款，逾期一日按应付款金额的万分之五支付滞纳金，逾期超过15日，发包方除应支付滞纳金、合同总额5%的违约金外，还应承担承包方的一切损失，弥补总额不超过承包方已完工程结算价款5%。2016年11月28日，被告在《工程竣工验收单》签字，工程通过了竣工验收。2017年1月8日被告收到了原告提交的《工程（决）算书》等竣工及结算资料，根据合同约定，被告应在2017年4月8日前审核完毕并在2017年5月8日前给付工程款。《工程（决）算书》确定的工程款数额为3312461.04元，但至目前为止，原告仅收到1620719.2元，被告尚欠工程款1691741.84元未付。原告认为，双方签订的合同合法有效，原告履行了合同义务，被告拖欠部分工程款的行为构成违约，应承担民事责任，给付原告工程款本金1691741.84元及利息，同时应给付滞纳金25376.13元（暂时算至2017年6月8日）、违约金165623元。综上所述，请求人民法院支持原告的下列诉讼请求：一、判令被告给付原告工程款本金1697141.84元及利息（利息自2017年5月9日起至给付之日止，按照中国人民银行同期同种类贷款利率计算）。二、判令被告向原告支付滞纳金25376.13元，违约金165623元（暂算至2017年6月8日）。三、判令被告承担本案诉讼费用。
被告答辩称，一、原、被告分别于2016年8月12日、2016年10月11日签订宝地太阳广场双创中心装修工程施工合同（内附工程质量保修书）及宝地城一期样板房装修工程施工合同，合同约定：“原告方负责修改、完善出现于保修期内承包工程中任何部分的缺陷或损坏”。合同签订后，被告按照约定的日期进行了现场施工，施工结束后，被告所装修的样板间及易创科技大厦办公楼多处出现质量问题，被告因此多次找原告方要求予以维修，可原告迟迟不将质量问题解决，至今仍有多处需要维修的地方存在。因此导致我方因装修质量不佳不能与租户签约造成损失达百万余元，并且导致住户对被告方的严重不满，甚至因装修质量问题住户张春艳多次找到被告，要求被告补偿其损失，为了不影响其他住户及被告方的经营秩序，无奈赔偿张春艳3万元的损失。二、被告因结算工程款问题多次催促原告方，要求尽快到我司来进行结算，可原告迟迟不按照要求来进行结算。且按照原、被告所签订的施工合同第十一条的约定，原告没有在现场签证申请单处找我公司副总经理签字，也没有加盖我公司的公章，且没有把所有材料的原件提供给我方。据此说明，被告方没有为其结算工程款是原告方没有按照合同约定提供相关材料所致，并不是被告方不支付其工程款。综上所述，原告没有按照合同约定履行其自身的义务，因其没有及时进行修复，给他人造成的损失应由原告方承担。其装修的样板间及易创科技办公楼仍有多处质量问题未予修复解决，且对方为结算工程款所提供的相关材料不符合合同所约定，而并不是我公司不按照合同约定支付其工程款。据此，请求贵院依法做出公正的判决。
本案法庭辩论终结前，原告向本院提交了如下证据：
1、《宝地太阳广场双创中心装修工程施工合同》[简称《合同》]1份，证明原告按照合同的约定履行了全部义务。
2、《现场签证申请单》15份，证明原告按照双方的约定履行了《合同》以外的临时变更、增加的施工工程。
3、《工程竣工验收表》、《工程竣工验收单》各1份及电表照片一张，证明被告对工程进行了验收，工程质量合格，被告的管理人员已经签字确认。电表数据证明本案被告接受并且使用了该工程。
4、《工程结算申请表》1份，证明原告按照合同约定向被告递交了竣工结算资料，被告已经全部接收，并有白鹤和沈洪博签字。
5、《工程（决）算书》1份，证明原告在合同约定期限内，提交了工程结算书，被告应该在3个月内作出结算，在结算作出后1个月内结算工程款，工程款为3312461.04元，但被告并没有在期限内结算工程款，是违约行为。
6、《辽宁增值税普通发票》5份、《中国人民银行支付系统专用凭证》6份，证明原告给被告出具了发票，被告已经给付原告工程款1620719.2元，最后一笔工程款原告于2017年5月23日收到，该证据同时证明工程质量合格。
