四川省金堂县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川0121民初3571号
原告：四川亿博工程项目管理有限公司，住所地成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号。
法定代表人：张敏，董事长。
委托诉讼代理人：胡志东，四川蜀都金丰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：谢小东，四川蜀都金丰律师事务所律师。
被告：四川中科盈文化旅游开发有限公司，住所地成都市金堂县淮口镇女鞋之都17号楼8号门面。
法定代表人：阎海玉，总经理。
原告四川亿博工程项目管理有限公司（以下简称亿博公司）与被告四川中科盈文化旅游开发有限公司（以下简称中科盈公司）建设工程监理合同纠纷一案，本院于2017年9月8日立案后，依法适用简易程序于2017年10月16日公开开庭进行了审理。亿博公司的委托诉讼代理人谢小东到庭参加诉讼，中科盈公司经本院传票传唤无正当理由未到庭应诉，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。
亿博公司向本院提出诉讼请求：1.中科盈公司给付亿博公司工程监理费354600元；2.中科盈公司给付亿博公司利息（以工程监理费100000元为基数，从2014年6月13日起计至付清时止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算，截止起诉之日暂计19000元；3.中科盈公司给付亿博公司违约金（从2016年8月30日起，按每月15000元计至付清时止，截止起诉日暂计180000元）；4.案件受理费由中科盈公司承担。事实和理由：2012年8月26日，亿博公司与中科盈公司签订了《建设工程委托监理合同》，约定由亿博公司对中科盈公司位于金堂县淮口镇的成阿新城一期工程提供监理服务。合同签订后，亿博公司依据合同约定提供了监理服务，但因中科盈公司原因，工程未按期进行，双方于2014年6月13日签订解除建设工程委托监理合同的协议，约定监理服务总价为400000元，中科盈公司仅支付300000元，欠工程监理100000元。后经各方协调，工程复工，双方签订新的建设工程委托监理合同，约定监理工期12个月，监理费每平方米4元。中科盈公司至今未按合同约定的时间和金额支付监理费。亿博公司认为，原、被告签订的《建设工程委托监理合同》，系双方真实意思表示，合法有效。因中科盈公司的原因导致工程延期，应当由其承担相应的法律责任。为维护亿博公司的合法权益，请求支持亿博公司的诉请。
中科盈公司未答辩。
亿博公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法对亿博公司提供的《建设工程委托监理合同》2份、《关于解除成阿新城项目委托监理合同的协议》、《监理议会会议记录》、《安全检查记录表》、《施工监理日志》、《监理工程师通知书》、《整改复查报审表》、《监理工作月报》等证据，用于证明支持亿博公司的诉请。经审查，《建设工程委托监理合同》2份、《关于解除成阿新城项目委托监理合同的协议》、《监理议会会议记录》具有证据的三性，予以采信；《安全检查记录表》、《施工监理日志》、《监理工程师通知书》、《整改复查报审表》、《监理工作月报》均系亿博公司单方制作，无其他证据佐证，对其三性不予采信。
本院依据采信的证据认定案件事实如下：
2012年8月26日，亿博公司与中科盈公司签订了一份《建设工程委托监理合同》，其主要内容为：委托人：中科盈公司，监理人：亿博公司。一、委托人委托监理的工程概况如下：工程名称为成阿新城一期工程，工程地点为金堂淮口成阿工业园，工程面积为项目占地面积216.01亩（承包面积约20万m2）。总投资约4亿元。二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：监理投标书或中标通知书、本合同标准条件、本合同专用条件等。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。本合同自委托人通知监理人入场开始实施，至约定土地范围内的工程全部分部分项工程竣工验收合格为止。六、本项目乙方承包的总面积，需按照甲方划分的标段分阶段进行监理，每标段工程完工后，甲方可对乙方的工作进行考核，若达不到甲方的要求，则甲方有权无条件解除本合同，同时乙方必须无条件配合甲方完善已完工程的相关手续。第三部分专用条件。第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬。本合同监理服务费在监理服务期范围内按房屋建筑面积6元／m2计算，总价暂估为120万元，工期三年，最终以工程竣工结算为准，多退少补。2014年6月13日，亿博公司与中科盈公司签订了一份《关于解除成阿新城项目委托监理合同的协议》，约定：甲方为中科盈公司，乙方为亿博公司。由于本工程甲方资金短缺停工近一年，经甲乙双方协商解除原监理合同。三、移交工作于协议签订之日第一次转款300000元后，乙方开始与后续监理单位进行全面工作交接，约定2014年6月30日结束，若甲方在2014年6月30日前未有效组织各施工方配合进行交接造成延误，余款100000元应在2014年6月30日结清，若不是甲方原因造成延误支付时间顺延。
