安徽省滁州市南谯区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖1103民初1329号
原告：郑发余，男，1971年9月18日出生，汉族，户籍地安徽省全椒县，
委托诉讼代理人：宋光志，安徽清流律师事务所律师。
委托诉讼代理人：付加欢，安徽清流律师事务所律师。
被告：商丘市国基建筑安装有限公司，住所地河南省商丘市胜利西路215号，统一社会信用代码91411400175001208P。
法定代表人：黄木云，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李磊磊，安徽端维律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杜晓娟，安徽端维律师事务所律师。
被告：安徽省鸿玖建设有限公司，住所地安徽省合肥市长江东路1137号安徽圣达国际商贸中心5-1823室，统一社会信用代码91340100667915612M。
法定代表人：黄光辉，该公司总经理。
被告：安徽鸿玖生态农业有限公司，住所地安徽省合肥市蜀山区小庙镇街北村，统一社会信用代码91340123705057269W(1-1)。
法定代表人：冯雪祥，该公司总经理。
被告：ＸＸ保，男，1969年1月14日出生，汉族，户籍地安徽省合肥市肥西县，
原告郑发余与被告商丘市国基建筑安装有限公司（以下简称商丘国基公司）、安徽省鸿玖建设有限公司（以下简称安徽鸿玖建设公司）、安徽鸿玖生态农业有限公司（以下简称安徽鸿玖生态公司）、ＸＸ保建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告郑发余的委托诉讼代理人宋光志，被告商丘国基公司的委托诉讼代理人李磊磊到庭参加诉讼，被告安徽鸿玖建设公司、安徽鸿玖生态公司、ＸＸ保经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
郑发余向本院提出诉讼请求：1、被告安徽鸿玖建设公司、商丘国基公司立即还清欠款900000元；被告安徽鸿玖生态公司及ＸＸ保对前述欠款承担连带还款责任；2、本案诉讼费用由四被告承担。事实和理由：被告安徽鸿玖公司将其通过分包方式取得的、由被告商丘国基公司承建的滁马高速滁州服务区室外工程及监控中心室外工程，以内部分包的方式分包给了原告施工。原告和被告安徽鸿玖建设公司签订了《项目部工程内部分包责任协议书》，被告商丘国基公司以加盖该项目部印章的方式对该承包责任书进行了确认。合同签订后，原告立即组织人员搭设工棚，进行了初期的劳务工作。但因被告安徽鸿玖建设公司、商丘国基公司内部之间未能协调好，导致最终对原告的施工队伍劝离清场。在原、被告双方签订《关于郑发余室外工程施工合同解除的方案》后，原告随即退场。被告安徽鸿玖建设公司项目部负责人按照原告的实际损失已支付了原告部分损失。2015年12月26日，被告项目部负责人ＸＸ保给原告出具了余款付款处理办法，并在该文书上加盖了安徽鸿玖生态公司的公章，该公司和ＸＸ保本人自愿担保。还款期限届满后，原告催要余款未果。
商丘国基公司辩称：1、安徽鸿玖建设公司与我司之间无任何关联；2、涉案工程的实际施工人是李昌武、夏保峰、ＸＸ保，而非安徽鸿玖建设公司；3、原告与我司之间无任何关联，其并未在涉案项目上进行施工，原告给付的款项系支付给ＸＸ保，我司并未收款，同时ＸＸ保也没有将款项交到公司或者用于涉案工程的施工。因此，本案所述债务系ＸＸ保与郑发余之间的个人债务，我司不应当承担任何责任；4、ＸＸ保实收71万元，但至今已实际退还140万元。
安徽鸿玖建设公司未予答辩。
安徽鸿玖生态公司未予答辩。
ＸＸ保未予答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：2013年10月，被告商丘国基公司中标安徽省高等级公路工程建设指挥部发包的安徽省北沿江高速公路滁州至马鞍山段房建工程02标段项目。2013年11月13日，被告商丘国基公司与案外人李昌武、夏保峰签订《工程内部承包合同》和《工程内部承包安全责任书》各一份，被告商丘国基公司将其中标的前述工程交给案外人李昌武、夏保峰施工。案外人李昌武、夏保峰又于2014年3月11日与被告ＸＸ保签订一份《合作协议书》，约定由ＸＸ保作为该案所涉项目建设施工和管理的全权负责人，项目部印章交由ＸＸ保全权管理。被告安徽鸿玖建设公司作为ＸＸ保的担保方在该协议书上加盖了公司印章。