宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2018）宁0202民初603号
原告：李运动，男，1974年5月15日出生，汉族，住大武口区。
委托诉讼代理人：杨凯，宁夏崇源律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨金金，宁夏宁和律师事务所律师。
被告：江苏华泰建设工程有限公司，住所地：江苏省泰州市高港区。
法定代表人：唐毅。
被告：宁夏圣华恒基房地产开发有限公司，住所地：银川市。
法定代表人:孙万平,该公司总经理。
委托诉讼代理人：何生智，男，该公司职员。
原告李运动与被告江苏华泰建设工程有限公司（以下简称华泰公司）、宁夏圣华恒基房地产开发有限公司（以下简称圣华恒基公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年2月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李运动及其委托诉讼代理人杨凯，被告圣华恒基公司的委托诉讼代理人何生智到庭参加诉讼，被告华泰公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告李运动向本院提出诉讼请求：1.判令被告华泰公司支付原告工程款169451.2元，退还保证金50000元；2.判令被告圣华恒基公司对上述款项承担连带支付义务；3.本案诉讼费用由二被告承担。事实和理由：2015年二被告签订项目承包协议，被告华泰公司将位于大武口区建设西街某小区A2区地下室、屋面、卫生间、厨房间防水施工以包工包料的方式发包给原告，双方签订《防水工程施工合同》，被告圣华恒基公司作为担保人在合同上盖章。合同签订后，原告按照约定交纳保证金50000元并进驻工地施工。后被告华泰公司未与原告结算，但经被告圣华恒基公司将施工面积进行测量：4型SBS防水卷材总面积2835.6平方米，加做聚氨酯440平方米。经原告多次催要，被告华泰公司未履行支付义务。为此诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。
被告华泰公司未到庭参加诉讼，也未向法庭提交书面答辩意见。
被告圣华恒基公司答辩称，1.圣华恒基公司非本案《防水工程施工合同》的合同相对方，不应承担原告所主张的工程款付款义务；2.原告的主张无事实和法律依据，圣华恒基公司不应承担原告所主张的工程款和保证金的连带支付责任。
本院经审理认定事实如下：2015年8月29日李运动与华泰公司下属某项目部签订了一份《防水工程施工合同》，邢志强、奚荣建作为甲方代表在合同上签名并加盖了”江苏华泰建设工程有限公司某项目部专用章”的印章，李运动作为乙方在合同上签名并捺印，圣华恒基公司作为担保人在合同上加盖了公章。该合同主要约定华泰公司将大武口区建设西街某小区A2区地下室、屋面、卫生间、厨房间防水施工以包工包料的方式发包给李运动；承包价格为4型SBS每平方米52元，聚氨酯每平方米50元，防穿刺卷材每平方米115元；工程数量以实际面积结算；付款方式为全额顶房；李运动向华泰公司支付保证金50000元；由圣华恒基公司做担保，但没有约定保证方式和保证担保的范围。2015年9月8日李运动向邢志强交纳了50000元保证金，邢志强给李运动出具了收据。2017年8月份圣华恒基公司给李运动出具了一份证明，确认李运动于2015年按合同约定完成了某小区A2区地下车库底板4型SBS防水卷材面积为2835.6平方米，南北排水沟、积水坑加做聚氨酯440平方米。由于华泰公司至今不与李运动结算并支付工程款，李运动遂起诉来院。
同时查明，2015年9月28日，圣华恒基公司与华泰公司签订一份《项目合作协议》，奚荣建作为华泰公司代理人在该协议上签名并加盖了”江苏华泰建设工程有限公司”和”江苏华泰建设工程有限公司卧龙湾项目部专用章”的印章，约定圣华恒基公司将自己开发的石嘴山市大武口区某项目中的A2区的地下车库、8#、9#楼工程发包给华泰公司，华泰公司不得将工程的全部或任何部分转包、分包给第三方。协议同时对承包方式、工期、工程款的结算及双方的其他权利义务作出了明确约定。2015年12月，华泰公司完成了A2区的地下车库工程。但此后，因圣华恒基公司一直未如约向华泰公司提供8#、9#楼施工所需的钢材及商品砼，导致华泰公司无法开工建设该两栋楼。2016年9月29日，经华泰公司与圣华恒基公司结算，圣华恒基公司确认华泰公司施工完成工程的工程款为1944782.5元，同时在结算清单中注明该结算金额不含防水和土方。