黑龙江省双鸭山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）双民特初字第9号
原告：金淑芬，女。
委托代理人：郭岩，女。
委托代理人：李方双，黑龙江郝雅枫律师事务所律师。
被告：哈尔滨恒泰裕隆房地产开发有限公司，住所地集贤县福利镇向福家园A区3号楼3-5栋夹层商服。
法定代表人：陈广利，经理。
被告：集贤县恒泰裕隆房地产开发有限公司，住所地集贤县福利镇向福家园A区3号楼3-5栋夹层商服。
法定代表人：陈广利，经理。
二被告共同委托代理人：陈广俊，女。
被告：李春玲，女。
原告金淑芬与被告哈尔滨恒泰裕隆房地产开发有限公司（以下简称哈尔滨恒泰公司）、集贤县恒泰裕隆房地产开发有限公司（以下简称集贤恒泰公司）、李春玲申请执行人执行异议之诉一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告金淑芬的委托代理人郭岩、李方双，被告哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司共同委托代理人陈广俊、被告李春玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金淑芬诉称：原告与哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司及陈广利借款合同纠纷执行案件，在执行过程中，双鸭山市中级法院于2013年5月20日作出（2013）双中法执字第39号执行裁定，对哈尔滨恒泰公司开发的集贤县向福家园B区6号楼2单元303室进行了预查封。2014年12月6日，被告李春玲作为案外人提出执行异议。经双鸭山市中级法院执行局初步审查，作出（2015）双执异字第12号执行裁定书，裁定对执行标的中止执行。原告认为，该裁定没有查清买卖事实的真伪，没有查清买卖合同是否合法有效，且该裁定适用的法律错误。（2015）双执异字第12号执行裁定书中止执行是错误的，应当驳回被告李春玲的执行异议。请求人民法院对查封的集贤县向福家园B区6号楼2单元303室执行标的许可执行。诉讼费用由三被告负担。
原告金淑芬就其诉讼请求提供下列证据佐证：双鸭山市中级法院（2015）双民执字第12号执行裁定书，旨在证明原告在申请执行过程中因案外人提出异议，法院作出执行裁定，中止执行，集贤县向福家园B区6号楼房屋没有取得预售许可，该楼没有施工完毕，没有经过验收，三被告之间签订的房屋买卖合同属于无效合同。
被告李春玲答辩称：2010年12月27日，答辩人从开发商集贤恒泰公司购买住房（向福家园B区6号楼2单元303室），有购买合同正本及购房票据为证。开发商延迟交房，已给答辩人的合法权益造成损失。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第2条规定：消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，更何况，原告是与开发商有民间借贷纠纷的人，如果法律允许开发商的债务人行使优先受偿权，无异于是用消费者的资金清偿开发商的债务，等于开发商将自己的债务转嫁给广大的消费者，严重违背特殊保护消费者的法律政策，消费者属于生存利益应当优先，其他债务人属于经营利益，应当退居其次。（2015）双执异字第12号裁定书已经中止了对答辩人房屋的执行，原告称答辩人与另外两被告恶意串通，实属污蔑，答辩人只是在行使自己的合法权利。综上，答辩人对通过合法渠道购买的房产享有占用、使用、收益、处置的任何权利，其他任何人不得干预，对于答辩人无辜受牵连所承担的费用应当给予适当的补偿。
被告李春玲就其答辩提供下列证据佐证：一、《商品房买卖合同》一份；二、交款票据两张，分别为2010年6月10日金额5万元，2010年12月27日金额7.3万元。上述证据旨在证明李春玲合法取得诉争房屋。
被告哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司答辩称：同意被告李春玲的诉讼主张。
被告哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司未提供证据。
本院根据当事人的陈述及其提供的证据，对本案争议焦点归纳如下：原告金淑芬所主张的许可执行主张是否应予支持。
围绕本案争议焦点，经过开庭审理，对当事人提供的证据认证如下：原告金淑芬提供的证据真实，本院予以采信；被告李春玲提供的所有证据，被告哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司无异议，原告金淑芬对证据的真实性提出异议，但无充分证据证实，本院对该证据予以采信。
本院依据相关证据及庭审内容，查明以下事实：
哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司在集贤县福利镇工人街南开发建设向福家园B区七栋住宅楼（2010年4月28日，哈尔滨恒泰公司经批准取得集贤县向福家园小区建设用地批准书。2010年5月20日，哈尔滨恒泰公司办理集贤县向福家园（一期）建设用地规划许可证，2010年7月12日办理建设工程规划许可。2010年8月30日，哈尔滨恒泰公司取得《用地许可证》。2011年4月6日，哈尔滨恒泰公司取得《建筑工程施工许可证》。2011年6月9日，哈尔滨恒泰公司取得《商品房预售许可证》，项目名称：向福家园一期A区3-11#B区9-11#。2013年9月13日，陈广利经批准取得集贤县福利镇机械街道29委23238和22562平方米土地使用权）。
2010年12月27日，被告李春玲与被告哈尔滨恒泰公司签订《商品房买卖合同》，主要内容：李春玲购买B区6幢2单元3层03号房，建筑面积64.89平方米，总价款为175690元，2011年10月31日前交付房屋。2010年6月10日，李春玲向哈尔滨恒泰公司交付购房定金5万元，2010年12月27日，李春玲向哈尔滨恒泰公司交付房款73000元。因房屋逾期交付，双方协商逾期交房违约金折抵李春玲尚欠房款。
哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司在施工过程中，将6号楼扩建一个单元，3单元移到4单元。
2010年11月1日，被告哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司、陈广利作为共同借款人，向原告金淑芬借款人民币500万元，期限6个月，并约定了相应利息。逾期，该借款未能归还。原告金淑芬向双鸭山市中级法院提起民事诉讼，经审理，双鸭山市中级法院于2013年1月15日作出（2012）双商初字第31号民事判决书，判决：哈尔滨恒泰公司、集贤恒泰公司、陈广利于判决生效后即给付金淑芬本金1020万元，给付利息（该利息数额从借款发生半年后开始计息至判决生效之日止，按照中国人民银行同期贷款基准利率的四倍标准计算所得利息，再扣除已付利息205万元）。该判决生效后，金淑芬于2013年5月7日向本院申请执行。本院于2013年5月20日作出（2013）双中法执字第39号执行裁定书，裁定：预查封被执行人哈尔滨恒泰公司在集贤县福利镇工人街南开发的向福家园B区七栋（4#、5#、6#、7#、8#、9#、11#）住宅楼的全部住宅、车库、商服房屋。预查封的效力等同于正式查封。查封期限自本裁定生效之日起二年。该裁定生效后，被告李春玲作为案外人提出执行异议，主张向福家园小区B区6号楼2单元303室房屋其已购买并收取房屋钥匙，此房应为其所有，法院应解除对该房屋的查封。经审查，本院认为：案外人李春玲购买的被执行人开发的商品房，不是经营性用房，符合认定案外人为消费者的标准。根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（法释（2002）16号），建设工程价款优先权作为优于抵押权和其他债权的法定优先权尚且不能够对抗已经交付全部或者大部分款项所购商品房价款的消费者，而本院执行案件中申请执行人对被执行人所享有的是一般债权，亦不能对抗已经交付全部或者大部分款项所购商品房价款的消费者。因此，案外人在买受争议房屋并已支付大部分或者全部购房款后，对该房屋所享有的权利，具有阻止执行的效力。案外人的异议主张成立应予支持。裁定：中止对集贤县向福家园B区6号楼2单元303室的执行。该裁定送达后，金淑芬不服，遂向本院提起本案之诉。
2015年2月，被告李春玲入住本案诉争房屋。
本院认为：被告李春玲与被告哈尔滨恒泰公司协商订立商品房买卖合同，李春玲购买本案诉争房屋，该合同合法有效，李春玲于2012年6月10日开始，至2010年12月27日，陆续支付哈尔滨恒泰公司购房款123000元，并约定因逾期交房，用违约金折抵李春玲尚欠房款。原告金淑芬因执行人民法院生效判决，由人民法院于2013年5月20日作出查封裁定，查封包括本案诉争房屋在内的房屋。因李春玲依据其与哈尔滨恒泰公司订立的买卖合同支付了大部分价款，双方又约定用逾期付款违约金折抵尚欠房款，由此，李春玲已支付了全部购房款，现李春玲要求继续履行合同，并已实际占有使用诉争房屋。原告金淑芬因执行生效判决，由人民法院作出的查封裁定在后。由此，李春玲就本案涉及执行标的享有足以排除强制执行的民事权益。原告金淑芬的诉讼理由不成立，对其诉讼请求本院不予支持。据此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第三百一十三条第二项、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告金淑芬的诉讼请求。
案件受理费3838.16元，由原告金淑芬负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于黑龙江省高级人民法院。
审判长 李德良
审判员 陈迎光
审判员 曹红霞
二〇一五年十二月十三日
书记员 李 娜