吉林省松原市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）吉07民初28号
原告：大庆钻探工程公司，住所地黑龙江省大庆市让胡路区爱国路12号，组织机构代码67746XXXX。
主要负责人：钟启刚，该公司经理。
委托诉讼代理人：乔鑫，男，1984年2月24日出生，汉族，大庆钻探工程公司钻井四公司职员，住吉林省松原市宁江区滨江街春江委。
委托诉讼代理人：常青，男，1968年11月9日出生，汉族，大庆钻探工程公司钻井四公司职员，住吉林省松原市宁江区和平街4委。
被告：乾安石油开发有限责任公司，住所地吉林省乾安县乾采招待所，组织机构代码24446XXXX。
法定代表人：吴家毅，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王毓华。
委托诉讼代理人：韩翠霞。
原告大庆钻探工程公司（以下简称大庆钻探公司）与被告乾安石油开发有限责任公司（以下简称乾安石油开发公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月31日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告大庆钻探公司的委托诉讼代理人乔鑫、常青，被告乾安石油开发公司的委托诉讼代理人王毓华、韩翠霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大庆钻探公司向本院提出诉讼请求：1.判令乾安石油开发公司给付大庆钻探公司钻井工程款人民币6436602.63元（至2015年12月31日止）；2.判令乾安石油开发公司承担逾期付款的违约责任，即（1）“开钻3日内预付30万元工程款”的逾期付款违约金1080元，（2）“完井1年内付清其余全部剩余工程款，每季度支付四分之一”应付款的违约金564660.86元，（自2006年6月23日至2007年7月22日期间）（3）自2007年7月22日至2015年12月31日止拖欠应付款的违约金6465488.64元，（4）自2015年12月31日至本案执行完毕止要求乾安石油开发公司给付大庆钻探公司拖欠工程款6436602.63元的逾期付款违约金每日1287.32元的利息；3.判令乾安石油开发公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2008年2月25日，中国石油天然气集团公司下发了“中油人事【2008】85号文件”，文件规定对吉林石油集团有限责任公司第一钻井工程公司（以下简称吉林油田一钻公司）进行了专业化重组，重组后整体划归大庆钻探公司，吉林油田一钻公司的债权债务由大庆钻探公司承继。2006年4月7日，吉林油田一钻公司与乾安石油开发公司签订一份钻井施工合同，编号为WY48-0601。合同约定：吉林油田一钻公司为乾安石油开发公司在乾深12区块提供钻井施工服务。钻井工作量暂定5口井，结算时以实际发生为准，合同价款及支付方式约定为开钻后3日内预付30万元工程款，完井1年内付清其余全部剩余工程款，每季度支付四分之一。违约责任约定为“如甲方不按时支付工程款，每延迟1天，按欠款额的万分之二付给乙方违约金”。合同签订后，吉林油田一钻公司履行了全部合同义务，于2006年6月19日第一口井开钻至2006年7月22日最后一口井完井，共计完成钻井工程量为8口井。乾安石油开发公司对8口井的钻井工程质量进行了验收、接收并已经投产。双方对8口井的全部工程款于2006年11月13日进行了结算，工程款决算金额为11785788.26元。吉林油田一钻公司于2006年11月28日给乾安石油开发公司开具发票1枚，乾安石油开发公司接收了发票并作挂账处理。按照合同约定，乾安石油开发公司应于完井后一年内将全部工程款付清，且每三个月等额支付钻井工程款的四分之一，而乾安石油开发公司自2012年3月23日起至2015年12月31日止付款27次，合计付款金额为5349185.63元，尚欠工程款6436602.63元。乾安石油开发公司没有按照合同约定支付工程款，已经构成根本违约，应当按照合同约定“每延迟1天，按欠款额的万分之二付给乙方违约金”承担违约责任。除给付所拖欠的工程款6436602.63元外，还应“开钻3日内预付30万元工程款”的逾期付款违约金1080元，“完井1年内付清其余全部剩余工程款，每季度支付四分之一”应付款的违约金564660.86元，自2007年7月22日至2015年12月31日止拖欠应付款的违约金6465488.639元，违约金共计7031229.50元。上述金额合计13467832.13元。
乾安石油开发公司辩称，1.大庆钻探公司与乾安石油开发公司曾系合作伙伴关系，有业务往来，对于工程款的总额以及已经给付的数额均没有异议。但并不是故意拖延不还，而是确实资金紧张，乾安石油开发公司的资金来源是原油销售，近几年原油价格一直处于低迷状态。2.对于双方约定的违约金条款、计算方式及数额没有意见，但是大庆钻探公司主张的7031229.50元违约金已经超过诉讼时效。根据民法通则第135条的规定，时效从当事人知道或应当知道其权利受侵害之日算起二年内。本案工程结束日期为2007年7月22日，诉讼截止日期应至2009年7月21日止，大庆钻探公司在9年之后才提起诉讼，早已超过法律规定的诉讼时效。同时认为约定的违约条款显示公平，违约金过高，请求人民法院调整，应按照中国人民银行贷款利率计算。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换与质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2006年4月7日，乾安石油开发公司作为甲方与乙方吉林油田一钻公司签订一份编号为WY48-0601钻井施工合同。该合同第3条约定：吉林油田一钻公司为乾安石油开发公司在乾深12区块提供钻井施工服务。钻井工作量暂定5口井，结算时以实际发生为准。第8.3.1条约定开钻后3日内预付30万元工程款。第8.3.2条约定，完井1年内付清其余全部剩余工程款，每季度支付四分之一，如甲方不按时支付工程款，每延迟1天，按欠款额的万分之二付给乙方违约金。合同中还约定了其他事项。