2014年3月8日，原告与被告安徽鸿玖建设公司签订《项目部工程内部分包责任协议书》一份，被告安徽鸿玖建设公司将安徽省北沿江高速公路滁州至马鞍山段房建工程02标段滁州服务区室外工程及监控中心室外工程分包给原告施工，合同载明：1、分包总价为11074901.47元，最终依施工实际完成量计算；2、程款支付为承包人完成的工程量以业主方和监理确认的为依据，分包人应将每次签字的工程量备份给承包人作为结算凭证，月进度款按当月实际完成并经业主确认后合格工程价款的80%支付，扣除10%作为分包人管理费，承包人实际所得为70%，其他按分包人和业主《建筑工程施工合同》约定的方式和进度执行；3、包人采取包工包料方式，具体以实际图纸及实际工程量计算价款；4、确保上述工程项目能够顺利完成，承包人需向分包人缴纳人民币71万元作为工程施工进度质量保证金。该费用承包人在签订本协议后次日内一次性支付给分包人，逾期支付视为本协议不生效，返还时间节点随分包人和业主单位的大合同约定；5、分包人应当将建设单位支付的工程款及时按约定转付给承包人，否则，承包人有权停工，并请求支付工程款。工期顺延、分包人的责任则分包人应承担相应的违约责任。业主及不可抗力的责任则工期顺延、如果承包人在开工之日起，由于分包人责任30天内不能进场施工，承包人有权单方解除合同，并要求分包人双倍返还保证金，如承包人责任导致工程不能如期保证质量进度的，根据情节分包人有权扣除承包人的保证金或相应的罚款和解除合约。被告ＸＸ保作为被告安徽鸿玖建设公司的代表在该合同上签字，被告商丘国基公司下设的02标段项目经理部亦在合同首页加盖了印章。同日，被告商丘国基公司下设的02标段项目经理部另向原告出具《声明》一份，载明：安徽鸿玖建设公司与郑发余签署的关于安徽滁马高速房建工程02标段中的内部责任承包协议，我项目部对其约定内容均已知悉、确认。对安徽鸿玖建设公司的责任、义务我项目部作为见证、监督并作连带责任。双方有责任和义务维护我项目部和公司的企业形象，保质保量保安全的完善工程施工。2014年3月14日，原告郑发余按约缴纳工程进度质量保证金71万元，被告安徽鸿玖建设公司及被告商丘国基公司下设的02标段项目经理部共同向原告出具《收条》一份，载明：今收到郑发余滁马高速CM-02标项目服务区室外及监控中心室外工程进度质量保证金柒拾壹万元整，注：此款用于项目部临设计服务区和监控中心用电变压器架设等费用，以及进场工作人员生活开支用。2015年4月9日，原告与ＸＸ保签订《关于郑发余室外工程施工合同解除的方案》一份，载明：经双方友好协商，现对郑发余与商丘国基公司滁马高速公路CM-02标段项目部（安徽鸿玖建设公司）间的施工合同，解除解决约定如下：1、原郑发余缴纳的71万元保证金及其他费用现经双方协商决定，所有涉及的资金经折算后，由商丘国基公司滁马高速公路CM-02标段项目经理部支付给郑发余151万元（前面所有支付资金不含此折算数字内）；2、此折算数151万元支付时间为2015年4月10日支付20万元、4月20日支付30万元、2015年5月10日支付40万元、5月20日支付30万元，2015年6月10日支付31万元；3、双方在此约定基础上不得有其他原因不予兑现，如不能按上述还款约定兑现，原双方议定的施工内容项目部不得安排其他施工队伍进行施工，原双方签订的施工合同有效，否则所造成的后果由商丘国基公司滁马高速公路CM-02标段项目经理部全部负责；4、双方议定还款兑现原施工合同及相关约定解除作废，互不追究；5、上述约定是双方自愿产生，相互尊重不得违约，自本日生效。2015年12月26日，ＸＸ保另向原告出具《关于郑发余在滁马高速路得账务处理说明承诺》一份，载明：现因滁马高速CM-02标段项目工程款审计报申工程进度已完量款中，项目部欠郑发余的余款一直未能支付清理完毕，现针对此欠款作以下承诺：1、本次业主和商丘国基公司在滁州市政府的主持下，共同委托第三方工程评估咨询造价公司进行审计已完工程量造价，待业主支持工程款时项目一次性支付清理郑发余的余欠款项；2、如有业主单位拖欠不予支付，或者其他原因导致没有在2016年元月15日左右兑现完成支付郑发余的欠款，郑发余的欠款由项目部三个合作股东（李昌武、夏保峰、ＸＸ保）负责支付给郑发余，同时有安徽鸿玖生态公司、安徽鸿玖建设公司做连带责任保证责任，负责在2016年元月30日前支付所欠款给郑发余。被告安徽鸿玖生态公司、安徽鸿玖建设公司作为担保方在该承诺书上加盖了公司印章。自2015年4月9日起算至今，原告从被告ＸＸ保处获取人民币61万元，剩余款项经多次催要未果。
