广东省中山市第一人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤2071民初8651号
原告（反诉被告）：林丽坤，女，1980年10月3日出生，汉族，住广东省徐闻县。
委托诉讼代理人：周灵洋，广东江盈律师事务所律师。
被告（反诉原告）：中山市沙溪镇丰宇制衣厂，住所地广东省中山市沙溪镇隆兴北路68号3楼，统一社会信用代码×××40Ｈ。
投资人：卜铁军。
委托诉讼代理人：张良军，该公司员工。
委托诉讼代理人：邓春池，广东中亿律师事务所律师。
被告：卜铁军，女，1975年7月21日出生，汉族，住湖南省益阳市赫山区。
原告林丽坤诉被告中山市沙溪镇丰宇制衣厂（以下简称丰宇厂）定作合同纠纷一案，本院立案受理后，依法追加卜铁军为共同被告参加诉讼，诉讼过程中，被告丰宇厂提出反诉，本院依法合并审理并适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告林丽坤的委托诉讼代理人周灵洋，被告丰宇厂的委托诉讼代理人张良军、邓春池，被告卜铁军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告林丽坤向本院提出诉讼请求：被告向原告返还定金10000元及同期银行贷款利息。事实与理由：2015年1月28日，原被告签订服装订购合同，约定原告向被告支付定金，被告收到定金后交付合同约定服装款式，原告于2015年1月31日向被告支付定金10000元，但被告以种种理由拒不交付合同订购服装且拒不退还定金。原告曾口头要求被告履行合同依约交货或退还定金，但被告拒绝。原告委托律师发送律师函，被告仍置之不理。原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼。
庭审中，原告林丽坤增加一项诉讼请求为确认双方签订的合同于2017年3月22日解除；明确诉讼请求中的定金应为订金，被告卜铁军对被告丰宇厂的债务承担补充清偿责任。事实与理由补充如下：原被告在2015年1月28日签订合同，原告在2015年1月31日向被告转账10000元，合同明确约定自原告支付订金后20天内完成订货。根据双方的聊天记录显示20天后被告未依合同完成生产。2015年3月18日止仍然未完成合同约定的生产，被告属于根本违约，原告在2017年已发送律师函给被告明确宣告双方合同已解除，原告要求返还订金。
被告丰宇厂答辩并反诉称：本案案由应为定作合同纠纷。1.涉案合同没有最终履行的责任在原告。原告没有及时提供制单以及多次更改制单是被告不能按时交付服装的主要原因。双方签订合同后，原告未及时提供制单，导致被告不能安排生产。原告在被告多次要求下提供了制单，但反复改变，被告仍无法安排生产。原告在2015年5月19日提供最终制单时，并未提出延期的问题，被告也按照最初的合同约定，在20天之内（19天）完成了服装加工的主要工序。原告延期提供制单是被告不能按时交付服装的主要原因。原告不能提供所加工服装品牌的授权证书是合同最终无法履行的另一重要原因，原告所委托加工的服装，在合同里只涉及款式，在制单里面才显示细节，但在加工过程中，原告提供服装标识时，被告才发现原告要求加工的服装品牌“BURBERRY”和“EVISU”是非常知名的品牌，被告担心侵权，遂要求原告提供其获得授权的证书，原告开始找理由说被告延期，要求被告退还所收的10000元订金。2.原告应赔偿被告的损失。因原告自身原因，合同无法履行，但被告却因此产生了经济损失，该损失应由原告赔偿。3.原告于2017年3月22日发出律师函前，被告已将全部定作的服装做好，被告确认收到原告发出的律师函。未交货的原因为：原告所制作的服装品牌涉嫌假冒，被告要求原告提出授权的要求，但原告无法提供；原告提出的交货条件，不符合常理，被告也无法接受，所以从2015年拖延至今都没完成最后的合同程序。原告发出的律师函中也无提出解除合同，即使原告未提出，被告也在反诉中提出了要求解除合同。为此，被告反诉请求：1.解除双方签订的订购合同；2.反诉被告赔偿反诉原告经济损失10514.21元；3.本案全部诉讼费由反诉被告承担。
被告卜铁军辩称：与被告丰宇厂的答辩意见一致。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：2015年1月28日，林丽坤（甲方）与丰宇厂（乙方）签订订购合同，约定甲方向乙方订购价值33300元的服装，合同签订后甲方付30%订金，即9990元，余款待验货合格后于出货前付清。乙方需在订金收到后20天内完成生产。合同中附有服装的图片、规格、数量、单价等事项，并对尺寸及规格、LOGO作了要求。2015年1月31日，林丽坤以网上银行转账的方式向合同约定的丰宇厂张良军的银行账号支付订金10000元，但丰宇厂没有依约交付订购的服装。2017年3月21日，林丽坤委托广东江盈律师事务所周灵洋律师通过邮寄的方式向丰宇厂发出律师函，要求解除与丰宇厂签订的订购合同，并要求丰宇厂返还已支付的10000元订金。丰宇厂确认收到了该律师函。林丽坤多次催收上述款项无果，遂诉至本院，主张前述实体权利。
