河南省平顶山市卫东区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）卫民初字第965号
原告李明燦，男，1989年3月15日出生，汉族，住平顶山市。
被告河南世纪明辉建工集团有限公司，住所地平顶山市卫东区北环路与新华路交叉口（明源工业园内1号楼二楼东侧）。
法定代表人陈保红，董事长。
委托代理人张豪帅，河南前行律师事务所律师。
被告吴磊，女，1971年10月29日出生，汉族，住平顶山市。
被告陈丽萍，女，1967年1月14日出生，回族，住平顶山市。
原告李明燦诉被告河南世纪明辉建工集团有限公司（以下简称世纪明辉公司）诉被告吴磊、陈丽萍买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告李明燦及被告世纪明辉公司的委托代理人张豪帅、被告吴磊、陈丽萍到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告李明燦诉称，原告李明燦2014年6月25日至2014年12月1日向被告吴磊、陈丽萍承建的被告世纪明辉公司发包的明珠世纪城83号楼二期送钢筋，钢筋共计546.481吨，金额1855362元被告已付1110000元，下欠745000元，经多次催款无果，现向法院起诉请求判令：1、被告世纪明辉公司、吴磊、陈丽萍连带偿还原告李明燦的钢筋款745000元。2、本案诉讼费由被告承担。
被告世纪明辉公司辩称，1、被告世纪明辉公司不知道原告李明燦所诉的钢筋款这一事，不知道该钢筋是否用在被告世纪明辉公司的工地，双方之间无任何合同关系。2、被告世纪明辉公司与被告吴磊无任何关系，被告吴磊也不是被告世纪明辉公司的工作人员，被告吴磊与他人之间签订的合同产生的民事行为不能代表被告世纪明辉公司。3、被告世纪明辉公司与被告陈丽萍之间签订有施工协议，被告世纪明辉公司与被告陈丽萍之间的工程款已经全部结算完毕，并已全部付清，被告陈丽萍与他人之前签订的任何合同产生的民事行为与被告世纪明辉公司无关。4、本案为买卖合同，根据合同的相对性，卖方为原告李明燦，买方并非被告世纪明辉公司，因此本案与被告世纪明辉公司无关，依法应驳回原告对被告世纪明辉公司的起诉。
被告吴磊辩称，被告吴磊和原告李明燦通过朋友认识，双方协商，被告吴磊购买原告李明燦的钢筋，往被告世纪明辉公司83号楼工地送，总金额为1855362元，被告吴磊支付了770000元。被告世纪明辉公司的83号楼是陈丽萍承包的，承包后的活是由被告吴磊和董超杰一起干的。按约定盖到3层的时候就应该拨款了，但没有按时拨款，被告吴磊自己给原告李明燦了300000元的钢筋款，后来又盖到7层的时候，被告世纪明辉公司给了被告吴磊工人的生活费，但是还是没有付工程款，被告吴磊又给了原告李明燦470000元钢筋款。7层以后的拨款也没有再给被告吴磊，这个工程后来被告吴磊就不再垫钱也不再参与，就由被告陈丽萍接管了。请求驳回对被告吴磊的起诉。
被告陈丽萍辩称，被告世纪明辉公司83号楼的工程是被告陈丽萍签订的合同，签订合同后被告陈丽萍不是很懂，就和董超杰说把这个活给他干。在建设工程中被告陈丽萍才知道钢筋是被告吴磊购买的。2014年9月29日被告世纪明辉公司对83号楼拨款500000元，去掉20000元的土方钱，还剩480000元给了被告吴磊，后来被告世纪明辉公司又拨款354000元，直接给了被告吴磊204000元，这204000元为工程款，150000元为工人工资，这部分钱公司直接给了董超杰。2015年1月7日，被告世纪明辉公司给被告陈丽萍1500000元，扣除土石方100000元，其余由现场经理韶中兴、程留现、曹伟迎，代表工人把工资领走1200000元，剩余的200000元，付了原告李明燦100000元的钢筋款，下余的付了材料款和水电、房租。被告陈丽萍不是钢筋的购买人，购买钢筋的人是被告吴磊，被告陈丽萍把钱给被告吴磊了，原告李明燦应该直接问被告吴磊要钱。被告陈丽萍给付原告李明燦340000元，是因为盖到第9层的时候已经没有钢筋了，就自己找的钱从原告李明燦处购买钢筋，并且钱已经付完了。请求驳回对被告陈丽萍的起诉。
