内蒙古自治区五原县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）内0821民初1131号
原告白恒，男，1967年11月4日出生，汉族，个体，现住巴彦淖尔市。
委托代理人陈金梅，系内蒙古杨阳律师事务所律师。
被告内蒙古航天管业有限责任公司。住所地，五原县自来水公司院内。
法定代表人王立平（又名王利平），系公司经理。
委托代理人王景平，男，1958年10月3日出生，汉族，系公司职工，现住五原县。
被告姬学军，男，47岁，汉族，个体，现住呼和浩特市。
原告白恒诉被告内蒙古航天管业有限责任公司、姬学军承揽合同纠纷一案，本院2016年4月8日受理后，依法审判员贾永年担任审判长并主审，与代理审判员王慧、人民陪审员吕富阁组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告白恒及其委托代理人陈金梅、被告内蒙古航天管业有限责任公司委托代理人王景平、被告姬学军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称，2010年内蒙古航天管业有限责任公司将位于五原县工业园区原料库、4S点的土建、钢屋架、彩钢板、电照采暖工程承包给姬学军。2010年8月20日，被告姬学军又将上述工程转包给了我。并收取了我履约保证金25万元。当时约定每月按进度付款。我按期组织材料进行施工，已完成工程量的80%。4S店基础成型并回填。由于被告没有按合同约定付工程款，原告被迫停工。2011年1月16日，被告内蒙古航天管业有限责任公司项目部负责人蒋雷振与我对已完成的工程量进行了核算，认定我已完成工程总价款为2156680元。4s店开挖22800元。合计工程款2179480元。经我多次催要，2011年被告内蒙古航天管业有限责任公司法定代表人王立平对所欠工程款作出书面还款计划。承诺于2011年6月15日前付30万元。2011年6月30日前付16万元。余款556680元7月30日前付清。如不能按时还款则按工程款的5‰支付赔偿金。但被告内蒙古航天管业有限责任公司未按期付款。我一直没有复工，工程处于停工待建状态。2014年被告五原县工业园区管委会对涉案标的进行拆除。致使标的物灭失，被告负有给付涉案工程款的义务。被告内蒙古航天管业有限责任公司未按约定履行给付工程款，原告白恒诉至法院，请求被告给付工程款2179480元，其中2156680元从2011年7月30日起按中人民银行同期贷款率四倍承担利息至付清之日止。
被告姬学军提供书面答辩称，2010年8月，我与五原县航天管业有限公司达成一致意向，我拟挂靠黑龙ＸＸ隆电力有限责任公司以包工包料的方式承包了五原县航天管业有限公司的建筑工程、内容包括原料库、4S店、制作车间的土建、钢结构、轻钢板等工程。2010年8月20日，我与白恒签订了《合作施工协议》，经上述工程全部转包给了白恒。2010年9月9日，未得到黑龙ＸＸ隆电力工程有限责任公司的授权，我以个人名义与五原县航天管业有限公司签订了《建设工程施工合同》。后我收取了白恒25万元履约保证金。白恒按照我与航天管业公司约定的时间，开始进场施工。我与白恒约定按工程进度付款，但因航天管业未能支付工程款，故所有工程施工及材料全部由白恒垫支完成。2011年6月11日，我和白恒与航天管业公司法人王立平催要工程款，经几方对完成的工程量及工程造价进行了确认，航天管业认可已完工程总造价2156680元，并由航天管业法人王立平出具了《工程还款计划》。我也承诺按王立平出具的《工程还款计划》给白恒支付工程款及承担违约责任。之后，我与白恒重新核算工程量，发现4S店基础工程22800元未计入上述工程款。白恒作为包工包料的实际施工人有权主张工程款。我仅是转包人，我认为工程款全部由甲方航天管业公司来支付，我不承担责任。应驳回白恒对我的诉讼请求。
被告内蒙古航天管业有限责任公司辩称，对2156680元的工程款当时是想让原告继续施工，所以把已做的工程往高做了一下。白恒没有提起诉讼之前我们通过五原县审计局对此工程进行了全部审计。我的意见是否是五原审计局出审计出的工程款，具体记不清了，大概150万元左右。主张利息不能放弃，因为被告王立平停工的。我和王立平核对一下，好像给过30万元，具体我核对一下。
经审理查明，2010年8月，姬学军与五原县航天管业有限责任公司达成意向。姬学军拟挂靠黑龙ＸＸ隆电力有限责任公司以包工包料的方式承包五原县航天管业有限责任公司的建筑工程。包括原料库、4S店、制作车间的土建、钢结构、轻钢板等工程。2010年8月20日，姬学军与白恒签订了《合作施工协议》，将上述工程全部转包给了白恒。每平方米840元，工程总造价具实结算。每月25日至次月5日付当月工程量的百分之八十五，完工后付全部工程量的百分之九十八，剩余百分之二工作的质保金一年内退还。违约责任执行华隆电力与五原航天管业签订的主合同的相应条款。特殊条款:白恒在签订合同后付三十五万元保证金给姬学军，两个月内退还。合同签订后，姬学军收取了白恒25万元履约保证金。
