石家庄高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）石高民二初字第00209号
原告上海房屋设备有限公司，住所地上海市普陀区三源路200号45幢。
法定代表人贾振宁，该公司执行董事。
委托代理人李政，上海市君成律师事务所律师。
被告河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司，住所地石家庄高新区天山大街36号。
法定代表人石建伟，该公司总经理。
河北冶金建设集团有限公司，住所地河北省邯郸市复兴路138号。
法定代表人郭士林，该公司董事长。
二被告委托代理人任凯，河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司职工。
原告上海房屋设备有限公司与被告河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司、河北冶金建设集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年6月8日立案受理。2015年7月23日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告上海房屋设备有限公司的委托代理人、被告河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司和河北冶金建设集团有限公司的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告上海房屋设备有限公司诉称，2011年7月20日，原告上海房屋设备有限公司与被告一河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司就山东隆盛钢铁有限公司10分立方米煤气柜项目中的电梯采购与安装项目，签订了《设备买卖及安装合同》，约定被告一向原告购买外部电梯、内部吊笼、手动救助装置1台／套、并进行安装。合同金额总计420000元，其中设备款359000元，安装款61000元。合同第三条约定，合同盖章生效后10天内，被告一支付合同总价的30%作为设备购买预付款，原告在收到预付款后，开始实施排产；吊笼到货后10天内，被告一支付原告合同总价的20%；电梯到货后10天内，被告一支付原告合同总价的30%；电梯经当体�术监督局验收合格后10天内，被告一支付原告合同总价的15%；合同总价的5%为质保金，期限为一年（从当地技术监督局验收合格起12个月），质保期满后10天内被告一一次性支付给原告。合同第十一条约定，若被告一不能在合同规定的时间内按时支付合同款项时，被告一应向原告支付延期付款违约金，每延误一天，违约金为延误部分金额的千分之一。合同执行中发生的一切纠纷，协商不成则由被告一方当地人民法院解决。上述合同签订后，原告向被告一交付并安装了全部电梯设备。2012年7月2日，电梯通过山东省特种设备检验研究院的质检验收。根据合同约定，被告一应在产品保修其满1年后10天内（2013年7月11日前），支付全部合同款项。但是被告仅支付原告部分款项，尚余50000元逾期未支付（其中，29000元部分欠款，至迟应在电梯经当地技术监督局验收合格后10天内，即2012年7月12日前支付，另21000元部分欠款，至迟应在产品保修其满1年后10天内，即2013年7月11日前支付）。虽经原告多次电话和上门催讨，至今被告仍未支付。经查，被告一系被告二河北冶金建设集团有限公司设立的分公司。原告认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。本案原告与被告一签订的合同系双方的真实意思表示，内容合法，依法成立，双方均应按约履行。被告一渔期付款已构成违约，故被告一应当承担相应的违约责任。其次，因被告一系被告二的分公司，按照相关法律规定，分公司不具有法人资格，分公司的民事责任于应由公司承担。综上原告为维护自己的合法利益不受侵害，特请求人民法院：1、判令被告一支付原告货款人民�50000元；2、判令被告一偿付原告渔期付款违约金人民币45235元（其中290000元本金部分目，自2012年7月13日起至实际清偿之日止期间，按每日千分之一标准计算；21000元本金部分，自2013年7月12日起至实际清偿之日止期间，按每日千分之一标准计算，上述违约金暂至起诉之日为45235元）；3、判令被告二就被告一对原告负有的上述债务承担连带清偿责任；4、本案诉讼费用由二被告承担（以上四项诉讼请求合计人民币95235元）。
被告河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司辩称，双方在签订合同后被告依约支付预付款时原告方要求被告以现金方式支付预付款才予以安排生产，而合同明确约定付款方式为承兑，在被告支付了上述款项后，原告仍然拖延生产，经被告多次催促，原告最终于2012年2月后才将电梯送到约定地点，以上原告方严重违反合同约定，致使被告所干工程延�，造成被告方损失，依据合同约定，乙方不能按时将设备交付甲方时，乙方应向甲方支付违约金，每延误一天，违约金为千分之二，故上述违约金及预付款的承兑贴息应从设备款中扣除。在扣除上述两项后我公司并不欠原告设备款。另，在当时双方就此已进行过协商，对方也默认了上述扣除方式，多年来并未向被告主张剩余设备款，上述款项已过诉讼时效。
被告河北冶金建设集团有限公司辩称，同河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司的意见。
经审理查明：2013年6月23日，高志榜与刘兴华签订了《保证借款合同》，约定高志榜借给刘兴华人民币1000万元整，期限为2013年6月23日至2013年7月22日，月利率为3%，保证人为高峰。2013年6月24日原告吩咐会计何某分两笔汇入刘兴华指定的银行账户即：刘兴华民生银行62×××26账户100万元、高峰农业银行62×××12账户100万元，�咐会计江某汇入刘兴华民生银行62×××26账户500万元，吩咐会计刘某汇入刘兴华民生银行62×××26账户300万元，共计1000万元，当天被告刘兴华出具了收条。合同到期后，被告还部分本金900万元，尚欠本金100万元整；利息还至2014年3月31日。经多次协商，2014年12月27日原告又与被告刘兴华、高峰、山东金地恒新能源有限公司签订了《补充协议》，其中约定山东金地恒新能源有限公司用其所有的全部财产，为上述借款本金及相关息费承担连带责任担保。现刘兴华尚欠本金100万元及自2014年4月1日起至今的利息。有保证借款合同一份、收条一张、转账记录三份、还款换息凭证、证人何某和江某、刘某的询问笔录为证。
本院认为：原告高志榜与借款人刘兴华担保人高峰签订《保证借款合同》合法有效，原告借给被告刘兴华1000万元后被告刘兴华偿还900万元尚欠100万元，事实清楚证据充分，本院予以采信。借款依法应当偿还，故对原告要求被告刘兴华偿还余欠100万元予以支持。因原被告约定了月利率为3%，原告要求给付逾期利息并无不妥，但由于当时人民银行同期贷款年利率为5.6%，其约定利率超出了同期银行贷款利率的4倍，故利率应按同期银行贷款利率的4倍即月利率1.87%计算。由此余欠本金100万元自2014年4月1日起至起诉之日即2015年2月27日之间的利息为205260元。被告逾期还款后经双方多次协商，原告再次与被告签订补充协议，并由被告高峰、山东金地恒新能源有限公司提供担保，是双方真实意思的表示，保证合法有效，故对原告要求被告高峰、山东金地恒新能源有限公司承担连带责任予以支持。被告刘兴华、高峰、山东金地恒新能源有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零七条、第二百一十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告刘兴华于判决生效后七日内偿还原告高志榜借款1000000元及利息205260元，并给付本金1000000元自2015年2月28日起至履行完毕之日止的利息，利率按中国人民银行同期贷款利率的4倍即月利率1.87%计算；
二、被告高峰、山东金地恒新能源有限公司对以上债务承担连带责任。
案件审理费16797元，由被告刘兴华负担15222元，由原告高志榜负担1575元，保全费5000元由被告刘兴华负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石家庄市中级人民法院。
审 判 长 牛红杰
代理审判员 林晓坤
人民陪审员 靳南南
二〇一五年六月二十三日
书 记 员 吴雪姿