经审理查明，2014年11月6日被告世纪明辉公司将其承包的“明珠世纪城二期小高层83#楼”转包给被告陈丽萍，并签订建设工程施工协议书一份，双方约定，工程内容：施工图纸范围内的土建、水、电等简单装饰及安装工程。安装与室外有关部分的管线做出外墙皮外1.5米处，强弱电敷管至单元表箱强电自表箱敷线至户内，多出工程量以技术核定单形式进行认证。精装修部分（室内地面、墙面、顶棚及外墙立面和装修工程）待定；住宅楼按图纸施工。资金来源：自筹。开工日期为2014年5月22日，竣工日期为2015年9月3日。后被告陈丽萍将该工程转包给被告吴磊施工。经被告吴磊联系，原告李明燦于2014年6月25日至2014年12月1日向该工程供应钢筋，由张金锋收货并在送（销）货单上签字。在该工程盖到7层后被告吴磊退出，后由被告陈丽萍负责工程。2014年11月6日，原告李明燦、被告吴磊、陈丽萍对钢筋款进行了结算，并向原告李明燦出具《证明》一份，内容为：“今由李明燦2014年6月25日起送往明珠世纪城二期83号楼钢筋至2014年12月11日止，共计钢筋546.481吨，金额1855362元。收料张金峰入库使用，由吴磊支付现金柒拾柒万元整，陈丽萍支付叁拾贰万元整。下余柒拾陆万伍仟叁佰陆拾贰元整未付，本次是因明珠世纪城二期83楼由陈丽萍与河南世纪明辉建工集团有限公司签订。签订日期为2014年11月6日。签订地点平顶山市明源科技工业园内明辉建工集团办公室。委托代理人陈琰宾。本合同签订人：签名：陈丽萍经手人：签名：吴磊。”之后被告陈丽萍又支付原告李明燦20362元，现下欠745000元未付，双方形成纠纷。
另查明，被告吴磊及陈丽萍均收到过被告世纪明辉公司为“明珠世纪城二期小高层83#楼”工程发放的工程款。被告陈丽萍、吴磊挂靠在被告世纪明辉公司名下施工，并借用被告世纪明辉公司建筑施工的相关资质。
本院所确认的上述事实，由证明、销货清单、建设工程施工协议书、借据、庭审笔录等证据材料在案为凭，这些证据材料已经开庭质证和本院审查，可以采信。
本院认为，原告李明燦经被告吴磊联系向被告世纪明辉公司的明珠世纪城二期83号楼送钢筋，该工程先后由被告吴磊及被告陈丽萍承建。原告李明燦经与被告吴磊、陈丽萍之间虽未签订书面合同，但根据原、被告在庭审中的陈述，证明等证据相互印证原告李明燦与被告吴磊、陈丽萍之间形成事实上的买卖合同关系。被告吴磊、陈丽萍都曾接收过被告世纪明辉公司的工程款，且其二人于2014年11月6日共同对原告李明燦的钢筋款进行了结算，故被告吴磊、陈丽萍应共同对原告李明燦的钢筋款负清偿责任。被告世纪明辉公司作为依法登记设立的建筑公司，应依法经营，不得将工程转包给被告陈丽萍、吴磊个人进行施工，允许被告陈丽萍、吴磊挂靠本单位施工，存在明显过错，应依法对原告李明燦的债权负连带清偿责任。综上，根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告吴磊、陈丽萍于本判决生效后十日内支付原告李明燦钢筋款745000元。
二、被告河南世纪明辉建工集团有限公司对第一项判决承担连带清偿责任。
如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11250元，由被告河南世纪明辉建工集团有限公司、吴磊、陈丽萍负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。
审 判 长 梁中波
审 判 员 戴远哲
人民陪审员 宋倩倩
二〇一五年十一月七日
书 记 员 张馨方