贵州省贵阳市云岩区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）云民三初字第684号
原告邹小森，男。
委托代理人陈文元，贵州红枫律师事务所律师。
被告广东某某建设有限公司，住所地广东省广州市天河区科韵路。
法定代表人周某。
广东某某建设有限公司佛山分公司，住所地广东省佛山市禅城区江湾一路。
负责人马某某。
二被告共同委托代理人张家秋，广东沥雄律师事务所律师。
二被告共同委托代理人张国经，男。
原告邹小森诉被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员王凤英适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邹小森及其委托代理人陈文元，被告广东某某建设有限公司及广东某某建设有限公司佛山分公司的共同委托代理人张家秋、张国经到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告邹小森诉称，2011年8月29日，被告广东某某建设有限公司佛山分公司与原告签订《劳务工程承包协议书》约定，被告广东某某建设有限公司佛山分公司将位于贵阳市云岩区安井村东绕城公路中段的天邑温泉酒店项目土建施工工程发包给原告，具体单价以双方签字确认的价格表为准，以施工图及现场签证为结算依据，工程量据实结算。工程款每15日付一次，金额按每15日完成工程量的80%计算，工程完工验收合格后一周内结清剩余工程款。若不按时支付工程款的每拖延一天按拖欠工程款的0.2%承担延期违约金。原告如约按时按质完成工程，双方于2012年7月18日结算，确认工程款为4859340.135元。被告广东某某建设有限公司佛山分公司称，1#、3#楼内墙批灰不合格，需整改完后再结算批荡工程款。原告及时整改交付，被告广东某某建设有限公司佛山分公司却未按约支付工程款，截止2015年2月12日尚有477040.14元未支付。2015年2月15日，被告支付原告工程款30000元，余447040.14元，至今未付。被告广东某某建设有限公司佛山分公司是被告广东某某建设有限公司所设分公司。现原告诉请：判决被告立即支付原告工程款447040.14元及违约金150000元。
被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司辩称，原告承包的1#、3#楼内墙批灰、找平不符合质量要求。2012年7月18日，原告邀请被告到现场验收，双方对于所有承包项目进行了汇总、核算，并在《邹小森班组结算汇总表》、《合同内项目结算表》、《合同外增加工程项目汇总结算表》、《现场签证单汇总结算表》、《合同结算中应扣除部分项目明细表》、《水电费垫付扣除表》等进行了签名确认。在整个验收过程中，双方确认工程1#、3#楼批灰（广东地方方言叫批荡）不合格，关键是不平整，并要求原告在“整改完后再结算批荡工程款。”被告拒付工程款有合同约定。原告提供的证据—“贵阳天邑酒店装修工程”系整个工程的流水账核对，并非整改验收依据。综上，被告认为，原告应当在2012年7月18日后，对双方确认的工程“1#、3#楼内墙批灰不合格”的事实及时整改，并在整改工作结束后，及时会同被告对批荡工程进行整改后的验收。但原告既没有整改，更没有向被告发出整改后的验收通知，原告起诉明显缺少支持其诉求的证据，真正的违约方是原告，请法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年8月29日，原告邹小森（乙方）与被告广东某某建设有限公司佛山分公司（甲方）签订《劳务工程承包协议书》，约定：“工程名称：天邑温泉酒店项目土建施工工程。工程地点：贵阳市云岩区安井村东绕城公路中段天邑森林温泉酒店。工程承包范围及内容：承包范围：酒店1#、2#楼砌墙、批灰、找平；3#楼土建主体及砌墙、批灰、找平（按土建施工图纸要求包干，不含门、窗及扶手）等。承包形式：包工包料包质量合格、包工期、包安全生产及一切施工措施费用等；如有工伤安全事故及死亡等，一切费用由乙方承担。……，付款方式：工程进度款按全部设备、人员进场到位，具备开工条件后，甲方发出开工令的第三天开始施工起计算工期。第一次付款为15日所完成工程量的80%计算，（需提前5日报进度）；第二次付款期为15天，金额为15日所完成工程量的80%计算，以此类推。工程完工验收合格后一周内结清剩余工程款。其他相关事宜：乙方向甲方承诺按照合同约定工期进行施工、竣工，工程质量达到质监部门验收合格标准，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和付款方式支付合同价款及其他应当支付的款项；如甲方不能按时支付工程款项的每拖延一天按拖欠工程款的0.2%承担延期违约金。”