丰宇厂提交聊天记录拟证明双方就加工服装制单、交货时间的沟通。
另查，林丽坤向丰宇厂提供的服装样板衣领内侧有“BURBERRY”和“EVISUQENES”的标签，“BURBERRY”和“EVISUQENES”分别是英国和日本的服装品牌。
再查，丰宇厂是于2013年6月26日登记成立的个人独资企业，投资人为卜铁军。
本院认为：林丽坤与丰宇厂签订订购合同，由林丽坤下单并制定款式、提供样板，丰宇厂负责包工包料制作服装，期间原材料是由丰宇厂采购，故本案案由为定作合同纠纷。现双方均同意解除上述所签订的订购合同，对此，本院予以准许。故本案的争议焦点为可归责于哪方的原因导致合同不能继续履行。对此，本院分析如下：
2015年1月28日，林丽坤与丰宇厂签订订购合同后，林丽坤按照约定于2015年1月31日以网上银行转账的方式支付订金10000元，但是丰宇厂没有按照约定在订金收取后20日内完成交货，丰宇厂主张未能按期交货的原因是林丽坤迟延提供服装样板的制单以及订购的服装涉嫌商标侵权。关于迟延提供订购服装样板的制单的问题，丰宇厂虽然提供了不同样式的服装样板制单，但是其没有提供证据证明提供制单的时间，制单上没有林丽坤的签名确认，林丽坤亦不确认该制单提供的时间，故丰宇厂关于林丽坤迟延提供制单的辩解，证据不足，本院不予采信；关于订购的服装涉嫌商标侵权的问题，丰宇厂称林丽坤无法提供样板服装上涉及的国外服装品牌的授权，但其无法提供证据证明在合同约定的交货期间内向林丽坤求证商标是否侵权，在其所提交的聊天记录中亦没有涉及商标侵权问题，故丰宇厂辩称林丽坤订购的服装构成商标侵权，理据不足，本院不予采信。综上所述，是可归责于丰宇厂的原因导致合同不能继续履行，丰宇厂未依约交付林丽坤订购的服装，构成违约，应当承当相应的违约责任。
林丽坤主张丰宇厂退还10000元订金，有其提供的订购合同以及银行转账记录可以证实，理据充分，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定，本案中，丰宇厂未能依约交付货物，构成违约，但是双方在合同中没有约定违约责任，故林丽坤主张同期银行贷款利息应当为迟延退还订金的利息损失，由于林丽坤向丰宇厂邮寄律师函只要求丰宇厂退还订金但没有约定退还订金的时间，故本院认为迟延退还订金的利息损失应当自起诉之日起开始计算。
根据《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条“个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿”之规定，本案中，丰宇厂为个人独资企业，卜铁军为投资人，故林丽坤主张卜铁军对丰宇厂的上述债务承担补充清偿责任，理据充分，本院予以支持。
丰宇厂主张解除双方签订的订购合同，林丽坤也在本诉中主张合同已解除，故本院予以支持。根据上述分析，由于丰宇厂迟延交付货物的行为构成违约，故其主张林丽坤赔偿其由此导致的经济损失10514.21元，理据不充分，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十六条、第一百零七条，《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、确认原告林丽坤与被告中山市沙溪镇丰宇制衣厂于2015年1月28日签订的订购合同于2017年3月22日解除；
二、被告中山市沙溪镇丰宇制衣厂于本判决生效之日起七日内向原告林丽坤返还订金10000元并支付利息（以10000元为基数，从2017年5月15日起至清偿之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
三、被告卜铁军对被告中山市沙溪镇丰宇制衣厂的上述债务承担补充清偿责任；
四、驳回反诉原告中山市沙溪镇丰宇制衣厂的反诉请求。
若未按判决书指定的期间履行付款义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费50元，减半收取25元（原告林丽坤已预交），由被告中山市沙溪镇丰宇制衣厂、卜铁军负担并于本判决生效之日起七日内直接返还原告林丽坤；反诉案件受理费31元（反诉原告中山市沙溪镇丰宇制衣厂已预交），由反诉原告中山市沙溪镇丰宇制衣厂负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。
附件：证据目录清单
审判员 刘 忠
二〇一七年六月二十一日
书记员 杨平丽
附件：证据目录清单
证据目录清单
原告林丽坤为证明其主张的事实并支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：1.订购合同；2.中国农业银行银行卡交易明细清单；3.律师函以及妥投证明；4.聊天记录（打印件）。
被告中山市沙溪镇丰宇制衣厂对其辩解向本院提交如下证据：1.制单6份（原件存放于电脑QQ中）；2.林丽坤服装成品加工明细原件；3.工艺明细与加工费明细（原件）；4.中山市嘉谦纺织贸易行销售单2份（原件）、送货单（原件）；5.聊天记录（打印件）；6.投诉平台网页；7.色卡；8.加工服装成品7件（原件）。