陕西省大荔县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）大民初字第02005号
原告西安某装饰工程有限公司，地址西安市雁塔区雁翔路。
法定代表人邢某某，系该公司总经理。
委托代理人黄焦龙，陕西泽诚律师事务所律师。
委托代理人朱瑛，女，1970年5月19出生，汉族，系该公司职工。
被告大荔县某健身有限公司（以下简称某公司），地址大荔县城关镇。
法定代表人王某甲。
被告王某甲，男，1976年10月18日出生，汉族，住所大荔县城关镇。
原告西安某装饰工程有限公司与被告某公司、王某甲装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告法定代表人邢某某及委托代理人黄焦龙、朱瑛到庭参加了诉讼，被告某公司法定代表人王某甲、被告王某甲经本院合法传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。
原告西安某装饰工程有限公司诉称，2011年10月12日，该公司与被告签订了装饰装修施工合同，合同约定标的是大荔县英皇私人会所装饰装修工程，地址是大荔县，工程承包采取包工包料方式，双方一起购买材料，工程期限为60日，开工日期为2011年10月17日，竣工日期为2011年12月17日。合同签订后，该公司按时将设备机器运进工地，但被告迟迟不予配合购买材料，致使推迟到10月22日开工。开工后，被告又因工地、图纸等原因和其他相关单位未交涉好，电工经常无人，工地停电，材料未及时送到，其他交叉施工的影响，且被告经常迟延支付工程进度款项，致使该公司工人无活可干、设备闲置，经常停工，严重影响工程进度，给该公司经济上造成很大损失。工程竣工后，2012年5月6日，该公司向被告交付了竣工报告，5月15日递交了工程决算书，2012年5月30日被告负责人审批意见基本合格。该工程决算金额为4596955.62元，其中管理费为300735.41元，工程款为4296220.21元。随后，被告与该公司未进行工程交接，就自行营业使用至今。该公司曾多次与被告交涉，要求支付剩余的工程款，并于2013年2月6日再次向被告提交了决算报告，但被告总是以各种理由推托拒绝结算。该工程，被告支付给该公司与施工材料费用为3759752.20元（直接支付了该公司793000元），并直接支付工人63000元，未支付的工程款为837203.40元。被告违反合同约定，无理拖欠该公司工程款，给该公司造成了很大的经济损失，因此诉讼至法院，要求二被告共同偿还原告工程款837203.40元及逾期利息51488元（从2012年5月6日起按年利率6.15%计算至2013年5月6日）。
被告某公司法定代表人王某甲未到庭应诉，亦未提交答辩状。
被告王某甲未到庭应诉，亦未提交答辩状。
庭审中，原告提交了以下证据欲证明自己的诉讼主张：
一、装饰装修合同一份、图纸一组，欲证明合同约定了双方的权利、义务、工程的工程量及违约责任。
二、大荔英皇私人会所装修工程预算书一份，欲证明签订合同后，原告开始履行合同义务，制作了预算书。
三、工程拨款审批单，欲证明原告依据合同对被告工程进行了施工，期间，被告给原告拨款。
四、西安图森装修工程核算表（被告财务室提供），原告财务负责人对核算表提出异议，欲证明工程完工后，原告完全履行了合同，被告迟延履行结算义务。
五、大荔英皇私人会所装修工程决算书一份，原告制作，欲证明原告装修被告工程所有的材料名称与价款，印证证据二中的管理费约定为7%。
六、竣工报告，欲证明工程完工后，原告及时向被告申请办理验收及工程量，工程基本合格。
七、原告法定代表人邢某某与王某甲的来往手机短信，欲证明原告一直索要工程款，被告不支付。
八、大荔英皇账务，欲证明决算金额为4596955.62元，原告装修款为3822752.20元，减去支付工人的63000元，实际购买材料费为3759752.20元，被告尚欠原告的工程款为837203.40元。
九、工程施工记录本，欲证明因被告原因致使原告不能顺利施工，导致工程延期，被告应承担违约责任。
二被告未到庭质证，亦未提交证据。
二被告虽未质证，但结合案件情况，原告提交的第一、二、三、四、六、八、九组证据来源合法，且相互印证，能证明原被告签订合同及履行合同的部分情况，以及原告完工后，曾向被告提交竣工报告及决算书，被告未验收即使用的案件事实，故本院对上述证据予以认定。原告提交的第五组证据，该证据系原告自行制作，但被告未在期限内提出异议，亦未提供证据否定该决算书，结合被告给付的工程核算表，本院对该组证据予以认定。对原告提交的第七组证据，因原告未提供该组证据的原始来源，亦未提交其他证据作证内容的真实性，故对该组证据本院不予认定。
