安徽省肥西县人民法院民 事 判 决 书（2018）皖0123民初2722号原告:合肥龙发包装有限公司，住所地安徽省肥西县严店乡油坊村，统一社会信用代码91340123060838956L。法定代表人：陈杰，总经理。委托诉讼代理人：邓喆，湖北弘愿律师事务所律师。委托诉讼代理人:陈实，湖北弘愿律师事务所律师。被告：合肥永祥纸箱厂，住所地河北省涿州市冠云路259号，统一社会信用代码911306817216042341。法定代表人：刘术臣，执行董事。委托诉讼代理人：段志康，中铁十八局集团第三工程有限公司安全质量部员工，住天津市津南区。原告合肥龙发包装有限公司（以下简称磊天公司）与被告中铁十八局集团第三工程有限公司（以下简称十八局三公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月9日受理后，依法由审判员朱利琴适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。原告磊天公司委托诉讼代理人邓喆，被告十八局三公司委托诉讼代理人段志康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。磊天公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付所欠砼款644642.6元；2.判令被告向原告支付截止2017年12月25日的违约金151850.77元，并按照日838.92元的标准支付自2017年12月26日至被告付清全部砼款之日止的后续违约金；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年4月，原被告签订《普通混凝土购销合同》，约定被告因承建“合肥市肥西县合铜路上跨合九铁路立交桥”项目向原告购买混凝土，合同同时对结算方式、付款方式、违约责任等进行了约定。合同签订后，原告依据合同约定向被告供应混凝土，然而被告却未依照合同约定按时付款，截至目前，被告仍欠原告混凝土货款644642.6元，违约金151850.77元。经原告多次催要，被告均未予支付，故诉至法院。十八局三公司辩称：对于原告诉请的本金予以认可，对于违约金及利息，因目前业主款项未及时全部给付，导致原告的砼款未能支付，同时原被告双方合同中约定：业主进度款未及时拨付，甲方支付乙方款项的时间相应顺延，乙方不追究甲方的责任及利息损失等内容，故对于原告诉请的利息，被告不予认可。本院经审理认定事实如下：2016年4月份，原告磊天公司（乙方，供货方）与被告十八局三公司合铜路上跨合九铁路立交桥项目部（甲方，采购方）签订《普通混凝土购销合同》，约定由磊天公司向被告承建的肥西县合铜路上跨合九铁路立交桥项目工地供应商品混凝土，双方对交货地址、交货方式及供应要求、数量、价格分别作了约定，合同第五条对付款方式和期限约定为：1、自商品混凝土供应之日起实行月结，即上月的21日至本月的20日为一个结算月，每月23日前乙方向甲方提供供货数量、金额的对帐单，甲方确认签字后作为结算依据；乙方应确保每月对账的及时与准确性，在当月的21日核对当月的所有供货数量，次月20日结算对于上月结算日的送货单不予认可。2、在混凝土达到规定的龄期强度时间并满足规定要求的情况下，供方累计供应需方合同数量混凝土达到50%时，需方支付已供合格混凝土款项的70%；混凝土全部供齐后，需方共付至已供合格混凝土总款额70%，最后剩余款项在三个月内付清（不计利息）。合同第十条关于“违约责任”约定：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同等有关条款，按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。2016年8月11日，双方又签订《普通混凝土购销合同补充协议》一份，协议第一条对双方前述合同中约定的商品混凝土付款方式和期限重新作出约定：在混凝土达到规定的龄期强度时间并满足规定要求的情况下，供方累计供应需方合同数量混凝土达到50%时，需方支付已供合格混凝土款项的70%；混凝土全部供齐后，需方共付至已供合格混凝土总款额70%，最后剩余款项在三个月内付清。双方在该份补充协议中关于“解决争议的方式”约定：双方在履行合同时如发生争议，应本着公平、合理、实事求是的原则友好协调解决。如未能解决，应到合同执行地人民法院提起诉讼。本协议由甲乙双方友好协商签订，与原合同有同等法律效力，以后甲乙双方在合同执行过程中出现的其他意见、分歧仍以原签订的合同约定事项为准。合同签订后，原告磊天公司按约向被告工地供应商品混凝土。期间，被告支付部分货款，截止2017年7月5日双方结算时，扣除已付货款，被告十八局三公司尚欠原告磊天公司商品砼（混凝土）货款644642.6元，双方在结算单上确定的最后供货（即全部混凝土供齐）时间为2017年1月31日，送货单结算时间为2016年3月1日起至2017年6月30日止。本院认为：本案中，原告磊天公司作为供货方与作为采购方的被告十八局三公司项目部所签订的《普通混凝土购销合同》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，合同内容亦不违反法律及司法解释的禁止性规定，合同及协议依法成立并生效，庭审中，被告十八局三公司对于合同内容、履行情况及原告诉称的所欠货款金额均无异议，对此，本院依法予以确认，此种情况下，对于原告诉请由被告支付其所欠商品砼货款644642.6元，本院依法予以支持。关于原告诉请的违约金，即逾期付款利息问题，双方在合同中虽约定“最后剩余款项在三个月内付清（不计利息）”，但在混凝土全部供齐三个月且全部结算后，被告仍未付清款项违背了双方的约定及相关法律规定，确给原告造成损失，根据《最高人民法院》第二十四条第四款关于“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”的规定，原告磊天公司就被告所欠货款主张违约金应予支持，但其838.92元/日的标准计算有误，起止时间亦不符合合同约定及法律规定，本院结合双方实际供货及结算时间，依法确定由被告十八局三公司以644642.6元为基数自2017年7月1日（供货完毕且全部结算之次日）起按年利率7.125%（原告磊天公司诉请的基准年利率4.75%加50%的逾期罚息）的标准支付违约金至本判决确定的给付期限届满之日止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决如下：一、被告中铁十八局集团第三工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告合肥龙发包装有限公司支付货款644642.6元，并自2017年7月1日起以644642.6元为基数按年利率7.125%的标准支付违约金至本案生效判决确定的给付期限届满之日止；二、驳回原告合肥龙发包装有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11765元，减半收取5882.5元，由被告中铁十八局集团第三工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审判员  朱利琴二〇一八年三月八日书记员  汪菡佳附相关法条：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。