南京市鼓楼区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0106民初7918号
原告：国网江苏节能服务有限公司，统一社会信用代码9132000057538771X1，住所地在江苏省南京市江宁开发区苏源大道58号。
法定代表人：沈虎，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：梁岩，江苏胜衡律师事务所律师。（执业证号：13201200110196324）
被告：江苏节安得能源科技有限公司，组织机构代码55803397-9，住所地在江苏省武进高新技术开发区西湖路8号-18号楼310。
法定代表人：张德军。
委托诉讼代理人：高华，江苏金牌律师事务所律师。（执业证号：13204201011743744）
原告国网江苏节能服务有限公司（以下简称国网江苏节能公司）与被告江苏节安得能源科技有限公司（以下简称节安得公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告国网江苏节能公司委托诉讼代理人梁岩，被告节安德公司委托诉讼代理人高华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告国网江苏节能公司向本院提出诉讼请求：判令被告节安得公司支付货款165万元及违约金（违约金自2014年5月21日起按同期银行贷款利率计算至实际给付之日止），并承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年3月8日，原、被告签订《常州环球恐龙城实业有限公司迪诺水镇地库照明销售合同》（以下简称《销售合同》），约定原告作为出卖方向被告出售迪诺水镇地下车库EMC项目所用LED光源及智能灯光控制设备，设备品名为史福特LED日光灯及施耐德灯光控制设备，设备款共计255万元，支付日期为2014年5月20日。合同签订后，原告按约履行了自己的合同义务，但被告尚有货款165万元未支付，故诉至法院，请求判如所请。
被告节安得公司辩称：1.其已向原告支付货款92万元；2.原告未能按合同约定履行交货义务，应按约以每日1000元抵扣相应费用；3.原告提供的产品未能进行最终验收，产品质量存在问题，经被告多次联系维修，原告仍未能履行维修义务。
当事人围绕诉讼依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审理查明：2014年3月8日，买方节安得公司作为甲方与卖方江苏电力节能服务有限公司（以下简称江苏电力节能公司）作为乙方签订《销售合同》一份，约定买方同意从卖方购买史福特LED日光灯及施耐德灯光控制设备，包括T8LED日光灯（18W、史福特牌、3958套、单价116元，总价459128元）、智能感应LED日光灯（14W、史福特牌、1496套、单价171元，总价255816元）、LED广照灯（60W、史福特牌、863套、单价791元，总价682633元）、灯光控制系统（施耐德牌1套，单价784000元）、安装调试（单价368423元），总计金额为255万元。同时约定，卖方按买方要求在2014年4月1日送货到常州环球恐龙城实业有限公司（指定位置）并经买卖双方组成的验收机构验收无误签字确认，合格安装完成；买方于5月20日前一次性全额支付货款255万元给卖方，卖方并开具正规的税率为17%的增值税全额产品销售发票和全额安装费发票给买方；买方应在货到后15日内，确定验收日期，并提前3日通知卖方，如果卖方接到买方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意买方单方进行验收并接受验收结果，如果买方逾期未进行验收，视为已完成验收；验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理，验收结果应经双方签字确认；验收结果与合同约定不符，买方有权拒绝在验收报告签字，卖方应负责采取补救措施并承担损失；买方有权派遣检验人员到卖方（或制造商处）会同卖方检验人员对设备的制造过程和质量进行监督检验，但并不代替或解除卖方对产品质量的责任；本批灯具的安装调试由江苏创一佳照明股份有限公司（以下简称创一佳公司）负责，买方应在验收后15日内督促创一佳公司完成对设备的安装与调试，卖方在安装与调试过程中应提供必要的协助和指导；甲乙双方及创一佳公司共同认可灯具安装工作完全符合合同要求和标准后，三方代表可在3日内现场进行项目验收，但不免除卖方在安装调试过程中和质量保证期内应承担的责任；在安装调试期间，如果卖方提供设备、材料有缺陷或由于卖方技术人员的指导错误或卖方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买方设备、材料损坏、卖方应采取必要的补救措施，并赔偿买方的损失；如果任何被检验的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应按买方要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求，对此买方具有选择权；卖方被要求提供的服务包括实施所供货物的现场组装、调试和启动指导，直至设备运作正常；为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已包括在合同价中；卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，并完全符合规定的质量、规格和性能要求，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责；买方应尽快以书面形式通知卖方在质量保险期内所发现的缺陷；如果在买方收到索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受；卖方应按照合同或通知规定的时间表交货和提供服务；如果卖方没有按照合同规定的时间交货，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，按照每日1000元向买方支付误工赔偿金，直至交货或提供服务为止；卖方出现违约情形时，自违约行为或事件发生之日，每日支付违约金，其金额为合同总价的1%。
江苏节能电力公司提交的迪诺水镇LED灯具送货单载明：2014年4月7日江苏昆仑光电科技有限公司向节安德公司发送以下货物：T8LED日光灯（18W、SFT牌、3958套），智能感应LED日光灯（14W、SFT牌、1496套）,LED广照灯（60W、SFT牌、863套）。
