山东省济宁市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁08民终4472号
上诉人（原审被告）：枣庄鑫金山智能机械股份有限公司（原枣庄市金山机械有限公司）。住所地：台儿庄区枣台复线东侧工业园区内。组织机构代码：78849774-4。
法定代表人：孙中岩，经理。
委托代理人：施广勇，台儿庄区法律援助中心律师。
被上诉人（原审原告）：毕节华通永固建材有限公司，住所地：贵州省毕节经济开发区小坝村。组织机构代码：06774587-5。
法定代表人：苏俊杰，系该公司总经理。
委托代理人（特别授权）：高建阁，山东宏易律师事务所律师。
上诉人枣庄鑫金山智能机械股份有限公司（原枣庄市金山机械有限公司）因买卖合同纠纷一案，不服嘉祥县人民法院（2015）嘉商初字第289号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
原审法院审理认定，原、被告经协商于2013年5月9日达成协议并签订“矿山设备购销合同”。合同被告为甲方，原告为乙方。合同标的物，重锤反击式破碎机,含清单所列和未列的全部配套设备及配套部件。型号js2022(每小时600吨-800吨，并约定五种成品料生产线销售价格、合同总金额340万元、付款方式：合同签订后,乙方向甲预付合同总额的30%即102万元,30天内甲方完成整套机械生产，乙方付清货后甲方发货,甲方向乙方出具正规发票。运输方式及交货地点，甲方完成上述机械整套生产后,负责运送至贵州省毕节市小坝镇乙方指定的地总、交货地点、质量要求、安装、调试、质保期等内容（详见合同），其中合同第七条规定：“质量要求：整套机械所用钢材应符合国家质量标准，外观平整光洁，所配电机、配电柜必须达到CCC认证标准，满足本设备使用要求，生产能力必须达到600吨-800吨每小时的产量。”第八条规定：“安装、调试、质保期：该破碎机运至乙方指定地点后，甲方派专业技术人员指导安装，调试、甲方派员跟踪服务期限为一年。”第九条约定：“违约责任：乙方电话告知甲方发货，5日内到货，不按时到货，每拖延一天，违约方向守约方付违约金五万元。不可抗力因素导致不能如期到货除外。”原告将其在毕节市开发区小坝镇的碎石项目的生产及破碎机的运营全部承包给被告，承包期限五年，承包期间，原告按照被告的产量，以每吨12元的价格与被告进行结算。上述两份合同签订后，原告按照约定于2013年6月3日、6月14日分两次将货款支付被告。因生产数量达不到合同约定的每小时600吨-800吨造成损失,原告诉来本院。当事人对下列事实有争议，被告是否迟延交货构成违约，原告主张违约金185万元及出具增值税发票否成立。原告陈述被告未按照合同约定发货。合同约定的发货时间是2013年6月10日付清款后即电话告知发货，但被告直到2013年9月底才将所有货发至我们指定地点。被告至今未向原告提供设备的验收资料和产品说明，双方一直未验收设备的生产及性能。被告未向原告开具340万元的发票。上述两点足说明被告违约，被告没有提供验收资料和产品说明，双方没有对设备进行调试验收，及未开具发票、提供货物数量。合同第五条约定,乙方付清货款后甲方发货,甲方向乙方出具正规发票。2013年6月3日、2013年6月14日分两次将340万元款项全部支付给了被告。被告于2013年6月19日发部分设备一批，2013年6月22日到达原告处，最后一批货到时间2013年7月27日,共计拖延交货时间37天，直到2013年9月底将所设备全部供齐，合同第九条约定：“违约责任：乙方电话告知甲方发货，5日内到货，不按时到货，没拖延一天，违约方向守约方付违约金五万元。37天x50000元=185万元。经被告质证合同第九条约定：“违约责任：乙方电话告知甲方发货，5日内到货，不按时到货，每拖延一天，违约方向守约方付违约金五万元”属实,但被告没有违约，2013年6月19日的发货清单记载对方收货的时间为2013年6月22日，并举证4份供货单据，即分别送货时间为2013年6月19日收货人签字王硕、张培印，2013年6月22日,6月27日收货人签字于茂中、张培印,7月19日、7月24日，经原告质证对2013年6月19日收货人签字王硕、张培印2013年6月22日这份供货单签名的及收货时间认可,其他不认可，认可2013年9月底将所设备全部供齐。上述争议本院分析认为,原告与被吿签订买卖合同均无异议,双方均应按合同约定履行义务,原告己按合同于2013年6月3日、2013年6月14日分两次将340万元款项全部支付给了被告。