本案法庭辩论终结前，被告向本院提交了如下证据：
1、《样板房装修施工合同》1份，证明原告竣工后对我方工程有保修义务。
2、房屋买卖合同、协议书、光盘[视听资料]，证明原告施工的样板间质量不合格，导致被告赔偿业主张春燕30000元。
本院对双方当事人向本院提交的证据进行了质证，根据双方当事人举证、质证的意见，经审核本院作出如下认证：
1、原告提交的证据1-证据6，证据的形式、来源符合法律规定，内容真实可信，与本案事实有关联性，可作为有效证据使用，并作为本案定案依据。
2、被告提交的证据1，证据的形式、来源符合法律规定，内容真实可信，与本案事实有关联性，可作为有效证据使用，并作为本案定案依据。
3、被告提交的证据2，证据的形式、来源符合法律规定，内容真实可信，但与本案事实无关联性，不能作为有效证据使用。
依据上述有效证据及双方当事人的陈述，本院确认以下案件事实：
原、被告于2016年8月12日签订了《宝地太阳广场双创中心装修工程施工合同》。合同主要内容：1、工程范围。装饰工程、电气工程、给排水工程；2、合同工期为30日；3、合同价款为2801798.16元；4、工程竣工结算。工程验收合格，原告在两个月内报送完整的竣工资料及结算资料，被告在收到结算资料三个月内审核完毕，审核完毕一个月内付款；5、违约、索赔和争议。被告应在本工程全部竣工验收合格后按照约定向原告支付合同价款，逾期一日按应付款金额的万分之五支付滞纳金，逾期超过15日，被告除应支付滞纳金、合同总额5%的违约金外，还应承担原告的一切损失，弥补总额不超过承包方已完工程结算价款5%。合同签订后，原告按照合同约定履行了合同，原告在履行合同过程中按照被告的要求，变更、增加了工程量。2016年11月28日，被告管理人员在《工程竣工验收单》上签字，工程通过了竣工验收。2017年1月8日被告收到了原告提交的《工程（决）算书》等竣工及结算资料，《工程（决）算书》确定的工程款数额为3312461.04元，被告已经给付原告1620719.2元工程款，尚欠工程款1691741.84元。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定履行自己的义务。本案原、被告签订的合同是双方当事人真实意思的表示，合同的内容、形式均符合法律规定，因此原、被告签订的合同合法有效。合同签订后原告按照合同约定履行了自己的义务，因此原告主张原、被告双方签订的合同合法有效，被告拖欠部分工程款的行为构成违约，应承担民事责任的诉讼请求有事实和法律依据，本院应予支持。被告提出原告的工程质量不合格，原告没有按照合同约定提供相关材料等抗辩意见无事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条、第一百一十四条的规定，判决如下：
一、被告阜新宝地置业有限公司于本判决生效后十日内给付原告辽宁金磊特装饰工程有限公司工程款1691741.84元及利息，利息自2017年5月9日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
二、被告阜新宝地置业有限公司自2017年5月9日起每日按照应付款数额的万分之五向原告辽宁金磊特装饰工程有限公司支付滞纳金。
三、被告阜新宝地置业有限公司于本判决生效后十日内给付原告辽宁金磊特装饰工程有限公司违约金165623.05元[3312461.04元×5%]。
当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费21802元，由被告阜新宝地置业有限公司承担。
当事人申请执行的期间为二年,从本判决生效之日起计算。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省阜新市中级人民法院。
审判员 赵洪斌
二〇一七年十二月十一日
书记员 张雯雯