2014年4月22日，节安得公司向江苏电力节能公司发送告知函，载明：常州环球恐龙实业有限公司迪诺水镇地库照明系统项目，原计划完工日期为2014年4月26日，但由于迪诺水镇用能方未能与建筑总包方达成现场施工要求，导致我公司在迪诺水镇地库照明安装工程也被迫顺延至2014年6月中旬前竣工（其中5月15日地下一层结束，6月中旬前地下二层结束）。故请贵公司暂缓提供项目设备，原合同约定日期随之顺延。6月20日前支付与贵公司的约定款项。
国网江苏节能公司提交的两份项目验收单载明：江苏电力节能公司提供的T8LED日光灯、智能感应LED日光灯、LED广照灯、灯光控制系统，经安装调试完成，现经我单位按照合同的要求进行验收，意见如下：设备的品牌、外观、规格数量、配件正确，经安装调试后的设备运行正常，技术资料齐全，验收合格，同意按合同约定付款。T8LED日光灯、智能感应LED日光灯、LED广照灯项目经过现场测试，节电率达到60%；灯光控制系统经现场测试，节电率达到40%，符合合同约定目标。两份项目验收单均加盖有节安得公司及江苏电力节能公司印章。T8LED日光灯等设备的项目验收单未载明验收日期，灯光控制系统项目验收单载明落款日期为2015年1月12日。
2015年1月12日，江苏电力节能公司、创一佳公司共同对节安得迪诺水镇地下国库智能化模块采购和安装进行项目验收，项目验收单载明，验收设备包括4路16A开关控制模块等共计12项内容，验收意见为：以上设备经安装调试完毕，设备的品牌、外观、规格数量、配件正确，经安装调试后的设备运行正常，技术资料齐全，验收合格，同意按合同约定付款。本项目经过现场测试，节电率达到40%，符合合同约定目标。
2015年6月16日，节安得公司向江苏电力节能公司发送关于建议改善迪诺水镇地库照明项目合同付款现状的函回函，载明：原定于2014年5月20日前一次性付清给贵公司255万元整货款，但事实上因为各种未预见的突发状况和种种因素叠加，导致了工期一再延误，最终于2015年1月12日才完成验收，而贵司也于2015年2月10日确认验收后才开具的发票，因此我们认为付款日应按贵公司的开票日期2015年2月10日起算。
另查明，节安得公司分别通过银行转账及承兑汇票方式向江苏电力节能公司支付货款90万元；另于2015年2月13日分四次向江苏电力节能公司转账各5000元，在付款用途处分别备注：武进项目、亚马顿项目、东方特钢项目、亿晶光电项目。
再查明，2016年2月16日，江苏电力节能公司变更登记为国网江苏节能公司。
本院认为，江苏电力节能公司与节安得公司签订的《销售合同》，系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应按约履行合同义务。现江苏电力节能公司变更登记为国网江苏节能公司，相应的权利、义务应由国网江苏节能公司承受。本案的争议焦点为案涉设备是否验收合格；若验收合格，节安得公司应支付的货款及是否承担违约责任。
一、案涉设备已经验收合格。理由如下：1.根据案涉《销售合同》约定：验收应依据合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理，验收结果应经双方签字确认；合同双方及创一佳公司共同认可灯具安装工作完全符合合同要求和标准后，三方代表可在3日内现场进行项目验收，国网江苏节能公司提交的项目验收单足以证明江苏电力节能公司已按要求分别组织节安得公司、创一佳公司对项目设备进行验收；2.根据国网江苏节能公司提交的三份项目验收单，业已证明项目设备已经安装调试完成，并已验收合格；3.2015年6月16日节安得公司向江苏电力节能公司发送的回函亦认可案涉设备已于2015年1月12日完成验收。故案涉设备已于2015年1月12日验收合格，节安得公司应支付剩余货款，并承担相应违约责任。节安得公司辩称江苏电力节能公司未按合同约定日期送货，但其在告知函和回函中均认可是其他原因导致工期延误，并要求暂缓提供项目设备，而非江苏电力节能公司原因；其辩称江苏电力节能公司提供的产品存在质量问题，但其此前从未提交相应书面材料或索赔通知，亦未提交任何证据予以证实，故其上述辩解意见，本院不予采纳。
二、节安得公司应支付的货款。案涉《销售合同》总金额255万元，节安得公司已支付货款90万元，国网江苏节能公司予以认可。节安得公司辩称另还支付过2万元货款，经查，上述转账凭证付款用途处已分别备注为武进项目、亚马顿项目、东方特钢项目、亿晶光电项目，节安得公司亦未提交证据证明上述款项与本案具有关联性，现国网江苏节能公司亦不予认可，故本院不予认定。抵扣已支付货款90万元，节安得公司尚拖欠货款165万元。
三、关于违约金。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。国网江苏节能公司诉请要求节安得公司承担自2014年5月21日起按照同期银行贷款利率计算至实际给付之日止的利息，符合法律规定，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款之规定，判决如下：
被告江苏节安得能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告国网江苏节能服务有限公司货款165万元，并支付违约金（违约金自2014年5月21日起按同期银行贷款利率计算至货款实际付清之日止）。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费21450元，由被告江苏节安得能源科技有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于南京市中级人民法院。
审 判 长 吴志坚
人民陪审员 陈 娟
人民陪审员 朱 牧
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 赵红芳
履行告知书
依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。
如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施：
1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；
2.将被执行人纳入失信人员名单；
3.对被执行人限制高消费、限制出境；
4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施；
5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。
以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。