贵州省修文县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔0123民初1223号
原告：贵州浩诚药业有限公司，住所地贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园区。
法定代表人：葛玲玲，该公司董事长。
委托诉讼代理人：石黔西，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：刘荣凤，贵州博腾律师事务所律师。
被告：四川金泰医药包装有限公司，住所地四川省成都市都江堰市蒲阳镇新材料工业园区。
法定代表人：项定龙,该公司负责人。
原告贵州浩诚药业有限公司（以下简称浩诚药业公司）与被告四川金泰医药包装有限公司（以下简称金泰包装公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年08月09日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告浩诚药业公司的委托诉讼代理人石黔西、刘荣凤到庭参加诉讼，被告金泰包装公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终�。
原告浩诚药业公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告退还原告模具费80,000.00元；2.判决被告以80,000.00元为本金，参照民间借贷每月2﹪的利率支付原告2016年08月05日起至退还模具费之日止的违约金；3.判决被告赔偿原告损失20,000.00元；4.律师费8,000.00元由被告承担。诉讼过程中，原告变更第二项诉讼请求名称为利息损失。事实和理由：2016年06月20日，原、被告签订《供应合同》，约定被告按原告要求，根据各规格瓶子与原告设备的高度统一性开模，并对模具的产品名称、材质、规格、颜色等作出了说明，同时约定原告需在合同签订后支付被告80,000.00元模具费，被告在收到该费用之日起45天内正式生产，如不履行合同或违反合同的任一条款，违约方须赔偿守约方一切损失。合同签订后，原告依约向被告支付了模具费80,000.00元，但被告收到该费用后未按约定进行�产，原告多次与被告沟通，被告仍不予理会，拒绝生产模具。原告为维护自己的合法权益，遂诉至法院，要求如前诉请。
被告金泰包装公司未作答辩。
原告为证明自己的主张依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原告提交的营业执照一份、法定代表人身份证明书一份、工商查询信息一份、供应合同一份、交通银行电子回单两份、销售合作协议三份、销售订单要货计划三份、催促交货考核通知两份、关于延期交货的处罚函一份、通知函一份、委托代理协议一份、诉讼代理费发票一张，被告金泰包装公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为其自动放弃质证的权利。上述证据，经庭审质证及本院审查，对其证明力本院予确认。
根据当事人陈述及本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年06月20日，原告员工石黔西与被告法定代表人项定龙签订《供应合同》，其中第一条约定被告按照原告要求，根据各规格瓶子与原告设备的高度统一性开模，材质必须是高密度聚乙烯，采用注吹成型工艺生产瓶子，瓶盖采用防盗盖，印刷为单色。原、被告采用列表形式对产品名称、规格、单位、单价、颜色进行了说明。合同第五条约定结算方式为电汇方式，付款期限为原告验收合格后2个月内收到被告开具的增值税专用发票后支付被告合同款，被告保证预留100,000.00元在原告账上作为保证金，在双方合同终止时，如无质量问题付清货款。合同第六条约定合同签订后原告必须向被告支付模具费用80,000.00元，当累计采购大于或等于300万套时，被告向原告返还垫付的模具费80,000.00元（在货款中扣除）。合同第七条约定自原告支付模具费用80,000.00元之日起，被告开制模具，被告应在原告支付模具费之�起45天内正式生产，以后原告每次新下的订单，被告必须在20天内交货，有其他约定的按订单要求交货。合同第八条约定双方必须严格履行本合同，如不履行合同或违反合同的任一条款，违约方必须赔偿守约方一切损失。同时合同中约定了质量要求、质量异议期、交货方式、交货地点、运费负担等内容。该合同由石黔西、项定龙签字后加盖原、被告合同专用章，并附开票资料一份，载明被告的名称、纳税人识别号、联系地址、联系电话、银行账号、传真号码信息。次日，原告通过交通银行贵阳宝山路支行向被告汇款80,000.00元，注明该款为模具费。同年08月，被告向原告提供了部分样品，原告因样品数量不足提出异议，要求被告派员到原告处，被告未予派员，被告也未向原告供货。同年年底，原告向被告提出退款要求，被告法定代表人项定龙与原告员工石黔西协商时，被告要求分期退还模具费，原告未予同意。2017年初，被告法定代表人项定龙表示分四期返还模具费，每期返还20,000.00元，原告未予同意。2017年04月左右，被告法定代表人项定龙与原告员工石黔西再次协商未果，原告遂诉至法院。2017年08月31日，被告通过交通银行成都支行向原告汇款20,000.00元。
