新疆木垒哈萨克自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）木民初字第567号
原告：木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）。
法定代表人：李万荣，系该公司经理。
委托代理人：申延鸿，新疆铭望铨律师事务所律师。
被告：江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）。
法定代表人：唐金利，该公司董事长。
委托代理人：常军，男，汉族，1969年4月26日出生。
原告木垒县浩瀚金风建材有限公司诉被告江苏帝都建设工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年5月29日受理后，被告于2015年6月15日提起管辖权异议，本院经审查于2015年6月23日下发驳回被告江苏帝都建设工程有限公司对本院管辖权提出的异议。被告不服于2015年7月21日上诉中院，后中院维持。本院依法由审判员恽乃武适用简易程序于2015年10月26日公开开庭进行了审理，在庭审中被告江苏帝都建设工程有限公司提出反诉，本院经审查合并审理。原告木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）法定代表人李万荣、委托代理人申延鸿，江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）委托代理人常军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）诉称：2014年10月23日，原、被告双方协商，签订了《商品混凝土销售合同》，因被告所需商品量大，原告为了供货，在2014年12月新建了一座大型拌合站，由于被告实施工程时，没有向原告方要求供货，故诉至法院要求：1、解除2014年10月23日双方签订的《商品混凝土销售合同》；2、被告承担违约金305000元；3、被告承担诉讼费用。
被告江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）辩称：合同解除我方同意，但是对原告方提出的违约金305000元我们不予认可，双方签订了合同，合同虽然生效，但是原告并没有履行合同，原告也没有向我们供应混凝土，我们支付的150000元是合同定金，并不是违约金，对于原告提出的扩建拌合站，与我们没有关系，我们也不知道，因此，我们认为事实是原告违约，我们并没有违约，因此请法庭驳回原告要求我们承担违约金的诉讼请求。
反诉原告江苏帝都建设工程有限公司（本诉被告）诉称：
2014年10月23日，反诉原、被告签订的《商品混凝土销售合同》，约定反诉被告给反诉原告施工的木垒县风电工程供应商品混凝土，合同同时还约定了强度等级、价款、付款要求、交付期限、违约责任等条款。合同签订后，反诉原告即支付反诉被告150000元定金，但反诉被告收款后却不履行合同约定，至今不向反诉原告工程供应商品混凝土，严重影响了反诉原告的工程施工进度，构成严重违约，现反诉原告依法提起反诉要求：1、解除反诉被告与反诉原告签订的《商品混凝土销售合同》；2、反诉被告双倍返还反诉原告定金300000元；3、反诉被告承担误工损失8000元；4、反诉被告承担全部诉讼费用。
反诉被告木垒县浩瀚金风建材有限公司（本诉原告）辩称：首先，反诉原告的反诉理由不成立，供方按照需方供应混凝土的标号，但需方没有提供混凝土的标号，作为建设方应当先提出申请，我们才能按照申请发货，他们用的是别人的混凝土，说明反诉原告违约，所以反诉原告的诉讼请求不成立，请求法庭驳回。
原告木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）针对自己的诉请以及反诉辩称向法庭提供如下证据：
混凝土销售合同1份，证明原、被告签订供应合同，合同约定若一方违约支付总货款8%的违约金的事实。经质证被告对该证据的真实性认可，是双方签订的，违约金也约定了，没有写总款，其他没有异议，但原告计算的违约金不符合合同约定，合同写明供货时间，因此对该合同三性均认可。本院对该证据予以确认。
被告江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）针对自己的答辩及反诉意见向法庭提供如下证据：
收条1份，内容今收到李万荣因没有供应混凝土造成工人停工，石智德、王朝权付工人误工费8000元，付款后方可正常施工，收款人何宗平，证明本案原告没有供应混凝土及违约的事实。经质证，原告木垒县浩瀚金风建材有限公司对该证据的三性均不认可，收款人同被告有合同及利益上的关系，何守平是否真的领取8000元，有待证明。在开庭时，本院经询问证人王朝权、石智德，该证人证实工人因原告未提供混凝土，导致无法开工，要求回家并支付工资，只好向本公司打了一份借条向工人支付8000元工资。本院认为该收条为证人实际支付给工人工资，故对该证据的真实性予以认可。
