宁夏回族自治区贺兰县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）贺民初字第2370号
银川昊昱商业策划管理有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路湖畔佳苑71号，营业执照注册号640106200011785，组织机构代码证58536664-8。
法定代表人段龙华，该公司经理。
委托代理人沈涛，北京市泽元（银川）律师事务所律师。
被告宁夏中远电气设备制造有限公司，地址宁夏回族自治区银川德胜工业园区新胜西路32号，营业执照注册号640122200010902，组织机构代码证55419367-6。
法定代表人马立贵，该公司董事长。
原告银川昊昱商业策划管理有限公司（以下简称昊昱商业策划公司）诉被告宁夏中远电气设备制造有限公司（以下简称中远电气公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2015年8月6日立案受理后，依法组成合议庭于2015年11月27日公开开庭进行了审理，原告昊昱商业策划公司的委托代理人沈涛到庭参加了诉讼，被告中远电气公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年12月3日，原、被告签订《工程施工合同》1份，约定由被告为原告承建银古路“塞上花都”市场630KVA箱式变电站及外网敷设通电施工工程，工程包干价1203908元；承包方式为交钥匙工程，即包工、包料、包验收；施工期间自2014年12月3日至2015年1月15日；付款方式为甲方于开工前支付30%的首付款，箱变设备到场安装后支付40%，施工完毕后支付25%，剩余5%作为质保金，质保期届满后一次性支付。合同签订当日，原告向被告支付首付款30万元，后被告进场仅进行了部分安装准备工作（如开挖基坑等），未按约定提供、安装箱式变电设备及外网敷设设施。现阶段经原告了解，被告基本处于停业状态。原告认为，被告未按约定时间履行提供、安装设备、设施，且现阶段已无力继续履行施工合同所约定的主要义务，应承担相应的违约责任。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释的规定，特诉至法院，请求：1、解除双方于2014年2月3日签订的《工程施工合同》；2、被告向原告退还预付款30万元，支付利息9800元（30万元×5.6%÷12×7个月），共计309800元；3、本案诉讼费用由被告负担。
原告为证明诉讼请求成立，向本院提交以下证据：
证据一，《工程施工合同》一份，证明2014年12月3日原、被告双方签订《工程施工合同》，合同约定被告承包银古路塞上花都630KVA箱式变电站及外网敷设通电施工工程，于2015年1月15日前完工。工程包干价为1203908元，承包方式为包工、包料、包验收。
证据二，收据一份，中国工商银行电子银行回单打印件一份、情况说明原件一份、身份证复印件一份，证明2014年12月3日原告安排公司工作人员王亚平以电子银行转账方式向被告支付工程首付款30万元。
证据三，照片三张，证明合同签订后，被告人员进驻施工现场开工，但被告仅在“塞上花都”市场南侧锅炉房旁进行了配电柜基坑开挖，后一直停工。2015年7月，原告再次至被告处催促施工时，发现被告办公场所内已人去楼空，被告已无可能再履行施工合同约定的施工义务。
被告中远电气公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面的答辩意见及证据。
经当庭原告举证，本院认证如下，原告提交的证据真实、合法，能够证明原告的证明目的，其证明效力，本院予以采信。
经审理查明，2014年12月3日，原、被告签订《银古路塞上花都630KVA箱式变电站及外网敷设通电工程施工合同》，工程地点位于银川市兴庆区银古路塞上花都花鸟鱼宠市场至友爱中心路环网柜14-1号，为电力外网及箱变设备安装工程，开工日期自2014年12月3日起以原告通知时间为准，竣工日期为2015年1月15日，工程造价为包干价1203908元，付款方式约定：此工程施工为交钥匙工程，工程开工前预付合同总金额30%，即361172.4元为首付款；箱变设备到场安装后支付合同总金额40%，即481563.2元；施工完毕通电验收后支付合同总金额25%，即300977元；剩余合同总金额5%，即60195.4元为质保金，质保期6个月满后，原告三个工作日内一次性支付。合同签订后，原告公司于2014年12月3日安排工作人员王亚平通过网络银行向被告公司账户转款支付预付款30万元，但被告公司仅进行了开挖基坑等准备工作，并未按约定提供、安装箱式变电设备及外网敷设设施，且被告公司自2015年7月底便处于停业无人经营状态，现原告认为被告未按约定时间履行提供、安装设备、设施，且现阶段已无能力继续履行施工合同所约定的主要义务，应承担相应的违约责任，故依法提起诉讼，望判如所请。
本院认为，原、被告签订的《银古路塞上花都630KVA箱式变电站及外网敷设通电工程施工合同》合法、有效，原告支付预付款30万元后，被告应履行合同义务。但本案被告仅进行了开挖基坑等准备工作，并未按约定进度进行施工并安装，且被告公司自2015年7月底便处于停业无人经营状态，已致合同履行处于停滞状态，双方合同履行已根本无法完成，合同目的不能实现，故原告要求与被告解除合同，符合法律规定，本院予以支持。被告未履行合同义务，占用原告预付款30万元，原告要求被告退还预付款并支付占用期间的利息9800元，符合法律规定，本院亦予支持。本案涉及被告前期开挖基坑等准备工作费用，被告可另行再主张权利。被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃法律赋予的诉讼权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告银川昊昱商业策划管理有限公司与被告宁夏中远电气设备制造有限公司于2014年12月3日签订的《银古路塞上花都630KVA箱式变电站及外网敷设通电工程施工合同》；
二、被告宁夏中远电气设备制造有限公司返还原告银川昊昱商业策划管理有限公司工程预付款30万元并支付利息9800元，共计309800元，于本判决生效之日起十日内付清；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5947元，公告费600元，由被告宁夏中远电气设备制造有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 杨学生
人民陪审员 张 贵
人民陪审员 杨兵国
二〇一五年十二月十日
书 记 员 李 娜
附：本案引用相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第4页共5页