被告于2013年6月19日发部分设备一批，2013年6月22日到达原告处。原告按期履行支付货款,被告未能按期履行供货义务，原告对被告举证的7月19日、7月24日送货清单未有原告方工作人员签名不认可,但双方认可2013年9月底将设备全部供齐开始安装调试,视为货物履行期限,足以证明被告未按期交货,己构成违约。合同第九条约定：“违约责任：乙方电话告知甲方发货，5日内到货，不按时到货，每拖延一天，违约方向守约方付违约金五万元。被告应在2013年6月20日履行供货义务,实际供货日是2013年6月22日并且设备及附件没有供齐，到最后一批货到时间2013年7月27日共计延误37天计算违约金计款185万元有误,实际为35天x5万元=175万元，影响了安装调试生产，被告应当承当违约责任，被告辩解未违约,与事实不符，理由不够充分,本院不予支持。被告举证的供货单,原告虽然对未签名的2份不认可,但认可货物于2013年9月底将设备全部供齐，本院综合审后认为能证明供货数量,与原告计算违约起止时间相吻合，该4份供货货单予以采信。原告履行货款后,依约应当出具正规具票至今未予出具。原告主张违约金及出具增值税发票符合法律规定,本院予以支持。
原审法院认为，依法成立的合同受法律保护,当事人应当按照合同的约定履行自己的义务。原告向被告履行了金钱义务，被告未向原告按期履行供货款义务，违反了诚实信用原则,已构成违约,应当承担违约责任。原告主张违约金及出具增值税发票符合法律规定,本院予以支持。原告对产品质量提出异议申请鉴定,因被告未按要求提供设备的安装图纸及技术设计方案退回鉴定委托,原告对产品质量赔偿保留诉权,本院予以照准。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条,第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：被告枣庄市金山机械有限公司于本判决生效后7日内支付原告毕节华通永固建材有限公司违约金175万元并开具本案所涉货款金额的增值税发票。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币46000元，由被告枣庄市金山机械有限公司负担。
上诉人枣庄鑫金山智能机械股份有限公司不服原审判决，上诉称：原审法院认定事实不清。一、上诉人不存在违约行为，不应承担违约金。二、被上诉人尚欠上诉人石料款491887.68元构成违约。综上，请求二审法院一、依法改判上诉人不承担违约责任或撤销一审判决发回重审。二、诉讼费用由被上诉人承担。
被上诉人毕节华通永固建材有限公司答辩称：一审认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由依法不能成立，请求二审法院依法驳回上诉人请求。
二审法院审理查明的事实与一审法院认定的事实相一致。
本院认为，上诉人枣庄鑫金山智能机械股份有限公司与被上诉人毕节华通永固建材有限公司签订的《矿山设备销售合同》系双方当事人真实意识表示，且不违反法律法规强制性规定，为有效合同。合同签订后，被上诉人按照合同约定的价款，全部支付给了上诉人。按照合同第九条的约定：“乙方（被上诉人）电话告知甲方（上诉人）发货，5日内到货，不按时到货，每拖一天，违约方向守约方支付违约金五万元”。依据合同约定上诉人应于2013年6月20日将全部货物履行完毕，但上诉人直至2013年7月27日才将约定货物供齐，其违反了合同约定，构成违约，依照合同约定应承担违约责任。上诉人主张其并未违约的理由，与事实不符，本院依法不予支持。关于上诉人主张被上诉人欠其石材款的理由，因其在一审审理期间，未按法律规定缴纳相应的反诉费用，原审法院对其主张被上诉人欠其石材款未进行处理，并无不当。上诉人可另行起诉主张权利。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当。上诉人上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费46000元，由上诉人枣庄鑫金山智能机械股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 刘力红
审判员 胡玉松
审判员 张 鹏
二〇一七年十一月二十二日
书记员 陈 昂