湖南省长沙市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘01民终6984号
上诉人（原审被告）：长沙才子房地产开发有限公司，住所地湖南省长沙市开福区德雅路1191号才子佳苑H栋102房。
法定代表人：蔡燕洪，董事长。
委托诉讼代理人：周琴，湖南云端律师事务所律师。
委托诉讼代理人：武梦婷，湖南云端律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：张睿。
委托诉讼代理人：何松，湖南金桥律师事务所律师。
上诉人长沙才子房地产开发有限公司（以下简称才子公司）因与被上诉人张睿房屋买卖合同纠纷一案，不服湖南省长沙市开福区人民法院（2016）湘0105民初4019号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月1日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷和询问当事人，各方均没有提出新的证据、事实和理由，合议庭认为不需要开庭审理。本案现已审理终结。
上诉人才子公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一审判决“上诉人违约，应向被上诉人支付逾期办理房屋所有权证违约金”错误，上诉人没有违约行为，不应承担违约责任。根据上诉人与被上诉人签订的《长沙市商品房买卖合同》第十九条及补充协议第八条约定，因出卖人（即上诉人）的责任未能在规定期限内为被上诉人办理房屋所有权证的，上诉人才承担违约责任。被上诉人购买的房屋位于才子佳苑二期1#栋，该栋早在2013年就经竣工验收符合领取规划许可证正本的条件，但长沙市城乡规划局却违法扣发1#栋的建设工程规划许可证正本，导致上诉人不能为被上诉人办理房屋所有权证。所以，在本案中，未能办理房屋所有权证的责任在于长沙市城乡规划局，而不在于上诉人，上诉人不应当承担违约责任。综上，请求二审法院作出公平公正的判决，支持上诉人的全部上诉请求。
被上诉人张睿辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院维持原判。
被上诉人张睿向一审法院起诉请求：1、请求依法判决才子公司立即为张睿办妥才子佳苑1栋2501房的房屋所有权证；2、请求依法判决才子公司支付张睿迟延办理房屋产权证的违约金61.0051×643=39226元（暂从2014年10月21日计算至2016年7月25日共计643天，剩余款项按61.0051元/天计算至实际办妥之日止）。
一审法院认定事实：2012年3月17日，张睿（买受人）和才子公司（出卖人）双方签订了一份《长沙市商品房买卖合同》（合同编号：201194622501）及其相关附件，合同约定张睿购买才子公司开发的才子佳苑1栋/单元25层2501号商品房，总金额610051元，建筑面积89.76平方米；其中，第六条付款方式及期限约定：买受人以银行按揭贷款方式付款，应于合同签订之日起向出卖人交付首期房款（含定金）290051元。剩余房款320000元向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请贷款。买受人应在接到出卖人通知之日起7日内，将申请办理银行按揭所需的全部资料提交给出卖人。第十条约定：出卖人应当在2012年7月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格并符合本合同附件三所约定的装饰、设备标准；2、该商品房经综合验收合格······第十九条，关于产权登记的约定：出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和其他债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权预告登记和产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。自本合同生效之日起365个工作日内，买卖双方应向长沙市房屋产权管理局申请预告登记或预售合同登记备案。出卖人在交付商品房后365个工作日内，将该幢房屋向长沙市房屋产权管理局申请初始登记。取得栋产权证后180个工作日内申请办理买受人的房屋所有权证，365个工作日内申请办理买受人的土地使用权证。如因出卖人的责任，未能在规定期限内未买受人办理上述手续并取得相关权属证书的，双方同意按下列第2项处理：1、买受人解除合同·····2、买受人不解除合同，自本合同规定期限的第二天起至实际办理之日止，出卖人按日向买受人支付0.01%的违约金。······附件4《合同补充协议》第八条约定：补充合同第十九条，商品房买卖合同第十九条“如因出卖人的责任，未能在规定期限办理上述手续并取得相关权属证书，双方同意按照第2项处理：”该条款中规定的期限明确取得房产证时间为交房后365个工作日。