证人石智德证言，证实在打好坑基后，要求原告供应混凝土，但原告要求被告支付500000元后才供应该混凝土，后无奈找特变商混公司，该特变商混公司为他们提供了混凝土。经质证，原告木垒县浩瀚金风建材有限公司认为该证人与被告江苏帝都是雇佣关系，对该证人提到付款500000元的事实认可，也更加证明是证人向该公司借的8000元钱，现在对江苏帝都的主张，认为主体不适格。2014年被告没有找过我，我认可，2015年3月份证人找过我，他是代表他自己，我们协商预付款是50万元，被告没有付款，所以我们也没有供应混凝土。被告认可证人证言。本院对证人石智德陈述的基本事实予以确认。
证人王朝权证言，证实自己是被告江苏帝都雇佣的工人挖基坑，是2014年11月20日动工，承包了25个坑，其中5个坑已挖好，需要上混凝土，但因当时太冷，我们就将坑回填了，2015年3月份我们开始挖坑并找李总几次，他说3月20日前没有办法供应混凝土，因为天气太冷，都未供应混凝土，我们才向特变要的混凝土，给特变支付了48万元。经质证，原告木垒县浩瀚金风建材有限公司认为，该证人与被告有利害关系，对每个基坑需要450方左右混凝土认可；3月20日他们是找过我要混凝土，但因为天气太冷，没有办法开工。被告对该证人证言认可，本院对证人证言10月份开工及3月份开工后找原告的事实予以确认。
收据一张，证明预付定金150000元的事实，经质证原告对该证据认可，本院对该证据予以确认。
经审理查明：2014年10月23日，原、被告双方协商，签订了《商品混凝土销售合同》，该合同约定供货时间、混凝土强度、等级、数量、单价以及双方违约责任。合同签订后，被告江苏帝都建设工程有限公司支付原告150000元的货款。被告于2014年11月底开始动工，当时被告共计承包25个基坑，其中12个基坑转包给了四州花园公司，其余13个基坑由自己公司工人所干。年底挖好5个基坑，因为天气太冷，将该基坑填埋。2015年3月2日又重新开挖，并要求原告提供混凝土，但原告以天气太冷以及要求被告再支付350000元后开始供应该混凝土，经原、被告双方商协几次无法达成共识，该工地工人因无活干，要求该公司支付工资后回家，被告支付8000元。后被告与特变公司协金。第九十条：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。在本案中原告、被告双方签订的《商品混凝土销售合同》中，没有约定定金条款，亦未补充约定定金合同，只在收据中写明收到定金150000元，故本院认定该150000元是被告支付原告的预付款。故对被告要求原告双倍返还定金300000元的主张不予采信，因该合同未履行，故原告应当将被告支付原告150000元的预付款返还给被告。被告的反诉请求部分成立，本院予以支持。
对被告要求原告支付误工费8000元的主张，因该借条为自己雇佣工人所写，为证实该误工费用被告应当向法庭提供工人工资的工资单，因此只凭该收条无法证实该主张的成立，故本院对该主张不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第二项、第九十七条、第一百二十条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十条之规定，判决如下：
依法解除原告木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）、被告江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）双方签订的《商品混凝土销售合同》。
驳回原告其诉讼请求。
原告木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）于判决生效后三日内返还被告江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）预付款150000元。
驳回被告江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8126元，减半收取4063元，反诉费5920元，减半收取2960元；两项合计7023元由原告木垒县浩瀚金风建材有限公司（反诉被告）承担6000元，被告江苏帝都建设工程有限公司（反诉原告）承担1023元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆昌吉州中级人民法院。
审判员 恽乃武
二〇一五年十二月二日
书记员 昌菊香