福建省福清市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）闽0181民初779号
原告：福建德隆实业有限公司，住所地福建省福清市江阴工业集中区。
法定代表人：陈核心，执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：何伟杰，福建众合天成律师事务所律师。
被告：福清海润电力设备贸易有限公司，住所地福建省福清市音西街道音西村霞盛福建省福清市国家税务局职工住宅集资楼1号楼12层1105单元。
法定代表人：陈志锋。
原告福建德隆实业有限公司（以下简称“德隆实业公司”）与被告福清海润电力设备贸易有限公司（以下简称“海润贸易公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2018年1月15日立案受理后，依法适用普通程序，于2018年4月23日公开开庭进行了审理。原告德隆实业公司的委托诉讼代理人何伟杰到庭参加诉讼，被告海润贸易公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告德隆实业公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2017年7月23日签订的编号为工程[2017]0720号的《福建德隆实业有限公司高压变配电工程施工合同》；2.被告返还原告工程款103,500元并赔偿工程款占用期间原告的利息损失（利息损失以103,500元为基数，按年利率6%从2017年7月26日开始计至被告还款之日止，其中暂计至原告起诉时的利息损失为2850元）；3.被告向原告支付违约金（违约金以合同总价款400,000元为基数，按每日0.1%从2017年10月26日计至生效判决确认的合同解除之日止，违约金总额以40,000元为限，其中暂计至原告起诉之日止的违约金为30,000元）；4.被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原、被告于2017年7月23日签订编号为工程[2017]0720号的《福建德隆实业有限公司高压变配电工程施工合同》，约定原告将公司的高压变配电工程交由被告承包施工，双方就合同价款、工程期限以及违约责任等达成一致。其中工程总包价款（不含税）为400,000元，合同签订后5天内原告支付合同款的30%（即120,000元）给被告，其余工程款按约定的进度支付，工程期限为工程款到被告账户后90个工作日内完成，被告如未按约定的日期竣工，每逾期一日，应支付原告合同总价款的0.1%的逾期违约金。之后，原告于2017年7月25日依约向被告支付了工程款120,000元并多次催促被告履行施工义务。但因被告公司财务原因，被告在合同约定的工程期限届满后告知原告向设备供货方付清设备尾款38,500元（设备价款为55,000元，被告已付定金16,500元抵货款）并自行提货，另寻他人安装。被告的违约行为损害原告的合法权益，故原告向法院提起诉讼。
被告海润贸易公司未作答辩，也未举证、质证。
因被告海润贸易公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对诉讼权利的放弃。本院仅就原告德隆实业公司所提供的证据进行审查、认证。
经审理查明，2017年7月23日，原告德隆实业公司（发包方）与被告海润贸易公司（承包方）签订编号为工程[2017]0720号的《福建德隆实业有限公司高压变配电工程施工合同》。合同约定：工程名称为福建德隆实业有限公司高压变配电工程，工程地点在福清市；工程总包不含税价为400,000元，合同签订后5天内原告支付合同款的30%即120,000元给被告，待主设备到达安装地点后再支付合同款的40%即160,000元，工程验收合格且供电公司成功送电后7天内再支付合同款的20%即80,000元，剩余40,000元作为质保金待质保期满一年后7天内付清；工程期限为至工程款到被告账户后90个工作日内完成；被告未按合同约定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给原告合同总价款的0.1%的逾期违约金，双方的逾期违约金总额上限不应超过总金额的10%等内容。原、被告双方均在合同上加盖公章，被告海润贸易公司的法定代表人陈志锋亦签字确认。2017年7月25日，原告德隆实业公司通过其中信银行福州福清支行账户向被告海润贸易公司的招商银行股份有限公司福州福清支行账户转账120,000元，并备注“设备”。庭审中，原告德隆实业公司确认工程期限为2017年7月25日至同年11月30日。
2017年12月20日，被告海润贸易公司向福州天宇电气股份有限公司出具《承诺函》，内容为“兹福清海润电力设备贸易有限公司与贵司签订的油变（型号：S11-630/10-0.4）的合同总造价为人民币伍万伍仟元整。该合同项下预付款已由我司支付30%；现因公司财务原因，特承诺同意由我司客户福建德隆实业有限公司自行缴纳支付尾款并提货。由此产生的一切法律纠纷等均由我司自行承担”。原告德隆实业公司述称上述设备价款为55,000元，并对被告海润贸易公司向第三方支付的30%预付款即16,500元从已付工程款120,000元中予以扣除。
以上事实有原告提交的证据被告工商登记信息、《福建德隆实业有限公司高压变配电工程施工合同》、转账凭证、《承诺函》以及原告的庭审陈述为证，经本院审查核实，予以确认。
本院认为，原、被告签订的《福建德隆实业有限公司高压变配电工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。原告德隆实业公司依约履行了支付工程进度款的义务，被告海润贸易公司在约定的工程期限届满后，经催告仍未履行案涉高压变配电工程的主要施工义务，构成违约。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条第（二）项“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：……（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的”的规定，原告德隆实业公司可以解除合同。故原告德隆实业公司诉请解除案涉高压变配电工程施工合同，本院予以支持。被告海润贸易公司在案涉高压变配电工程中实际支出费用16,500元，原告德隆实业公司已支付的工程款120,000元扣除上述费用后，其余工程款103,500元应当予以返还（计算方式为：120,000-16,500=103,500）。故原告德隆实业公司诉请被告海润贸易公司返还工程款103,500元，本院予以支持，但原告要求被告按年利率6%支付上述工程款的利息损失的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。由于案涉高压变配电工程施工合同因被告海润贸易公司违约而解除，且双方关于每逾期一天应偿付合同总价款0.1%的逾期违约金，违约金总额上限不超过40,000元的约定不违反法律规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条第二款“因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失”的规定，被告海润贸易公司应当按照合同约定向原告德隆实业公司支付违约金。案涉高压变配电工程的工期截至2017年11月30日，违约金应从2017年12月1日而不是2017年10月26日起计算，暂计至庭审之日即2018年4月23日违约金为57,600元（计算方式为400,000×0.1%×144=57,600），超过约定的违约金上限，故被告海润贸易公司应当向原告德隆实业公司支付违约金40,000元。被告海润贸易公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（三）项、第九十七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条第（二）项、第十条第二款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、解除原告福建德隆实业有限公司与被告福清海润电力设备贸易有限公司于2017年7月23日签订的编号为工程[2017]0720号的《福建德隆实业有限公司高压变配电工程施工合同》；
二、被告福清海润电力设备贸易有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告福建德隆实业有限公司工程款103,500元；
三、被告福清海润电力设备贸易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告福建德隆实业有限公司支付违约金40,000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7300元，由被告福清海润电力设备贸易有限公司负担，限本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。
审 判 长 陈训达
人民陪审员 俞建平
人民陪审员 徐 丹
二〇一八年四月二十六日
法官 助理 陈 莉
书 记 员 张一芳