新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）新0109民初2106号
原告（反诉被告）：安蜀芳，女，汉族，1966年10月25日出生，住乌鲁木齐市米东区。
委托代理人：赵建新，男，汉族，1966年11月30日出生，系安蜀芳丈夫，住址同上。
委托代理人：黄淑华，乌鲁木齐市米东区爱民法律服务所法律工作者。
被告（反诉原告）：乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司，住所地：乌鲁木齐美居物流园A座A4-2-088号。
法定代表人：廖光松，该公司总经理。
委托代理人：张文全，新疆方天律师事务所律师。
被告：新疆大晨报股份公司，住所地：乌鲁木齐市天山区东风路257号。
法定代表人：晏果辉，该公司董事长。
委托代理人：李文乐，新疆鼎泽凯律师事务所律师。
原告(反诉被告)安蜀芳与被告（反诉原告）乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司（以下简称华丽景轩公司）、被告新疆大晨报股份公司（以下简称晨报公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年4月26日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年9月5日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）安蜀芳及其委托代理人赵建新、黄淑华，被告（反诉原告）华丽景轩公司的委托代理人张文全，被告晨报公司委托代理人李文乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付赠品款项2万元；2、要求被告支付合同逾期违约金1万元；3、要求被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年5月2日，经被告多次邀请，原告参加了二被告在西大桥世纪金花商厦四楼共同举办的结婚采购会，结婚采购会上被告承诺预交15000元定金再出资199元，赠送价值约7千元海尔双开门冰箱一台，出资99元赠送价值一万元智能网络一套，出资99元赠送价值3500元洗衣机一台，原告在采购会一共交了现金15397元，原告与被告于2015年6月21日在米东公务员小区签订了正式合同书，合同约定工期90天，于2015年9月30日完工。被告履行合同，装修了该小区E区17号楼2单元1901房间，但被告拒不给付相关赠品，并逾期20天完成施工，为维护本人合法权益，请依法判决。
被告华丽景轩公司辩称：我公司不同意原告诉讼请求。原告起诉无事实及法律依据，我公司全部履行了合同约定的义务，逾期交工是由于原告的原因造成，原告没有按合同约定支付工程款，并且给被告造成损失。原告房屋已经使用，视为对装修房屋进行验收确认。原告欠被告装修款，我们提出反诉。我公司没有承诺赠送原告所诉请的赠品。
被告晨报公司辩称：定金及装修款是华丽景轩公司收取，不是我公司收取，故我公司不应承担责任。原告主张的逾期违约金是和被告华丽景轩公司另行签订的合同，我公司不是装修合同的主体。综上，我公司对原告不承担责任。
被告华丽景轩公司向本院提出反诉请求：1、请求判令反诉被告安蜀芳支付所欠装修费3303元；2、请求判令反诉被告安蜀芳承担反诉费用。事实及理由：2015年5月2日，反诉原告与反诉被告签订了家庭居住装饰装修工程施工合同，反诉原告已经完全按合同约定履行了全部装修义务，但反诉被告却未按合同约定的付款期限支付装修费，现诉至法院，要求法院支持反诉原告的诉讼请求。
反诉被告安蜀芳辩称：因被告施工工程质量有瑕疵，被告在没有修复并验收合格前我不应支付剩余3303元装修款。
原告围绕诉讼请求出示了施工合同、定金协议、定金收据、采购会专用收据、登记表、证明、照片等证据，被告华丽景轩公司出示了收据、工程验收表等证据，被告晨报公司出示了收据。本院组织当事人进行了质证，双方对原告与被告华丽景轩公司之间在展会上签订量房（设计）定金协议、原告当天支付15397元、原告与被告华丽景轩公司签订家庭居室装饰装修工程施工合同、被告按合同进行装修、原告按合同支付了除尾款以外的装修款等事实无争议。对双方无争议的事实本院予以确认，对双方有争议的事实本院认定如下：被告华丽景轩公司是否在婚博会上承诺赠送家电和智能管理网络。本院结合证人兰新录的证言以及其他证人证言与原告出示的胡梦丽的证明相互可以印证，能够认定被告华丽景轩公司在婚博会上承诺当天签订定金合同后另付199元赠双开门冰箱、另付99元赠送洗衣机。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年5月2日，被告华丽景轩参加了由被告晨报公司举办的婚博会活动，在婚博会活动现场，被告华丽景轩公司在展厅的销售人员承诺签订定金合同后交1万元定金，加199元送电视，加99元送洗衣机、冰箱，原告参加了此次活动，于当日交纳了15000元的定金，并与被告华丽景轩公司签订了《量房（设计）定金协议》，被告华丽景轩公司向原告出具了“晨报结婚采购会专用收据”，该收据共四联，原告持有客户联、被告华丽景轩公司持有商家联、晨报公司持有主办方联，还有一联抽奖联，在商家联、主办方联和客户联均记载订单金额为15397元，在向原告出具的客户联上记载有“199冰箱、智能网络99、99元洗衣机、活动现场”等字样。2015年6月21日，原告与被告华丽景轩公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定原告将其住房的装修工程发包给被告华丽景轩公司，承包方式为包工、部分包料，施工时间90天，期限自2015年6月22日至2015年9月30日，合同总价为17万元，双方合同第八条第8.3项约定“发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延”，第十一条第11.1项约定付款时间为开工前三日支付127500元，工程进度过半支付39100元，双方验收合格支付3400元。合同中承包人中工程设计人为胡梦丽。在华丽景轩公司的华丽景轩装饰工程验收表反映，2015年7月15日被告华丽景轩公司的装修材料进场。原告于2015年10月18日在被告华丽景轩公司装饰工程整体验收单中上签名，并在验收结果中填写了较满意。在装修工程施工期间，自2015年6月21日至2015年8月22日原告分七次向被告华丽景轩公司支付装修款151600元，分别为2015年6月21日付1万元、2015年6月22日付3万元、2015年6月25日付2万元、2015年7月17日付3万元、2015年7月24日付225000元、2015年8月8日付2万元、2015年8月22日付19100元、。原告向被告华丽景轩公司要求赠送冰箱、洗衣机等赠品时，被告华丽景轩公司予以拒绝。