因乙方提交资料或缴纳费用延误，或按揭银行及产权登记机关的原因导致办理时间延长，造成乙方不能按合同约定时间领取房屋所有权证，甲方不承担违约责任。签订合同后，张睿按合同约定时间履行了付款义务，并于2013年5月6日在才子公司处办理了房屋交付手续。才子公司销售给张睿的商品房经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位以及建设单位竣工均验收合格，并进行了备案。才子公司为证明未能办理权属证书责任不在己方，审理中向该院提交了湖南省长沙市岳麓区人民法院于2016年8月12日出具的（2016）湘0104行初39号行政判决书。该判决内容为：责令长沙市城乡规划局于本判决生效之日起十五日内为长沙才子房地产开发有限公司换发才子佳苑二期1#栋《建设工程规划许可证》（编号：建1（2010）0081）正本。张睿对份判决的效力不予认可，认为不是最终的生效判决。
一审法院认为，张睿与才子公司签订的《长沙市商品房买卖合同》系双方当事人真实意思的表示且未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。双方应当全面履行合同义务。合同签订后，张睿依约向才子公司交纳了全部购房款项，根据合同约定，才子公司在交付商品房后365个工作日内，将该幢房屋向长沙市房屋产权管理局申请初始登记。取得栋产权证后180个工作日内申请办理张睿的房屋所有权证。如因才子公司的责任，未能在规定期限内为买受人办理上述手续并取得相关权属证书的，双方同意张睿不解除合同，自本合同规定期限的第二天起至实际办理登记之日止，才子公司按日向张睿支付0.01%的违约金。双方在合同补充协议第八条约定才子公司应在张睿收房后365个工作日内为张睿申请办理房屋所有权证。现张睿已于2013年5月6日在才子公司处办理了房屋交付手续，经该院核对，即才子公司至迟应在2014年10月22日之前为张睿办理好房屋产权登记手续，但才子公司至今未为张睿取得房屋所有权证，已构成违约。故对张睿要求才子公司办理并交付所购商品房房屋所有权证的诉讼请求，该院予以支持。对张睿主张要求才子公司支付迟延办理房屋产权证的违约金的诉求的诉请。该院综合本案合同履行情况，违约情况、违约责任，过错程度，结合当事人的实际损失，该院酌情确定违约金按每日万分之零点五计算至本判决生效之日止。截止至2016年7月25日，共计641天，才子公司应支付该期间张睿违约金19552.13天（610051×0.00005×641=19552.13）。同时确定才子公司应在本判决生效之日起365日内为张睿办妥房屋所有权证。如才子公司未能在该期限内办妥房屋所有权证，张睿可另行依法主张权利。综上所述，该院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条之规定，判决：一、长沙才子房地产开发有限公司自本判决生效之日起365日内为张睿办理长沙市开福区才子佳苑1栋25层2501号房的房屋所有权证；二、长沙才子房地产开发有限公司自本判决生效之日起五日内向张睿支付截至2016年7月25日止的逾期办理房屋所有权证违约金19552.13元。从2016年7月26起至本判决生效之日止的后续违约金以610051元为本金，按每日万分之零点五计算；三、驳回张睿的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费781元，因适用简易程序减半收取390.5元，由长沙才子房地产开发有限公司承担。
在二审中，当事人没有提交新的证据。
本院二审查明的事实与一审法院认定的事实一致。
本院认为，上诉人与被上诉人签订的《长沙市商品房买卖合同》系双方当事人真实意思的表示，且无法律规定的无效情形，合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行义务，但上诉人并未按照合同的约定在规定期限内为被上诉人办理产权手续，已经构成违约，应当承担违约责任。上诉人提出未能为被上诉人办理房屋所有权证的责任在于长沙市城乡规划局，而不在于上诉人，上诉人不应当承担违约责任的上诉意见，无事实和法律依据，本院不予支持。
综上所述，上诉人才子公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费781元，由上诉人长沙才子房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 何豪杰
审 判 员 曾庆军
代理审判员 黄 琦
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 何冰洁
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。