本院认为：被告商丘国基公司是涉诉工程的总承包单位，滁马高速公路CM-02标段项目经理部系其内设机构，被告ＸＸ保与其系内部承包关系。诉争工程虽由被告ＸＸ保以被告安徽鸿玖建设公司的名义与原告签订《项目部工程内部分包责任协议书》并交付施工，但被告商丘国基公司下设的02标段项目经理部亦在该合同上加盖印章并出具《声明》予以认可。上述协议虽属无效合同，但原告实际施工的，被告安徽鸿玖建设公司作为直接分包人，被告商丘国基公司作为总包方仍应承担相应的给付工程款的义务。所涉合同因故终止时，经双方结算，被告安徽鸿玖建设公司、商丘国基公司应给付原告人民币151万元，有原告与被告ＸＸ保签订的《关于郑发余室外工程施工合同解除的方案》在卷佐证，本院予以确认。鉴于原告自认已获取61万元，现仅要求被告安徽鸿玖建设公司、商丘国基公司清偿尾款90万元，合法有据，本院予以支持。被告商丘国基公司辩称本案所述债务系ＸＸ保与郑发余之间的个人债务，与我司无关。本院认为，《关于郑发余室外工程施工合同解除的方案》虽系原告与被告ＸＸ保之间签订的协议，但所述施工合同签订之初，被告商丘国基公司以其下设项目经理部的名义出具了《声明》及《收条》，原告有理由相信ＸＸ保有权代理被告商丘国基公司与其进行结算，ＸＸ保的行为已构成表见代理，故被告商丘国基公司作为被代理人理应依法承担相应的法律后果。因此，对被告商丘国基公司的此项辩称，本院不予采信。被告安徽鸿玖生态公司、ＸＸ保虽为该笔债务在原告收持的《关于郑发余在滁马高速路的账务处理说明承诺》上盖章、签字作保，但双方并未对担保期限进行约定。鉴于承诺中已明确载明了还款期限为2016年元月30日，而原告于2017年4月6日才提起诉讼，显然超过了六个月的法定担保期限。现原告要求安徽鸿玖生态公司、ＸＸ保承担连带清偿责任，于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第四十九条，《中华人民共和国担保法》第十七条、第十八条、第二十五条、第二十六条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释》
第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告商丘市国基建筑安装有限公司、安徽省鸿玖建设有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑发余人民币90万元；
二、驳回原告郑发余的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12800元，由被告商丘市国基建筑安装有限公司、安徽省鸿玖建设有限公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审 判 长 唐 伟
人民陪审员 刘 艳
人民陪审员 赵家玲
二〇一七年八月二十八日
书 记 员 王丽蓉
附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：
《中华人民共和国民法通则》
第六十三条公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。
代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第四十九条行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
《中华人民共和国担保法》
第十七条当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。
一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。
有下列情形之一的，保证人不得行使前款规定的权利：
（一）债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的；
（二）人民法院受理债务人破产案件，中止执行程序的；
（三）保证人以书面形式放弃前款规定的权利的。
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第二十五条一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。
第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。
在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。
《最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释》
第三十一条保证期间不因任何事由发生中断、中止、延长的法律后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。