安徽省颍上县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）颍民一初字第01590号
原告：颍上县教育局，住所地安徽省颍上县。
法定代表人：陈君，该局局长。
委托代理人：徐克生，该局法律顾问。
被告：杜班建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市城北工业新区。
法定代表人：杜加行，该公司董事长。
原告颍上县教育局与被告杜班建设集团有限公司（以下简称杜班建设公司）为建设工程合同纠纷一案，本院于2015年4月20日受理后，依法组成合议庭。被告杜班建设公司于2015年5月20日对管辖权提出异议，本院于2015年6月3日作出（2015）颍民一初字第01590号民事裁定，驳回被告杜班建设公司对本案管辖权提出的异议。被告杜班建设公司不服本院民事裁定，向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。经审理，安徽省阜阳市中级人民法院于2015年7月29日作出（2015）阜民一终字第00983号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。本院于2015年11月18日公开开庭进行了审理。原告颍上县教育局的委托代理人徐克生到庭参加诉讼。被告杜班�设公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告颍上县教育局诉称：2012年9月10日，颍上县教育局与杜班建设公司签订了一份《建设工程施工合同》，颍上教育局将“颍上县2011年食堂专项工程第45标段”（具体工程名称见附件）工程发包给杜班建设公司，工程内容为“土建、安装、装饰”，合同价款1453000元，竣工时间2012年11月20日。合同规定工程每延误一天，承包人向发包人支付违约金1000元。双方在合同中还对工程质量标准、验收程序、工程款支付等方面进行详细约定。合同生效后，颍上县教育局积极履行合同义务，按约支付工程款87万元，杜班建设公司却消极怠工，工期一再延误，颍上县教育局不停催促，杜班建设公司承包工程的主体构建至今仍未完成。由于延误工期，造成该项目下十几所学校的食堂无法交付使用，给广大师生生活学习带来很大不便，给颍上县教育局经济上、政治上造成极坏的影响。请求人民法院依法判决杜班建设公司继续履行合同限期完成承包工程；杜班建设公司支付违约金30万元（该要求为2015年4月1日以前违约金，以后违约金依约计算至工程竣工）；本案诉讼费由杜班建设公司承担。
被告杜班建设公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩状。
经审理查明：2012年9月10日，颍上县教育局与杜班建设公司（原公司名称为浙江杜班建筑工程有限公司）签订了《建设工程施工合同》，合同约定：颍上县教育局将“颍上县2011年食堂专项工程第45标段”（即王岗镇中心学校、王岗镇三唐学校、王岗镇玉皇庙学校、王岗镇蔡郢学校、王岗镇张庄小学、王岗镇马新希望小学、王岗镇金岗小学、王岗镇周楼小学食堂）工程发包给杜班建设公司建设，工程内容为“土建、安装、装饰”，开工日期2012年9月10日，竣工日期2012年11月20日，合同工期总天数为70天，合同价款145.3万元，竣工时间2012年11月20日，……；同时约定，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任，即工程每延误一天，承包人向发包人支付违约金1000元。合同签订后，杜班建设公司于2012年9月10日开始施工建设，至今工程尚未竣工。在杜班建设公司施工建设期间，颍上县教育局按约定向其支付部分工程款共计87万元。
证明上述事实的证据有：
1、法定代表人身份证明书、组织机构代码证，证明颍上县教育局的主体资格；
2、企业法人营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明书，证明杜班建设公司的主体资格；
3、建设工程施工合同，证明合同约定的具体内容及违�责任；
4、支付凭证，证明颍上县教育局已经向杜班建设公司支付部分工程款87万元。
本院认为：颍上县教育局与杜班建设公司之间签订的建设工程施工合同，是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，应认定合法有效。合同签订后，双方均应按合同约定享受权利，承担义务。杜班建设公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未向本院提交相应证据，应视为放弃对颍上县教育局事实主张的抗辩。杜班建设公司承包工程后，未按照合同约定的日期竣工，仅完成了部分工程，依法应承担相应的违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，颍上县教育局有权�求杜班建设公司继续履行合同，完成剩余工程。对颍上县教育局提出杜班建设公司继续履行合同的诉讼请求，因理由充分，且根据本案实际情况，符合继续履行条件，故本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。根据双方合同约定，杜班建设公司逾期竣工每延误一天，需向颍上县教育局支付违约金1000元，经查，杜班建设公司从合同约定的竣工日期次日2012年11月21日起至2015年4月1日止，共逾期竣工861天，按照合同约定应支付违约金86.1万元（861天×1000元／天）。现颍上县教育局仅请求杜班建设公司支付违约金30万元，系对自己民事权利的处分，且不违反法律规定和合同约定，故本院予以支持。对颍上县教育局请求杜班建�公司支付2015年4月2日至工程实际竣工期间的违约金，因工程实际竣工期间无法确定，导致违约金具体数额不能计算，本院对此不予处理，颍上县教育局可另案主张。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、原告颍上县教育局与被告杜班建设集团有限公司继续履行2012年9月10日签订的《建设工程施工合同》；
二、被告杜班建设集团有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告颍上县教育局违约金300000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5800元，由被告杜班建设集团有限公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审 判 长 黄海燕
人民陪审员 李先坤
人民陪审员 汤 峰
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 陈传伟
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《安徽省高级人民法院关于审理合同纠纷案件违约金适用问题的指导意见》
第三条当事人在合同中明确约定一方不完全履行、不适当履行须向对方支付违约金外，未明确约定违约方仍须继续履行合同义务的，守约方既要求违约方支付违约金又要求继续履行的，如果符合履行条件的，人民法院应予支持。当事人在合同中明确约定一方不履行合同应向另一方支付违约金的，未明确约定违约方仍须继续履行合同义�的，守约方要求违约方在支付违约金后，又要求违约方继续履行的，人民法院不予支持。