甘肃省平凉市崆峒区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）甘0802民初1397号
原告平凉市金诺商贸有限责任公司（以下简称金诺商贸公司）。住所地：平凉市崆峒区新城花园*号楼。
法定代表人崔振国，该公司经理。
委托代理人张春云，甘肃广辰律师事务所律师。
被告马涛。
委托代理人李国华，甘肃璞义律师事务所律师。
被告糟小林。
被告韩勇。
被告杨小哈。
本院受理原告金诺商贸公司与被告马涛、糟小林、杨小哈、韩勇装饰装修合同纠纷一案，依法由代理审判员徐筱娟适用简易程序公开开庭进行了审理。原告金诺商贸公司的委托代理人张春云，被告马涛及其委托代理人李国华、被告糟小林、杨小哈、韩勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告金诺商贸公司诉称：2014年4月，经商议四被告将其合伙经营的位于崆峒区广成花园A区10号门面缤纷时代娱乐会所内部装修工程承包给原告，并签订了书面装修合同，约定工程总价款505000元，并约定了工程款支付方式、工期及违约责任等内容。后原告按照被告的要求及时施工，但被告却未按约定支付工程进度款，后经原告催促，截止工程交工之日，被告下欠140000元工程款未付，原告与四被告多次协商欠款支付问题未果。原告起诉要求四被告支付工程款140000元、承担违约金72720元。
被告马涛辩称：原告与其签订装修合同属实，但其没有直接向原告支付过工程款，原告也未向其催要过欠款，原告不应该将其作为被告起诉。现已支付了大部分工程款，因没有算账具体欠款数额不清楚，原告称欠款140000元不属实。原告要求承担违约金没有依据，原告违约在先，应向被告承担违约金。原告装修的工程存在质量问题，地板不符合合同要求，存在鱼腥味；消防管道漏水；约定消防证由原告办理，但至今没有办理下来；部分壁纸没有铺贴；不能正常供暖；门头灯闪烁不规律；安装的龙头不符合标准；卫生间漏水导致沙发等被水浸泡。原告未做防水，被告另找人做防水支付费用29000元，该款项应在欠付工程款中扣除。另工程至今没有交工。不同意原告诉讼请求。
被告糟小林辩称：其没有与原告签订合同，原告不应该将其作为被告起诉。
被告杨小哈辩称：其没有签订合同也没有支付过工程款，原告不应该将其作为被告起诉。
被告韩勇辩称：因原告装修的工程存在质量问题，工程后期被告要求原告维修或者双方商量由别人维修，但原告一直未来与被告办理交工手续，对存在的问题也不了了之。
原告金诺商贸公司为证明其主张，提供的证据有：
1、装饰装修合同1份，证明原告与被告马涛签订装修合同及合同的相关约定；
2、付款凭证6张，证明被告已付工程款的数额，同时证明被告未按合同约定支付工程款导致工程延期竣工。
经质证，四被告对证据1的真实性无异议，但不认可证明目的，认为不能仅凭合同证明被告存在违约行为；对证据2真实性无异议，但韩勇曾支付过30000元未出具条据，该款项应计算在已付款数额内。现已付款365000元。
被告马涛为证明其主张，提供的证据有：
1、装饰装修合同1份，证明原告未按合同约定时间竣工，7月12日原告撤离工地。原告装修的工程存在质量问题，至今原告未通知被告进行工程交工验收和竣工，所以未支付剩余的工程款，被告不存在违约，约定工程保修期2年，原告应在总工程款中扣除工程保证金5%，原告延期完工23天，每日按1515元计算，应承担违约金34845元；
2、照片38张，证明工程存在严重质量问题：管道漏水、壁纸未贴完整、门头灯光闪烁不规律、卫生间漏水严重等；
3、视频1份（该视频存储于被告马涛的手机内，庭后未向法庭提交），证明门头灯光闪烁不规律。
经质证：原告对证据1的真实性无异议，但不认可证明目的，认为被告对合同的违约责任避重就轻；对证据2的真实性有异议，照片不能反映时间、地点，认为既然存在质量问题就不可能验收和交付使用；证据3不能证实双方对门头灯光进行了约定。
证据4：赵某某、杨某某当庭证言：
赵某某证明：其是被告雇佣的员工，与原告没有关系。2015年7月在被告处上班，不知道原告与马涛之间装修的事。也没有见过原告向马涛等人催要过工程款。11个包间每个包间都有三至四平方米没有贴壁纸，去年11月份管道漏水，浸泡了肉和调料，不知道消防管道漏水和壁纸未贴完整的原因。包间地板砖存在鱼腥味。暖气罩和门头的事不清楚。其每天下午3点半至12点半上班。
杨某某证明：其是被告雇佣的员工，与马涛也是朋友关系，不认识原告。其是2015年8月份在四被告经营的缤纷时代娱乐会所工作的。不知道缤纷时代娱乐会所装修的事。装修存在的问题有：地板砖有鱼腥味；部分壁纸没有贴完，具体多少不清楚；2015年11月消防管道漏水，浸泡了后厨冰箱的肉和库房的冰箱，卫生间也一直漏水；包间线路部分是明线部分是暗线，包间插座没有盖子；不清楚有没有叫过原告维修。
经质证，原告认为两位证人都是被告方的员工，与被告存在利害关系，也没有具体的证明目的；两位证人都是2015年7月以后在被告店里工作的，工程是2014年7月交付使用，两位证人不能证明工程存在的具体质量问题。被告认为两位证人主体资格不存在问题，与被告方不存在近亲属关系，能够客观真实的反映原告给被告装修的工程存在质量问题。原告装修的部分包间线路及插座不符合标准存在安全隐患，两位证人证言客观真实，能够作为定案依据。