本院认为：经营者向消费者提供商品或者服务，应当恪守社会公德、诚信经营，保障消费者的合法权益。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务。原告参与被告华丽景轩公司在婚博会期间的优惠活动，被告华丽景轩公司否认此项活动不符合诚信经营的原则，根据证人证言及被告华丽景轩公司出具票据金额可以相互印证原告的确参加了此次优惠活动，能够认定被告华丽景轩公司在活动期间承诺签订定金合同就有支付199元赠双开门冰箱、支付99元赠洗衣机、支付99元赠智能网络，被告华丽景轩公司应按其承诺向原告提供相应赠品，被告华丽景轩公司未按约定履行，原告要求被告华丽景轩公司继续履行，在不能履行时按价赔付的诉讼请求，本院予以支持。对于赠品价值，原告未能举证赠品价值为２万元，本院按被告华丽景轩公司承诺赠送的物品有冰箱、洗衣机、智能网络，参照冰箱、洗衣机的市场价格，胡梦丽证明中这些物品的价值为1万元等相关信息，综合酌定两项赠品价值为8千元。对于智能网络因证人证言没有提及物品内容而胡梦丽书证明智能网络是赠送，而对“智能网络”的概念含糊，不能确定其内容，故对此部分价值不予认定。
对于原告要求被告华丽景轩公司支付合同逾期违约金1万元的诉讼请求，因合同约定施工时间90天，虽然约定期限自2015年6月22日至2015年9月30日，但合同第八条第8.3项同时约定“发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延”，根据合同第十一条第11.1项约定付款时间为开工前三日支付127500元，而原告直到2015年7月24日付够127500元，而原告在被告华丽景轩公司出具的华丽景轩装饰工程验收表中装饰工程整体验收单上签字较满意时间为2015年10月18日，被告施工时间不足90天的工期，被告并未逾期，故对原告要求被告赔偿合同逾期违约金的诉讼请求不予支持。
对于原告要求被告晨报公司承担责任的诉讼请求，因被告晨报公司虽举办了婚博会，原告与被告华丽景轩公司也在此婚博会上达成了装修定金合同，但该定金合同只是签约定金合同，表明双方仅有签约意向，而未在展会上达成接受服务的合同，不符合《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定的“消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务”这一前提，故对原告要求被告晨报公司承担责任的诉讼请求不予支持。
对于反诉原告要求反诉被告支付工程款3303元的诉讼请求，反诉被告对装修费金额认可，但以质量有瑕疵为由拒付。因双方合同约定最后一次付款时间是双方验收合格，而反诉被告在反诉原告华丽景轩公司出具的装饰工程整体验收单上签字时间为2015年10月18日，按合同约定反诉被告应于此时支付装修款3400元。反诉被告以质量有问题为由拒付装修费违反双方约定，在反诉被告不能证实装修质量存在问题，也不能证实经通知反诉原告未按要求维修的前提下，其拒付理由不能成立。故反诉原告华丽景轩公司要求反诉被告安蜀芳支付装修款3303元符合双方约定，本院予以支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国消费者权益保护法》第十六条、第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司支付原告安蜀芳赠品款8千元；
二、驳回原告安蜀芳要求被告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司赔偿合同逾期违约金1万元的诉讼请求；
三、驳回原告安蜀芳要求被告新疆大晨报股份公司承担责任的诉讼请求；
四、反诉被告安蜀芳支付反诉原告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司工程款3303元。
上述款项相互折抵后，被告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司应向原告安蜀芳支付款项4697元（8千元-3303元），由被告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司于本判决生效后十日付清。逾期给付，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉部分案件受理费550元，原告安蜀芳诉请金额3万元，核定给付8千元，占争议金额的26.67%，由原告安蜀芳负担73.33%，即353.33元，被告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司负担26.67%，即146.67元。反诉部分案件受理费25元，由反诉被告安蜀芳负担。邮寄费60元，由被告乌鲁木齐华丽景轩装饰设计有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
审 判 长 纪洪刚
人民陪审员 赵海兰
人民陪审员 闵连芳
二〇一七年四月二十四日
书 记 员 明 晰