原告邹小森与被告广东某某建设有限公司佛山分公司于2012年7月18日作出邹小森班组结算汇总表，确认工程款共计4859340.135元。被告广东某某建设有限公司佛山分公司项目经理张国经在《邹小森班组结算汇总表》上备注：“1#、3#楼内墙批灰不合格，需整改完后再结算批荡工程款。”2014年1月21日，原告邹小森与被告广东某某建设有限公司佛山分公司对工程款进行对帐，确认被告广东某某建设有限公司佛山分公司已支付原告邹小森工程款4337300元，余522040.14元未支付，因原告邹小森与被告广东某某建设有限公司佛山分公司对对账表中第22项35000元是否已支付产生争议，经反复核对，该35000元系邹小森替张国经支付的，遂在计算实际余额时又将该35000元计入，故实际未支付的工程款为557040.14元。庭审中，原告邹小森认可，之后被告广东某某建设有限公司佛山分公司支付过原告邹小森两次工程款，一次80000元，一次30000元，故被告广东某某建设有限公司佛山分公司尚欠原告邹小森工程款447040.14元。被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司对上述款项均予以认可，但要求原告邹小森把1#、3#楼不合格的工程部分整改完后被告再支付所欠原告邹小森的劳务工程款。原告邹小森遂诉至本院请求如前。审理中，原告邹小森表示所做工程是合格的，因受到被告广东某某建设有限公司佛山分公司的清场，故不能对被告所称的1#、3#楼不合格的工程部分进行整改。且因该工程停工时间过久，对需要整改的部分无法完成，故原告自愿退让100000元给被告广东某某建设有限公司佛山分公司做工程的维护工作。被告广东某某建设有限公司佛山分公司称其在通知原告邹小森到现场做评估工作无果的情况下，聘请专业人员对需整改部分进行评估，所需费用为224855元，本院对双方调解未果。另查明，被告广东某某建设有限公司佛山分公司是被告广东某某建设有限公司所设分公司。
本院认为：原告邹小森与被告广东某某建设有限公司佛山分公司于2011年8月29日签订《劳务工程承包协议书》系双方真实意思表示，本院予以确认。原告邹小森在履行完合同约定的内容后，双方进行结算，被告广东某某建设有限公司佛山分公司应支付原告邹小森工程款4859340.135元，被告广东某某建设有限公司佛山分公司已支付原告邹小森工程款4412300元，余447040.14元未支付。被告广东某某建设有限公司佛山分公司表示原告邹小森承包的1#、3#楼内墙批灰不合格，需整改完后再结算批荡工程款，原告邹小森表示工程停工时间较长，要恢复已不可能，自愿退让100000元给被告广东某某建设有限公司佛山分公司作工程维护费，被告认为该工程需要维护的费用为224855元，本院酌情支持1#、3#楼内墙批灰工程维护费130000元，因广东某某建设有限公司佛山分公司不具有法人资格，其民事责任应由广东某某建设有限公司承担，故对原告邹小森要求被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司立即支付原告邹小森工程款447040.14元的诉请，本院予以支持317040.14元，对原告邹小森要求被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司支付违约金150000元的诉请，因该工程存在不合格部分，故对该项诉请本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条：“债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。”第一百零八条：“债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。”《中华人民共和国公司法》第十四条第一款：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”之规定，判决如下：
一、被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司于本判决生效之日起十日内一次性给付原告邹小森工程款人民币317040.14元。
二、驳回原告邹小森的其余诉讼请求。
如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费8006元，减半收取4003元由被告广东某某建设有限公司、广东某某建设有限公司佛山分公司承担（该款原告邹小森已预交，被告支付上述费用时一并支付给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。
审判员 王凤英
二〇一五年十二月二十二日
书记员 罗 卉