2011年1月16日，原告白恒与被告五原县航天管业有限责任公司工程负责人蒋雷振签署了工程进度报告。载明:完成2156680元。2011年6月11日，内蒙古五原县航天管业有限责任公司法人王立平出具了工程还款计划。载明：已完工部分（见2011年1月16日，五原县航天管业有限责任公司工程负责人蒋雷振认定的工程质量进度报告），合计工程款2156680元，于2011年6月30日前付160万元，余款556680元，7月30日前付清。未完工部分（不包括4S店），合计工程款40万元。该部分工程在姬学军陆续收到160万元工程款后，15日内完工。该工程款在完工后15日内付清。如不能按上述时间付款，内蒙古航天管业有限责任公司每日将按照工程款千分之五的比例付赔偿金给姬学军，直到付清为止。姬学军承诺按王立平出具的工程还款计划给白恒支付工程款及承担违约责任。之后，姬学军与白恒重新核算工程量，发现4S店基础工程22800元未计入上述工程款。被告内蒙古航天管业有限责任公司未按约定履行给付工程款，原告白恒诉至法院，请求被告给付工程款2179480元，其中2156680元从2011年7月30日起按中人民银行同期贷款率四倍承担利息至付清之日止。
上述事实有原、被告陈述及合作施工协议、工程进度报告、工程还款计划可相互印证，本院予以确认。
另查明，2010年9月9日，姬学军以个人名义与五原县航天管业有限责任公司签订了建设工程施工合同。约定：工程名称为巴运公司欧曼汽车销售、维修、车辆制作基地，其中的4S店、车厢制作车间。工程地点：五原县工业园区五原航天管业公司厂区内。工程内容：土建、钢屋架、彩钢板、电照采暖。开工日期：2010年9月9日，竣工日期2010年12月21日，工期100天。合同价款：原料库总承包价贰佰万元，4S店每平方米不低于1000元。
审理中核实，2013年4月9日，五原县工业园区管委会申请五原县公证处对五原县航天管业有限责任公司厂区进行拍摄取证，有原告提供了五原县公证处的公证书可证实。后本案争议的建筑物被拆除，该事实双方无异议，本院予以确认。另外，原告认可陆续收到被内蒙古五原县航天管业有限责任公司10万元工程款，而且在2011年1月16日出具工程质量进度报告后再没有做工程。
本院认为，被告姬学军与被告内蒙古五原县航天管业有限责任公司签订的合同，系双方真实意思表示，双方形成承揽合同法律关系，应受法律保护。被告姬学军作为承揽人，将其承揽的主要工作交由原告白恒完成，应当就白恒完成的工作成果向被告内蒙古五原县航天管业有限责任公司负责。在具体的工作中，被告内蒙古航天管业有限责任公司与原告签署的工程质量进度报告表明，被告认可原告白恒是工程负责人，审理中亦未否认白恒不是实际施工人。故原告白恒依据被告内蒙古航天管业有限责任公司法定代表人王立平出具的还款计划请求给付报酬2156680元，符合法律规定，本院于支持，但应核减已付款10万元。被告内蒙古航天管业有限责任公司还应按约定承担违约责任，即从2011年7月30日起按中人民银行同期贷款率四倍承担利息至实际付款之日止,本金按2146680元计算。
原告白恒请求4S店基础工程22800元，因被告内蒙古五原县航天管业有限责任公司不认可，且其在原告提供的书面材料上签字认可，故应驳回原告对被告内蒙古五原县航天管业有限责任公司的该项请求。关于4S店的工程款，因系被告姬学军与原告白恒相互认可，故被告姬学军应按照双方签订的合同履行给付报酬的义务，即被告姬学军应给付原告白恒福田欧曼4S店基础开支22800元。
综上，原告请求合理部分，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百五十三条、第二百六十三条之规定，处理如下：
被告内蒙古航天管业有限责任公司给付原告白恒
报酬2146680元，并承担违约责任，即从2011年7月30日起按中人民银行同期贷款率四倍承担利息至实际付款之日止,本金按2146680元计算，于判决生效后十日内付清。
二、被告姬学军给付原告白恒4S店报酬22800元，于判决生效后十日内付清。
三、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费24236元，由被告内蒙古航天管业有限责任公司负担23973元，被告姬学军263元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于巴彦淖尔市中级人民法院。
审 判 长 贾永年
代理审判员 王 慧
人民陪审员 吕富阁
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 谢 亮