合同签订后，吉林油田一钻公司组织进行施工，于2006年6月19日第一口井开钻至2006年7月22日最后一口井完井，共计完成钻井工程量为8口井，井号分别为乾东7-2（开钻日期为2006年7月12日、完井日期为2016年7月14日）、乾东7-6（开钻日期为2006年6月19日、完井日期为2016年6月23日）、乾东7-11（开钻日期为2006年7月17日、完井日期为2016年7月22日）、乾东9-8（开钻日期为2006年6月24日、完井日期为2016年6月28日）、乾东11-10（开钻日期为2006年6月29日、完井日期为2016年7月5日）、乾46-12（开钻日期为2006年7月6日、完井日期为2016年7月11日）、乾48-06（开钻日期为2006年7月12日、完井日期为2016年7月17日）、乾44-10（开钻日期为2006年7月3日、完井日期为2016年7月9日）。乾安石油开发公司与吉林油田一钻公司对此8口井的钻井工程质量进行了交接与验收，并于2006年11月13日对8口井的全部工程款进行了结算，工程款决算金额为11785788.26元，其中乾东7-2（1347489元）、乾东7-6（1195974元）、乾东7-11（1662921元）、乾东9-8（1183610.61元）、乾东11-10（792698.75元）、乾46-12（1921888.80元）、乾48-06（1936806.30元）、乾44-10（1744399.80元）。吉林油田一钻公司于2006年11月28日给乾安石油开发公司开具发票1枚。乾安石油开发有限公司自2012年3月23日起至2015年12月31日止支付工程款27次，合计支付金额为5349185.63元，尚欠工程款6436602.63元。
2008年2月25日，中国石油天然气集团公司下发文号为中油人事【2008】85号《关于大庆油田上市、未上市业务重组和组建大庆钻探工程分公司有关问题的通知》，其中规定吉林油田一钻公司划入大庆钻探工程公司。
本院认为，吉林油田一钻公司与乾安石油开发公司之间签订的钻井施工合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效合同。吉林油田一钻公司已经按照合同约定提供钻井施工服务，且该钻井工程已经经过验收，乾安石油开发公司实际接收并已投产，乾安石油开发公司应按照合同约定履行合同义务，即向吉林油田一钻公司支付工程价款。因大庆钻探公司已经承继吉林油田一钻公司的债权债务，其有权向乾安石油开发公司主张权利。双方当事人对剩余工程款数额6436602.63元没有异议，本院予以确认。
关于乾安石油开发公司是否应承担违约责任问题。因乾安石油开发公司迟延履行付款义务，构成违约，应承担相应的违约责任。
关于大庆钻探公司主张的违约金是否超过诉讼时效问题。结合双方当事人确认的债权债务签认单可以看出，大庆钻探公司一直向乾安石油开发公司主张权利，符合《中华人民共和国民法通则》第一百四十条的规定，产生诉讼时效中断的效力，故对于乾安石油开发公司主张超过诉讼时效的抗辩意见，本院不予支持。
关于乾安石油开发公司如何承担违约责任问题。大庆钻探公司主张由乾安石油开发公司承担逾期付款的违约责任，即1.“开钻3日内预付30万元工程款”的逾期付款违约金1080元；2.“完井1年内付清其余全部剩余工程款，每季度支付四分之一”（自2006年6月23日至2007年7月22日期间）应付款的违约金564660.86元；3.自2007年7月22日至2015年12月31日止拖欠应付款的违约金6465488.64元；4.自2015年12月31日至本案执行完毕止给付拖欠工程款6436602.63元的逾期付款违约金每日1287.32元。乾安石油开发公司在庭审中对于违约金计算方式及数额没有异议，认为约定的违约条款显失公平，违约金过高，请求按照中国人民银行贷款利率调整。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款关于“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”的规定，经审查，双方当事人之间约定的违约金未过分高于造成的损失，故本院不予调整。乾安石油开发公司应按照合同约定的计算标准向大庆钻探公司支付逾期付款违约金。
综上所述，大庆钻探公司的主张有事实依据与法律依据，本院予以支持，依照《中华人民共和国民法通则》第一百四十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第二款、第二百六十九条规定，判决如下：
一、乾安石油开发有限责任公司于本判决生效之日给付大庆钻探工程公司拖欠钻井工程款6436602.63元；
二、乾安石油开发有限责任公司于本判决生效之日给付大庆钻探工程公司工程预付款逾期付款违约金1080元，2006年6月23日至2007年7月22日期间工程款逾期付款违约金564660.86元，2007年7月22日至2015年12月31日期间工程款逾期付款违约金6465488.64元，以上合计7031229.50元；
三、自2016年1月1日至实际给付完毕之日，每日按欠付工程款数额的万分之二计算逾期付款违约金。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费102620元，由乾安石油开发有限责任公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省高级人民法院。
审判长 于福桐
审判员 邰伟莉
审判员 邵国政
二〇一六年八月十八日
书记员 段贵斌