2017年5月5日华泰公司以圣华恒基公司未如约提供8#、9#楼施工所需的钢材及商品砼为由诉至我院，要求解除双方签订的《项目合作协议》，同时要求圣华恒基公司支付工程款1944782.5元，逾期付款违约利息719844.55元及退回保证金170万元。此案审理过程中圣华恒基公司以其如约提供了涉案8#、9#楼工程所需的钢材及商品砼的情况下华泰公司拒不施工，违约方是华泰公司为由提起反诉，要求继续履行《项目合作协议》，并赔偿圣华恒基公司各项违约损失4970400元。此案我院于2017年5月25日作出判决：1、解除《项目合作协议》；2、圣华恒基公司向华泰公司支付工程款1944782.5元、退还工程保证金170万元、支付逾期付款利息损失69692.48元，......；3、驳回华泰公司的其他诉讼请求；4、驳回圣华恒基公司的反诉请求。判决后圣华恒基公司不服提出上诉。2017年10月10日石嘴山市中级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护。本案中原告与被告华泰公司下属的江苏华泰建设工程有限公司某项目部签订的《防水工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同上加盖的是”江苏华泰建设工程有限公司某项目部专用章”的印章，而该项目部不是依法成立并领取营业执照的法人分支机构，无独立民事主体资格，其责任应由设立该项目部的法人被告华泰公司承担。邢志强、奚荣建作为被告华泰公司的代表在合同上签名应属于代理被告华泰公司的职务行为，邢志强收取原告50000元保证金亦应视为代被告华泰公司收取保证金的职务行为，其行为的法律后果均应由被告华泰公司承担。从本案查明的事实来看，被告圣华恒基公司将自己开发的某项目中的A2区的地下车库、8#、9#楼工程发包给被告华泰公司，被告华泰公司又将其中的防水工程转包给了原告。从被告圣华恒基公司自愿提供担保这一行为来看，被告华泰公司的转包行为显然得到了被告圣华恒基公司的认可。原告提供的结算依据是被告圣华恒基公司出具的证明，在被告华泰公司不与原告结算的情况下，被告圣华恒基公司作为涉案项目工程的开发商、第一手发包方及担保人的身份出具的原告已完成工程量的证明应该是真实有效的，可以作为原告的结算依据。该证明确认原告已经完成的工程量为地下车库底板4型SBS防水卷材面积2835.6平方米，南北排水沟、积水坑加做聚氨酯440平方米，按合同约定的承包价格计算为169451.2元（2835.6㎡×52元/㎡+440㎡×50元/㎡）。虽然《防水工程施工合同》中约定付款方式为全额顶房，但由于被告华泰公司与被告圣华恒基公司签订的《项目合作协议》已经被本院判决解除，这就造成了原告与被告华泰公司签订的《防水工程施工合同》实际已经无法履行，故原告要求被告华泰公司以现金方式支付工程款并退还保证金，无不妥之处。综上，原告要求被告华泰公司支付工程款169451.2元及退还保证金50000元符合法律规定，本院予以支持；被告圣华恒基公司自愿提供担保，由于没有约定保证方式和保证担保的范围，应对被告华泰公司的全部债务承担连带清偿责任。被告华泰公司经本院传票传唤无故未到庭参加诉讼，视为其对所享有的质证权、抗辩权的放弃，依法应该承担相应的法律后果。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条、《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十一条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告江苏华泰建设工程有限公司支付原告李运动工程款169451.2元，退还保证金50000元，合计219451.2元，于本判决生效后十日内付清；
二、被告宁夏圣华恒基房地产开发有限公司对上述款项承担连带清偿责任。
如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4592元，减半收取2296元，由被告江苏华泰建设工程有限公司、宁夏圣华恒基房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。
审判员岳勇
二〇一八年四月二十七日
书记员李琰
附：本判决适用的有关法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国担保法》
第十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。