经本院审查，原告提供的装饰装修合同、付款凭证及被告马涛提供的装饰装修合同内容真实，形式合法，与本案待证事实具有关联性，本院对以上证据的证明力予以确认；对被告马涛提供的照片、视频及证人证言，结合本院现场勘查情况，本院认为，原告装修完成后未经竣工验收即由被告使用，根据装饰装修合同不能确定具体的装饰项目及装修要求，现存在的问题是因装修质量有问题造成还是使用中的自然损耗或不当造成，难以确定，且现仍在装修质保期内，被告可以要求原告维修现装修存在的问题，所以本院仅对现装修存在的问题予以确认，对是否有装修质量问题不予确认。
根据以上已经确认的证据及原、被告陈述，查明本案以下事实：
2014年4月4日，原告金诺商贸公司（乙方）与被告马涛（甲方）签订装饰工程合同书1份，约定原告以包工包料形式装修广成花园A区10号门面房，工期约75天，计划开工日期2014年4月4日，计划竣工日期2014年6月19日。因甲方原因（修改施工方案、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后3天内组织验收，并办理验收移交手续。工程未验收的，甲方不得先行使用。工程总价款505000元，隔墙材料进场后支付总造价的20%、地板材料进场后支付总造价的20%、木工材料进场后支付总造价的20%、完工后经验收当日支付总造价的15%，扣除工程保证金总造价的5%，工程结束后一年后支付。因乙方及其项目部的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付合同总额0.3%的违约金；因甲方的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费及其他损失。甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，每拖延一天，应当按照合同总额0.3%支付乙方延期付款违约金。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。工程保修两年。
合同签订后，原告即开始装修。原告装修结束后，未向被告提交验收通知，2014年7月12日被告马涛、糟小林、杨小哈、韩勇开始使用原告装修的门面房经营缤纷时代娱乐会所，但双方未进行竣工验收。四被告分别于2014年4月3日、4月9日、4月20日、5月20日、5月28日、6月10日向原告支付装修工程款15000元、90000元、100000元、50000元、30000元、50000元，另有已付的30000元装修款原告未出具收款凭据，以上共计365000元。
经本院现场勘查，现缤纷时代娱乐会所装修存在的问题有：1、A01包间门推拉不动，沙发外部分壁纸未贴；A05包间屋顶漏水，内门把手损坏，控开暴露；A06包间插板未固定；A08包间沙发外部分壁纸未贴，插板线未固定；A10包间立柱壁纸未贴全；A11包间部分线路是明线；A12包间内门把手损坏；A888包间线路是明线；2、所有包间沙发背后未贴壁纸、部分包间门破损、镜面板破裂，地板砖有鱼腥味；3、男洗手间门把手损坏；4、库房消防管道及后厨消防管道漏水；5、暖气片内灯带掉落，吧台没有预留接线口，门头灯闪烁不规律。
另查明，原告营业执照中经营范围有建筑装饰、建筑材料等。缤纷时代娱乐会所由四被告合伙经营，该会所未办理营业执照。
本院认为，原告金诺商贸公司与被告马涛签订的装饰工程合同书是双方当事人真实意思的表示，亦不违反法律法规的强制性规定，本院对该合同的效力予以确认。装修工程总价款为505000元，已付365000元，欠付工程款为140000元。装饰合同书约定工程结束后一年后付清全部款项，现四被告已使用原告装修一年以上，故该欠款为到期债务，四被告作为合伙人应向原告清偿该欠款。原告装修结束后未按约定向被告提交验收通知，存在违约行为；涉案装修工程在未进行竣工验收的情况下即由被告实际使用，被告未按时支付后期款项缘于双方对装修质量存在争议；原告也存在逾期完工的违约情形，故本院对原告主张的违约金72720元不予支持。四被告提出原告延期完工、装修质量有问题旨在抵扣应付原告的装修工程款，但未明确提出应扣减具体工程款的数额及相应证据，也未提出反诉，故本院对此不予一并处理。现涉案装修工程仍在保修期内，被告可要求原告对装修问题进行维修或另行主张。根据《中华人民共和国民法通则》第三十五条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十九条、第二百八十六条之规定，判决如下：
一、被告马涛、糟小林、杨小哈、韩勇于本判决生效后二十日内连带向原告平凉市金诺商贸有限责任公司支付装修款140000元；
二、驳回原告平凉市金诺商贸有限责任公司要求四被告支付违约金72720元的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4490元，减半收取2245元，原告平凉市金诺商贸有限责任公司承担745元，被告马涛、糟小林、杨小哈、韩勇承担承担1500元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省平凉市中级人民法院。
代理审判员 徐筱娟
二〇一六年五月九日
书 记 员 高路平