2015年10月23日，亿博公司与中科盈公司又签订了一份《建设工程委托监理合同》，其主要内容为：委托人为中科盈公司，监理人为亿博公司。一、委托人委托监理人监理的工程。工程名称：成阿工业园一期工程。工程地点：金堂淮口成阿工业园。工程面积：整个项目占地面积216.01亩（此次承包面积1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#、10#楼12万m2，最终以决算面积为准。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。本合同自委托人通知监理人入场开始实施，至约定土地范围内的工程全部分部分项工程竣工验收合格为止。六、本项目乙方承包的总面积，需按照甲方划分的标段分阶段进行监理，每标段工程完工后，甲方可对乙方的工作进行考核，若达不到甲方的要求，则甲方有权无条件解除本合同，同时乙方必须无条件配合甲方完善已完工程的相关手续。第三部分专用条件。第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬。1.本合同监理服务费在监理服务期范围内按2015年8月20日协商后续监理费48万元，包括1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#、10#楼所有后续监理费用（不包括原2014年6月13日解除监理合同余款100000元），后续监理工期12个月。2.后续监理费按以下方式支付：后续监理工期12个月，进场后2月内先支付5万元（2014年6月13日解除监理合同未支付的100000元，余5万元又在两月内支付。后续监理费按季度支付：监理单位入场后第一季度、第二季度、第三季度各支付25%监理报务费120000元；第四季度支付20%监理服务费96000元；剩余5%监理服务费作为工程质保金，在工程竣工验收合格后1个内付清。4.非监理人原因造成的工程延期，延期费用按月计算，每延长1月甲方支付监理费15000元。亿博公司实际于2015年8月15日进场履行该《建设工程委托监理合同》约定的2#、3#、6#、10#楼监理义务，因中科盈公司资金问题于2016年1月停工，工程项目未竣工。
本院认为，亿博公司按照与中科盈公司于2012年8月26日签订的《建设工程委托监理合同》进场履行监理义务后，双方于2014年6月13日签订了《关于解除成阿新城项目委托监理合同的协议》，解除了该《建设工程委托监理合同》。之后双方又签订了一份《建设工程委托监理合同》，并约定后续监理工期12个月，进场后2月内先支付5万元（2014年6月13日解除监理合同未支付的100000元），余5万元又在两月内支付。亿博公司实际于2015年8月15日进场履行监理义务。因此，亿博公司主张中科盈公司支付前述约定监理费100000元及相应利息，有事实依据，证据充分，本院予以支持。关于双方于2015年10月23日签订的《建设工程委托监理合同》的履行问题，由于中科盈公司资金问题于2016年1月停工，所监理的工程项目也未竣工，亿博公司应享有的监理费双方未结算，亿博公司提供的现有证据又无法计算出应享有的监理费，在双方所签订的《建设工程委托监理合同》又未解除的情况下，现亿博公司主张中科盈公司支付后续监理费合计254600元，证据不足，不予支持。因亿博公司监理的工程项目系中途停工，不存在工程项目延期的问题，故亿博公司主张中科盈公司支付从2016年8月30日起，按每月15000元计至付清时止的违约金，不符合《建设工程委托监理合同》约定支付违约金的情形，不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条、第一百五十三条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告四川中科盈文化旅游开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告四川亿博工程项目管理有限公司监理费合计100000元及利息（以监理费50000为基数，从2015年10月16日起计至付清时止；以监理费50000为基数，从2015年12月16日起计至付清时止；均按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告四川亿博工程项目管理有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4668元，由原告四川亿博工程项目管理有限公司负担3665元，被告四川中科盈文化旅游开发有限公司负担为1003元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 雷山权
二〇一七年十月三十日
书记员 薛 霜