经审理查明，2011年10月12日，原告法定代表人邢某某与被告某公司法定代表人王某甲签订了一份装饰装修施工合同，甲方为被告，乙方为原告，二人分别签名，但未加盖公司印章。合同内容载明：“，原告工程名称大荔英皇私人会所装饰装修工程；1.5工程承包采取包工包料；1.6工程期限60日（以实际工作日计算），开工日期为2011年10月17日，竣工日期为2011年12月17日；4.2乙方工程量以实际发生为准；4.4材料支付费：材料购买由双方共同采购，由甲方付材料款给供货商，材料采购票据甲方拿复印件，乙方拿票据原件，双方共同签字确认，所买材料款从乙方总工程款中扣除。材料价格双方以乙方预算报价为参考，最终以实际发生为准。总工程款减去双方签字认可后的材料款后剩余为甲方支付乙方的工程款；4.6甲方提供的主材及甲方指定的第三方施工队伍在工地施工应向乙方支付材料现场保管费、工程管理费和单项工程配合费，合计管理费为总费用的7%；6.2工程完工后，乙方应三日内组织验收。验收合格后，结清尾款，双方办理移交手续；6.4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如因甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担；第十二条其他约定事项乙方进工地后，因工程发生的任何费用，甲方再不另外支付。此项费用已含在甲方付给乙方的工程款。因乙方生活、办公发生的任何费用不在工程造价内。”随后原告制作了预算书，预算总造价为3363806.11元。此后，原告组织人员在施工现场施工，被告某公司亦派工作人员在场。施工期间，双方对部分施工进行了改动，被告某公司购买了所有施工材料，亦直接支付工人63000元，并支付原告793000元。2012年5月15日，原告制作了工程决算书交于被告某公司工作人员，决算金额为4596955.62元，其中管理费为300735.41元，工程款为4296220.21元。16日原告向被告某公司提交了竣工报告。5月30日，被告某公司工地施工人员验收为初步合格。2012年7月1日被告某公司未与原告核算，就开始使用装修的工程。2012年10月被告某公司给原告出具了西安图森装饰工程核算表，核算该工程该公司已支付了4456899.85元，（其中原告扣款金额为634147.65元，原告应支付金额为3822752.20元），但原告对部分支出提出异议。此后，二被告未再支付原告工程款。
同时查明，原告具有建筑装饰装修工程三级资质。
本院认为，邢某某与被告王某甲2011年10月12日签订的装饰装修合同，虽未加盖公司印章，但二人分别系原被告公司的法定代表人，行使职务行为，故该合同的民事责任主体为原告与被告某公司，被告王某甲不承担合同的民事责任。原告具有相应的资质，故该合同自成立时生效，原告与被告某公司均应按合同约定履行自己的义务。工程逾期竣工，原告向被告某公司提交了竣工报告与决算书，被告某公司应按约定时间及时组织进行验收，但被告某公司未进行验收就擅自使用，故视为工程质量符合约定，原告提交竣工报告之日为竣工日期。双方合同约定了工程款，但同时又约定按原告实际工程量为准，并约定管理费为总费用的7%，因双方在施工期间对原工程部分进行了变动，因此应按原告实际的工程量决算并计算管理费。原告提交决算书已达两年之久，且被告某公司已支付的工程款的票据亦由该公司保管，因此被告某公司应及时与原告进行决算。诉讼中，被告对原告制作的决算书的决算金额，未提供证据证明该决算金额不合理或过高。法院曾多次联系被告某公司，但该公司对于工程量、工程款、已支付的金额及逾期完工的原因一直不予答复，且未提供相关证据，综合全案案情，本院认定原告提供的决算金额4596955.62元为工程总价款。对于被告某公司已支付的款项，因其未提供证据，故本院以原告认可的金额3822752.20元确定为已支付的款项。被告某公司现尚欠原告工程款837203.40元未支付。双方约定工程完工验收合格后，被告应结清尾款，现被告未支付，已违约，应承担违约责任，从竣工之日起至实际付款之日按中国人民银行同期贷款利率支付原告逾期利息，现原告要求计算至2013年5月6日，系其真实意思表示，本院予以准许。依据《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条、第一百一十条之规定，判决如下：
一、被告大荔县某健身有限公司在本判决生效后一个月内支付原告西安某装饰工程有限公司工程款837203.40元及利息（从2012年5月16日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2013年5月6日）。
二、驳回原告西安某装饰工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12867元，由被告大荔县某健身有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于渭南市中级人民法院。
审 判 长 王艳妮
审 判 员 康亚娜
人民陪审员 张妍芝
二〇一五年三月三十日
书 记 员 张 茜