另查明，2016年04月01日，原告分别与安徽华源医药股份有限公司、江西维莱营健医药有限公司、湖北唐人医药有限公司签订《销售合作协议》，约定由上述三公司作为原告的省级代理销售原告生产的洗液产品，并约定上述三公司需提前45天向原告下达下月要货计划，以利于原告生产准备，当月需发货时上述三公司需向原告发出《发货申请单》，原告接收后立即准备货物，若因原告不能按时发货耽误乙方销售，每月每出现一次超过10天不能交货，原告需支付50,000.00元违约金。同年06月26日，江西维莱营健医药有限公司向原告定购150毫升、180毫升两种规格柏栀祛湿洗液共计15000瓶，交货日期为08月15日前。同月30日，安徽华源医药股份有限公司向原告定购90毫升、120毫升、150毫升三种规格柏栀祛湿洗液共计15000瓶，交货日期为08月20日前。同日，湖北唐人医药有限公司向原告定购90毫升规格柏栀祛湿洗液15000瓶，交货日期为08月25日前。2016年09月20日，江西维莱营健医药有限公司函告原告，因原告未按时发货对原告处罚50,000.00元。2016年09月25日、10月25日，安徽华源医药股份有限公司分别函告原告，因原告未按时发货对原告分别处罚50,000.00元、100,000.00元。2016年09月30日，湖北唐人医药有限公司函告原告，因原告未按时发货对原告处罚50,000.00元。现原告未提供上述罚款的支付凭证。
再查明，2017年06月01日，原告与贵州博腾律师事务所律师签订《委托代理协议》委托律师进行诉讼代理服务，原告因此支付代理费8,000.00元。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护。本案中，原告与被告签订合同，约定由被告向原告供应模具，双方当事人之间形成买卖合同关系。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，原告依约向被告支付模具费后，被告应按时交付相应货物，依法应承担违约责任。现原告要求被告退还模具费80,000.00元，被告亦主动退还原告20,000.00元，视为原、被告自愿解除合同。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，原告要求被告返还模具费的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。庭审中，原告称被告所支付的20,000.00元应作为损失赔偿款，但从双方协商分期返还模具费的情况看，该笔费用应为模具款，故对原告该项主张本院不予采纳。因此被告应返还原告模具款金额应为60,000.00元。原告要求以80,000.00元为本金，参照民间借贷每月2﹪的利率支付原告2016年08月05日起至退还模具费之日止的利息损失，虽然原、被告未在合同中约定损失计算方式，但被告取得原告所付模具费后未履行合同义务，导致原告的资金被占用，无法有效利用，给原告造成了一定的资金占用利息损失，故对原告主张利息损失的诉讼请求，本院予以支持。因原告主张的利率过高，本院酌情按年利率6﹪计算资金占用期间的利息。原告要求以80,000.00元为本金，自合同约定45天履行期限届满之日起，即2016年08月05日起计算利息损失，但因被告于2017年08月31日返还原告模具费80,000.00元，故利息损失应分段计算。2016年08月05日至2017年08月30日期间的利息损失为80,000.00元×（6﹪∕年÷12个月）×13个月＝5,200.00元。自2017年09月01日起，扣除被告已返还的20,000.00元,以60,000.00元为本金，按年利率6﹪计算利息至本院确定的履行期限届满之日止。原告要求被告赔偿律师费8,000.00元，因该笔费用系原告主张权利过程中所支付的必要合理费用，属于原告损失范围，故对原告该项诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告赔偿因无法正常供货导致的损失200,000.00元，因原告未提供充分证据证实上述损失已实际发生，也未提供证据证实该损失与被告违约之间存在必然联系，故对原告该项诉讼请求，本院不予支持。
综上所述，对原告浩诚药业公司合理的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十九条、第一百�十条、第一百三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告四川金泰医药包装有限公司于判决生效之日起十日内返还原告贵州浩诚药业有限公司模具款60,000.00元；
二、被告四川金泰医药包装有限公司于判决生效之日起十日内支付原告贵州浩诚药业有限公司2016年08月05日至2017年08月30日期间的利息5,200.00元及2017年09月01日起至本院确定的履行期限届满之日止的利息（以60,000.00元为本金，按年利率6﹪计算）；
三、被告四川金泰医药包装有限公司于判决生效之日起十日内支付原告贵州浩诚药业有限公司律师费8,000.00元；
四、驳回原告贵州浩诚药业有限公司其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5,840.00元，减半收取计2,920.00元，由原告贵州浩诚药业有限公司负担2,219.00元，由被告四川金泰医药包装有限公司负担701.00元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。
审判员 孙春光
二〇一七年九月二十八日
书记员 孔 璞